中央空调工程承包合同Word格式.docx

1、 2. 如遇下列情况，经甲方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延，顺延事由结束后则顺延期限届满。但双方约定了顺延期限的，按约定执行。 （1）甲方在合同规定开工日期前10天，不能向乙方交付施工图纸等技术资料，或不能提供符合施工条件的施工场地、进场道路、施工用水、电源，影响乙方进场施工的。 （2）明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度的。 （3）不属包干系数范围内的重大设计变更；施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度的。 （4）在施工中因连续停水、停电4小时

2、以上或者间歇性停水、停电8小时以上的。 （5）甲方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工的；或者拒绝在乙方送达的文件的签收单上签字，致使乙方无法继续工作的，乙方可自行顺延工期。 （6）甲方未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度的。 （7）因遇不可抗力（如自然灾害、政府行为、社会异常事件等）而影响工程进度的。 （8）其他非乙方原因影响乙方正常施工的。 第三条 工程合同总价 1. 本工程合同总价为人民币 2249686 元。本价格为 可调价格 （固 定价格或可调价格）。 2. 如遇下列情况，合同总价作相应调整： （1）合同总价内经双方确认的暂估价

3、变化； 第 1 页 共 6 页 （2）在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化； （3）设计发生重大变更； （4）在施工中新增加了工程项目； （5）其它： 第四条 材料、设备供应 1. 本工程所需的空调主机、末端设备和安装材料等物资由乙方负责制作、生产或采购（详见材料设备清单），另有约定的除外。 2. 材料、设备的检验： （1）由甲方负责采购的设备和材料，甲方检验合格后交付乙方。如果该设备或材料需与乙方提供的设备配套使用，则乙方应当进行复验，确认合格后予以接受。对不合格产品有权拒绝安装，因此造成工期延误，由甲方负责。乙方对甲方供应设备材料的复验，不免除甲方及制造商对该

4、设备材料应当承担的质量责任。 （2）对提前到货的设备由甲方设库保存，妥善保管，不得挪用，丢失或损坏，安装时交付给乙方。 （3）本工程所需材料、设备除在甲方供应的材料、设备明细表明确由甲方供应外，其余材料均由乙方组织供应。 （4）所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证，都要由甲方或甲方指定的监理工程师检查验收，签署物资验收合格单后方可进场。已进场的物资未经甲方许可并签署出场证书，不得运出场外。 （5）已进场的物资，若发现有不合格者，负责供应该物资的一方必须迅速将其运出场外。若影响施工则工期顺延。 第五条 工程质量和检查验收 1. 乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施

5、工，并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。 2. 甲方聘用的现场监理工程师或工程师代表，必须以书面形式向乙方通知其姓名、身份、所承担的任务、工作权限。授权不明的，视为享有全权，甲方应当为其在工程中的一切行为承担全部责任。 3. 乙方必须以书面形式将施工现场负责人、技术负责人及其它管理人员的姓名、身份、工作职责和权限通知甲方现场工程师或监理工程师。 4. 乙方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的复印件。材料代用必须经过甲方同意并签证后，方可使用。 5. 隐蔽工程由乙方自检后，填写隐蔽工程验收单通知现场监理工程师或工程师代表检查验收

6、，监理工程师接到通知后2小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。监理工程师未及时检查验收，乙方也可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责；不合格者，由乙方负责，因此而造成工期损失由责任方负责。 6. 工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。 7. 工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料，并向甲方发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由甲方在20日内组织有关单位进行竣工验收。乙方发出第 2 页 共 6 页 竣工通知后，甲方在20天内未进行竣工验收或验收后没

7、有提出书面异议的，视为该工程经过竣工验收合格。 乙方发出的竣工验收通知以甲方签收该通知书的时间或收到特快专递的时间为生效时间。 8. 验收合格后，双方应在5日内签署交工验收证书，并在15日将工程移交给甲方管理，如甲方在15天内未派人接收，其保管费用和造成的损失由甲方承担。 9. 已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责保管，甲方不得动用，若甲方已经使用，即视同交验。 10. 工程交工验收后，保修期为年，自竣工验收后第16天开始起算。保修证书在交工验收后由乙方填写交给甲方。 11. 由施工造成的工程质量问题，甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理。在保修期内乙方拒不修理时，甲方可动用预留保修款请人修理

8、，超支部分应由乙方负担。 第六条 施工设计变更 1. 甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，甲方、乙方均不得擅自修改。 2. 施工图的重大修改变更，必须经原批准、设计单位同意，并于修改前2天办理设计修改议定单。设计修改议定单经甲方签证后，乙方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同的补充文件。 3. 当修改图纸属于设计错误、设备变更、施工面积（容积）增加、结构改变、标准过高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加的费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁，材料、构配件积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价。 4. 乙方在保证工程质量

