钢结构加工安装合同文档格式.docx

1、法建设工程质虽管理条例民法通则等相关法律、法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承建范围：4、合 同价款（总承包）：人民币。大写约：5、合同工期：以具备安装条件开始，合同总工期为天。第二条：施工要求1、本工程为 车间，共计 平方米， 施工方案和所用材质以乙方提供图纸和报价单约定内容为 准，施工位置以布置图为准。（包括包边、包角、包门窗、门窗尺寸、位置等）2、 墙板和顶板均为现场符合玻璃丝棉，外观平整美观； 内外有露楝条、钢梁、天沟系杆、拉条等均以白漆覆盖；窗 户为国标塑钢窗；其中两个门为优质电动自动感应门，其他

2、为悬挂推拉门，要求门窗密封性好，车间一端加防雨罩，尺 寸为,能耐风、雪压、具体位置由甲方确定。3、 乙方协助土建施工方处理好地锚预埋以及车间相关 数据等技术性工作，如有地锚预埋等技术性问题乙方承担相 关责任。4、 本工程如有变更双方确认背书后方可认可，变更工 程虽按价格表进行增减。第三条：工程价款的支付付款方式：银行承兑并发票或银行电汇。1、甲乙双方签订合同三日内，甲方预付给乙方元。 2、主钢架材料（不含楝条）进入工地两日内，甲方付给乙方工 程总造价元。3、主钢结构和楝条全部安装完毕，甲方付给乙方工程款4、墙面板安装完毕，甲方付给乙方工程款元。 5、屋面板安装完毕，甲方付给乙方工程款元。6、工

3、程竣工，经甲乙双方验收合格后十五日内，付工 程总造价元。7、质虽保修期限为一年，质虽保证金元，（自工程完工后一年内如无质虽问题，甲方应于保修期满后十五日内一次性支付全部质保金给乙方） 第四条：甲乙双方责任1、施工期间乙方人工生活费用由乙方负责。 2、施工中发生意外伤亡事故由乙方负责。3、乙方提供技术咨询服务，严格保证构件材质和外构 件的质虽。4、乙方严格按照双方约定和国家相关标准施工。5、甲方负责免费提供水、电及施工工人的住宿场所等：若有第三方破坏施工现场，扰乱施工秩序，由甲方负责 协调解决，并承担由此产生的相应费用，如甲方协调不成， 乙方有权解除合同。 第五条：工程期限顺延施工期间遇下列情况

4、之一的，工期相应顺延：1、 进场后，发现工地现场不具备进场施工条件、无法 进场施工或缺少许可证件的，工期顺延至具备进场施工条件 和领取施工许可证时。2、 甲方提出设计变更，导致工程虽增加或已完工程的 返工或已制作构件重新制作，工期相应顺延；3、 由于甲方提供的工程地质资料不准确或基础工程不 符设计要求导致施工进行困难或暂停，工期顺延至前述障碍 消除时；4、 一周内非乙方原因停水、停电、停汽造成停工累计 超过8小时的，按每8小时顺延一天计。5、因工程师签证不及时而影响下一道工序施工的，自应签未签之日起至影响消除日止，工期顺延；6、 未按合同约定的时间和金额足额支付工程款的，工 期顺延至按约定金额

5、支付时；7、 因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家强制性规 范要求停止作业的，工期顺延；8、 非乙方施工的前一工序未完成，导致乙方停工等待的，工期顺延；9、合同和法律、法规、规章规定的其他可 以顺延工期的情况。工程质虽1、 乙方对钢结构工程的施工安装质虽和其所提供的材 料、制作的构件质H负责。2、 乙方必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关 规范、规程、标准的要求施工。3、 乙方按国家有关规程施工，保证整体造型美观，节 点牢固，拼接合理对称，线性良好，抗风、抗震性能稳定， 不漏雨。保修期内发生施工造成的质虽问题，由乙方无偿进 行返修。第六条：工程验收乙方全部安装完毕，甲乙双方组织人员验收，在

6、安装完 三日内，甲方未组织人员验收视为合格，如无质虽问题，甲 乙双方签字合格，未经双方签字不得使用，如果使用则视为 工程合格，否则出现问题，由使用方负责。 第七条：违约责任如因乙方原因，造成产品延期交付，工程未能按期交工, 每天按5%偿付甲方，如甲方不能按合同约定的条款及时拨付工程款，则每延付一天按应付金额的 5%偿付乙方且工期顺延。因甲方原因造成乙方停工误工，甲方应承担误工停工损失且工期顺延。任何一方违约或单方解除合同，应承担违约造成的经济损失。 第八条：其他约定1、 合同有效期：本合同经甲乙双方盖章签字之日起生效，至双方经济往来结算清后，自行终止。2、 本合同及其组成文件有约定的按约定执行

7、；无约定的适用国家法律、法规、规章的规定。凡因执行合同所发生的一切争议及其 它未尽事项，甲乙双方应友好协商解决，协商不成在合同签 订地的人民法院解决。3、 本合同附为本合同的一部分与本合同有同等法律效力。合同附件包括本项目施工图纸、价格表、预算书及布置 图等。4、 本合同共5页，一式份，甲方份，合同条款空格部 分以外，手写增删无效。篇二：钢结构制作安装合同（标准版）建筑钢结构制作安装合同合同编号： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： ：订时间：200 年 月 日签订地点：根据中华人民共和国合同法、建筑法、建设 工程质虽管理条例、民法通则等相关法律、法规，经 甲、乙双方友好协商一致，订立本合同。

