商品房交付法律风险PPT资料.pptx

1、融创中国控股有限公司融创中国控股有限公司龙湖：专业维权网站远洋大河宸章二、进击的“刁民”二、进击的“刁民”融创中国控股有限公司融创中国控股有限公司万科=万坑？绿城田园牧歌二、进击的“刁民”二、进击的“刁民”融创中国控股有限公司融创中国控股有限公司中海寰宇天下保利江语海二、进击的“刁民”二、进击的“刁民”融创中国控股有限公司融创中国控股有限公司三、“奸商”三、“奸商”？融创中国控股有限公司融创中国控股有限公司单击图标添加图片222 户 户 1.72 亿亿时间：2013 年底地点：温州楼盘：时代滨江投诉原因：营销过程中，对该小区与安置房间隔方式、赠送面积、车位销售、商品房户型、销售价格等问题上存在

2、虚假宣传处理单位：温州市消保委结果：经过 4 个月的拉锯战，开发商赔偿 1.72 亿元投诉投诉重灾区重灾区三、“奸商”三、“奸商”？融创中国控股有限公司融创中国控股有限公司 关于合法交付的几种观点：观点 1：一表即建设工程备案表。观点 2：按照购房合同约定处理。但不得违反法律强行性规定，不得违反生活常识、常理。观点 3：备案表+具备商品房使用的基本条件+其他合同约定。融创中国控股有限公司融创中国控股有限公司五、合同是如何约定交付？五、合同是如何约定交付？融创中国控股有限公司融创中国控股有限公司1.建设工程竣工验收备案表；2.建设工程规划核实确认书；3.建设工程环保“三同时”检查意见书；4.建设

3、工程消防验收意见书；5.住宅质保书、说明书；6.分户验收证明；7.物业专项维修资金收费标准；8.房屋面积实测绘成果9.物业管理费、能耗费收费标准；10.气、水、电收费依据、收费标准六、交付需公示文件六、交付需公示文件融创中国控股有限公司融创中国控股有限公司权属 时间交付 时间七、交付的意味着什么七、交付的意味着什么？毁损、灭失房屋收益毁损、灭失房屋收益保修期融创中国控股有限公司融创中国控股有限公司拒收主体结构质量不合主体结构质量不合格格房屋质量问题严重房屋质量问题严重影响正常居住使用影响正常居住使用面积误差超过约定标准特定类型的规划设计变更退房逾期办证超过约定逾期办证超过约定时限时限逾期交付超

4、过约定时限八、何时可拒收、退房？交了也白交融创中国控股有限公司融创中国控股有限公司1.如何通知收房？地址？退件？存档？2.本人没到现场，能否收房？多人的？3.尾款未付、违约金未付，能否先验房？4.先验房还是先签房屋交接书？5.物业管理费未交，能否领钥匙？6.如何认定收房？九、交房过程中的程序纠纷九、交房过程中的程序纠纷融创中国控股有限公司融创中国控股有限公司u房屋现状与约定不符1.1.违反强制性规定违反强制性规定：2.基础设施、配套未兑现；3.层高、面积不符4.与附图不符：设计变更、施工错误；图贴错、画错5.与装修标准不符：品牌不符u房屋现状与宣传物不符1.与样板间不符2.与沙盘不符：外立面颜

5、色、造型；景观；楼间距3.与置业顾问口头承诺不符4.非标户型与标准户型差异5.与其他宣传资料不符十、交房过程中的实体纠纷十、交房过程中的实体纠纷融创中国控股有限公司融创中国控股有限公司u现状与实际使用的冲突1.管道、空调机、地漏等设施位置；2.门窗开启幅度、开启方向、开启困难；3.室内放置公共设施：总放气阀、燃气总阀门等4.室内管井过大等5.车库出入口位置、数量u工程质量问题1.墙地面空鼓、裂缝，不平2.房屋防水、保温层问题；3.房屋门窗质量投诉；4.精装房空气质量不合格、配件质量问题。5.维修费用承担问题十、交房过程中的实体纠纷十、交房过程中的实体纠纷融创中国控股有限公司融创中国控股有限公司

6、购房人:陈某等 10 余户开发商：浙江广宇丁桥房地产开发有限公司（上东名筑上东名筑）约定交付时间：2012-12-31；竣备时间：2012-12-222012 年 12 月 26 日，陈某等验房时发现：阳台玻璃龟裂、地面空鼓、墙面渗水等质量问题，当场表示开发商整改，整改前将拒绝收房。2013 年 4 月 18日，开发商电话通知已维修完毕通知收房。陈某再次验房过程中，再次发现其他问题，并提出开发商要承担逾期交付的违约责任，双方协商未果。陈某一纸诉状至江干区人民法院，要求开发商按照合同约定承担逾期交付的违约责任。焦点：1、是否构成逾期交楼？2、质量问题如何处理？十一、法院判例十一、法院判例融创中国