9、和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实施，其节约的价值按国家有关规定分配。 5. 在工程施工中发生下列各项事实之一时，乙方必须立即以书面通知甲方，要求确认： （1）设计明显不能达到合同约定或国家规定的使用效果； （2）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，如地质、地下水情况等，设计文件所标明的施工条件与实际不符； （3）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符； （4）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。 甲方对乙方通知应当及时予以确认，并在限期内解决。不及时确认、不能如期解决而造成停工或影响

10、工程质量的，损失由甲方承担。 6. 任何设计或工程变更经过确认后，涉及工程造价变更的，双方应当签订书面变更协议，协议书经双方现场工程师签字后生效。授权书明确规定工程师没有变更签字权的，协议书还必须加盖该方的公章方为有效。 第七条 双方负责事项 1. 甲方负责的事项： （1）合同签订后 日内（以收签最后一张图纸为准）向乙方提供完整的建筑 安装施工技术资料 套； 第 3 页 共 6 页 （2）在开工前按审定的施工组织设计或施工方案，提供水、电源联结点，并装好水、电表，以便乙方按表计费；负责进场道路的开通和维修，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通； （3）根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，

11、采取措施满足施工用水、用电的需要； （4）确定管道等设施的定位标桩、水准点和坐标控制点； （5）组织承发包双方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在5天内分送有关单位； （6）审核乙方工程进度月报，按约定及时向乙方支付工程进度款； （7）按甲方供应的材料、设备明细表确定的供应时间及时组织供应应由甲方提供的材料、设备，以满足工程进度的需要； （8）派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，负责设计变更的签证，工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证；负责签收乙方送达的各项文件。 （9）组织对工程

12、的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好决算工作，及时了结工程尾款。 2. 乙方负责的事项： （1）编制施工组织设计（或施工方案），施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划，用水、用电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送甲方及有关单位； （2）按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理； （3）于每月底前2天向甲方报送月度施工计划，属甲方供应的材料、设备供应计划和当月工程进度月报（包括工程量、工作量和形象进度等）； （4）严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付； （5）已安装的设备，在交工前应负责保管，并清理好场地； （6）提

13、供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收； （7）在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工作质量问题，负责无偿修理。 第八条 工程价款的结算与支付 1. 工程款项结算方式、支付时间： （1）预付款（定金）的支付。本合同签订后 3 日内，甲方按合同总价的 30 支付预付款（定金），计人民币 674906 元； （2）进度款的支付。甲方收到乙方工程进度月报，在核定后3日内按核实的工程量（含发货量）的 80 .%支付进度款，安装完毕7日内付到合同总额的 90 ； （3）空调机组等设备款的支付。空调机组等设备货到现场后3日内甲方向乙方支付到货机组及设备设备款总额的 60 %的货款,本合同所称

14、空调机组等设备包括 风机盘 管 、新风机组、空调主机 。 （4）验收后的支付。工程办理完竣工验收手续后7日内付到合同总额的 98 ； （5）竣工决算支付。甲方应当在竣工结算后7日内向乙方付到决算额的 98 %。 余款为质量保证金，待保修期满后10天内一次支付给乙方。 第 4 页 共 6 页 3. 甲方结算工程款,须汇入乙方指定的银行帐户,否则乙方有权拒绝履行合同,由此造成的一切损失均由甲方承担。 4. 甲方未按照约定支付价款的，乙方可以采取技术措施制止甲方使用设备，直到甲方偿清欠款；也可以申请人民法院将该空调系统连同建筑主体一并依法拍卖，以该工程拍卖的价款优先偿付所欠的工程款。 第九条 争议的

15、解决方式 合同履行过程中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，向原告住所地人民法院起诉。一方起诉后又发生的涉及本合同的诉讼，均由最先受理起诉地人民法院管辖。 第十条 违约责任 1. 一方不按合同约定履行义务或不适当履行义务，应当向对方赔偿因其违约所造成的损失（包括但不限于因此增加的经济支出、利息、窝工损失、违约金和预期利益的损失），影响工期的，相应顺延。 2.迟延履行的，应按迟延履行部分金额每日万分之五向对方支付违约金；中途解除合同或终止合同的，应按合同额的30%支付违约金。 3. 除非另有约定，发包人和承包人一方违约后，另一方要求违约方继续履行本合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 第十一条 特殊条款 本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。特殊条款必须以书面形式签订，双方签字加盖公章后与本合同具有同等法律效力。 第十二条 附则 1. 本合同履行中，双方以传真、信函、电报、电子邮件等载体向对方发出的指令、通知、签证、结算书等，对方