8、第_条工程概况一、工程名称： 二、工程地点：三、 工程内容：钢结构工程制作、安装 1、结 构：框 架钢结构2、建筑面积：以施工图为准 3、层数、建筑高 度：以施工图为准四、 工程项目批准文号：五、资金：第二条工程设计技术条件一、工程技术要求：1、根据发包方提供的由（图号：建施15;结施116） 和招标文件的说明要求及甲乙双方约定要求和项目按双方 约定的结果为准，进行钢结构制作安装。 2、建筑设计规格及要求3、结构设计荷载4、材质设计要求25、 屋面设计构造要求6、 墙面设计构造要求7、 其它设计要求38、 上述设计技术条件发包方已确认，作为最终设计图 纸依据。第三条工程承包范围一、 承包范围：

9、图纸范围内的所有钢构部分工程。二、 以上钢结构原辅助材料采购、制造、运输、安装。三、本工程钢结构建筑面积：以图纸为准。四、 本工程运输由承包方负责，运费包含在本合同造价 内。五、 本工程基础设计由发包方负责，基础施工由发包方 负责并承担费用，承包方负责技术指导基础螺栓的预埋和验 收。验收程序和责任如下：锚栓预埋由土建单位施工，钢构单位负责配合、指导， 施工精度由土建单位负责。钢结构单位、监理和业主负责验 收，以钢结构单位验收为主。验收程序如下：钢结构单位在 基础浇筑完毕后6小时内（原则要求实时跟踪验收，以便出 现误差在磴初凝前进行校正）对预埋锚栓尺寸进行验收，并 将验收的尺寸数据移交监理。对不

10、符合的基础注明，由监理 单位督促土建单位整改或返工重新浇筑，在整改完毕后 6小时内钢构单位复验，直至合格为止。钢构单价验收完毕，监 理单位及甲方应立即进行复核，并出具验收证明，由土建单 位负责对预埋螺栓进彳了成品保护。在完成基础浇筑或整改 6小时后钢构单位不予验收的，视为该基础验收合格接受移交 处理。若因钢构单位验收不力，至使不合格基础以合格基础 通过验收的，每发现一个不合格基础由钢构单位负责返工重 新浇筑或以其它方法进行整改，整改方案必须以书面形式提 交监理和业主并经认可，由此引起的工期拖延等由钢构单位 负责。六、其它：承包方提供满足地脚螺栓安装用的定位模具。每种类型基础数虽在 40个以上的

11、，模具数不少于 20付。每 种基础类型少于 40个的，模具数不少于基础数的 25%模板 最少不少于1付。螺栓预埋完毕，该部分预埋模具由甲方交4承建方。若丢失由发包方按价赔偿。第四条工程造价工程定价方式为固定合同价。本工程合同价款为壹仟伍佰零捌万元（ RME 15,080,元），其组成详见报价单附件；报价单为合同定价的依据；合同价 款内容包括：承包范围内工程的原、辅材料，构件制作、运 输、工程安装费以及税金。三、 本合同总包管理现场经费不包含在本合同价内 ,本 合同价也不包括报建费、消防工程费、建设工程管理费及报价清单以外的其它一切附加费，该部分费用由发包方支付。四、 本合同承包的工程虽以施工图

12、及第三条第一款确定 的承包范围为准，施工图承包范围以外的工程及设计变更增 加或减少的工程虽和现场签证单，按以下原则和办法计价：1、 合同报价单中已有相同单价的，按该单价执行；2、 合同报价单中无相同单价的，按甲乙双方共同确认的追加价款执行。3、工程虽增减的计算方法按理论重虽加 5嘛耗为准，以工程项目联系单约定执行。 五、本工程最终结算价款为：固定合同价土变更追加或减少合同价款 +现场签证。第五条设计及其变更一、 本工程设计由发包方负责，发包方于本合同订立后 向承包方提供完整的施工图四套，承包方按发包方提供的图 纸进行钢结构制作安装。二、 发包方应于本合同生效后三日内向承包方提交据以 设计的全部

13、资料，承包方应于收到全部有效资料后十五日内 完成制作安装前期准备工作。第六条 工地代表、项目经理、监理一、发包方工地代表1、 发包方派驻施工现场的代表称为工程师。工程师为发包方履行本合同的代表人。工程师必须由具有相关专业知 识的人员担任。2、 双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件及会议纪5篇三：钢结构制作加工合同甲方：乙方：甲方将钢结构工程的制作安装业务委托给乙方，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等 有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商 一致，订立本合同。一、 全管架结构，普通灰色防锈底漆一遍。二、 价格：1、 工程虽约平方，单价为 元/平方

14、。2、 合同总价暂定为：元，大写人民币（最终以四周 滴水实际面积结算为准）。三、 安装制作范围：见实际样本房为准四、 工期要求：1、 工期： 天。自签订合同打订金后开始计算工期。2、 工期顺延：出现下列约定事由，且在乙方取得甲方签署的相关确认 书后，乙方施工工期相应顺延： 、甲方未按合同约定按期支付应付工程款；2 、甲方货场没有清理出来；3 、因停电；下雨而无法施工的原因；4 、不可抗力原因直接影响；四、 验收交付：1、 甲方有权委派代表在乙方工厂内全权负责构件的检 测验收。若乙方交验不符合“质H要求”，甲方有权立即通知乙方整改，其整改所产生的一 切费用由乙方自行承担。2、 乙方加工好的钢构件经甲方验收合格后，方可吊装 到屋顶上。五、 结算付款：1、 付款方试：乙方全部竣工后甲方一次性付给乙方全 部工程款。2、 乙方在制作安装完成后，甲方必须在一个周之内付 清全部工程。如超出一周未付，则每日按合同总额的白分之 三收取场违约金、六、 甲方主要责任和义务：