7、控股有限公司融创中国控股有限公司购房人：张某开发商：杭州世茂新里程置业有限公司（世茂西西湖世茂西西湖）约定交付时间：2012 年 12 月 31 日，补充协议约定宽限至 2013 年 6 月 30日；2013 年 6 月 18 日。2013 年 6 月底，张某在验房时发现，销售时承诺的景观桥没有了，喷泉景观也没有了，河道两旁却增设了全封闭的铁围栏，房屋、公共设施设备也存在严重的质量问题。张某将开发商起诉至余杭法院，要求退房、解除合同并要求开发商承担违约责任。1、张某退房能否得到支持？2、如不退房，开发商是否要承担逾期交付的违约责任？郑某开发商：杭州绿逸置业有限公司（凤凰家园凤凰家园）郑某按约收

8、房屋时，拿出置业顾问张某手写的“赠与该业主 2 万元物业管理费”说明，要求开发商履行赠与义务。郑某在验房时发现：客厅及卫生间墙面、地面开裂，楼板东北角向下贯通开裂，客厅、卧室大面积渗漏发霉痕迹。郑某要求开发商进行整改，并承诺整改时限。经办人员在房屋验收反馈表中写明“存在质量问题，修复后再行通知交付”。房屋整改完毕后，电话通知郑某收房，但郑某一直未收房。2014 年 4 月郑某一纸诉状将开发商诉至法院，要求开发商承担逾期交付违约责任并履行赠与 2 万元物业费的承诺。退房？2、2 万元的物业管理费的赠与如何处理？王某开发商：浙江金盈置业有限公司（绿城之江一号绿城之江一号）王某购买的为 2 幢 2

9、单元顶层户型，合同约定：“阳台见附件一个，其建筑样式为非封闭式”，合同附图显示该部位为“露台”，销售员也承诺该阳台为非封闭式的。王某按约收房时发现，原本看中的非封闭式的阳台竟然变成全封闭式的，王某当即表示拒绝收房，并要求退房。1、退房条件能否满足？2、如何解决？之江一号东一期 600 余户业主开发商：浙江金盈置业有限公司（绿城之江一号绿城之江一号）合同约定交付时间：2014 年 5 月 30 日；2014 年 5 月 22 日2013 年，绿城之江一号东二、三期因市场及公司发展需要进行规划调整，调整的主要事项为住宅套数。但已交付的东一期业主认为调规需征得全体业主同意，认为公司的行为已经侵害到老

10、业主的权益，降低了小区的居住品质和使用价值，聚集 40 余户业主要求开发商赔偿或退房。1、是否所有规划调整均需全体业主同意？2、东一期业主退房的要求是否能得到支持？十一、法院判例十一、法院判例融创中国控股有限公司融创中国控股有限公司调整前调整后融创中国控股有限公司融创中国控股有限公司所有规划调整都需全体业主同意？全体业主到底是哪些业主？建设部令第 88 号商品房销售管理办法第二十四条：“经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致商品房的结构型式、户型、空间尺寸、朝向变化，以及出现合同当事人约定的其他影响商品房质量或者使用功能情形的，房地产开发企业应当在变更确立之日起 10 日内，书面

11、通知买受人。”另据 2008 版的买卖合同示范文本第十一条约定：刘某等百余户业主开发商：杭州保利建霖房地产发展有限公司（保利香槟国际保利香槟国际）合同约定交付时间：2013 年 12 月 30 日；2013 年 12 月 25 日2013 年 12 月 23 日，开发商寄发了交付通知书。2013 年 12 月 30 日，刘某等在验房时发现：小区现状与当初宣传严重不符，并存在重大安全隐患和诸多缺陆问题，不具备收房入住条件。并向开发商寄发了拒绝收房的函。2014 年 2 月 25 日，刘某等随同公证处人员至杭州燃气办事大厅，大厅工作人员明确回复该楼盘燃气尚未开通。2014 年 3 月 6 日，市燃

12、气集团回复，该楼盘暂未通气，正式通气预计下周即可。最终通气时间为 2014 年 3月 7 日，3 月 10 日可至各营业厅办理。十一、法院判例十一、法院判例融创中国控股有限公司融创中国控股有限公司焦点：1.开发商在取得竣备表之前，是否可以寄发交付通知书？2.因房屋质量问题要求开发商承担逾期交付的违约责任，能否得到支持？3.因燃气未通，开发商是否应承担逾期交付的违约责任？4.开发商如举证燃气未通是由于周边市政道路施工原因导致的，开发商可否免责？十一、法院判例十一、法院判例融创中国控股有限公司融创中国控股有限公司1.交付通知书2.房屋交接书、物品交接单3.验房单4.现场照片、视频、录音5.短信记录

13、（短信接收号码？）6.往来函件、快递单据7.合同文本十二、交付过程中的证据十二、交付过程中的证据融创中国控股有限公司融创中国控股有限公司西溪融庄西溪融庄 1-2-1001 交付通知书交付通知书西溪融庄西溪融庄杭州融创绿城房地产开发有限公司杭州融创绿城房地产开发有限公司0571*138*/135*张三张三杭州市西湖区花园路杭州市西湖区花园路*小区小区*幢幢*单元单元*室室西溪融庄西溪融庄2520153十三、快递单怎么填？融创中国控股有限公司融创中国控股有限公司十四、验房单怎么填？1、主卧地坪不平整2、次卧层高不够3、进户门有损坏，要求更换1、仅签字？2、同意？3、或其他？融创中国控股有限公司融创中国控股有限公司 陈健 2015-4-17感谢聆听！感谢聆听！