照明工程施工合同Word文档格式.docx

1、2三、合同工期开工日期：2011年 04 月 28 日竣工日期：2011年 09 月 28 日以实际开、竣工日期为准。四、质量标准工程质量标准：一次验收合格率100%。五、合同价款1、本合同价款采用固定总价的方式，总价款为￥万元（大写：叁拾玖万元整），不含税金。（不包含“工厂弯灯”和“投光灯”的灯具）2、无论外部条件发生何种变化，价格风险自负，经双方确认的总价款不作调整；各种包干措施费用，结算时一律不作调整。3、任何一方不得擅自改变合同价款，但有下列情况之一时可以协商调整：（1）如果工厂弯灯和投光灯为乙方采购时；（2）因施工图相对于招标图纸有改变，经甲乙双方共同协商认可时；九、乙方职责1、严格

2、按照施工图纸和规范要求进行施工。接受工程师监理，以及业主、总包各方的管理。及时报送进场材料报验、隐蔽工程验收报告、质量自检记录、竣工验收报告；按照相关要求报送完整的原始记录、检测记录等技术、经济资料；参加各类施工协调例会，做好施工现场的管理工作。（材料检测费用由甲方支付。）2、负责在建和己完工程的成品保护。与土建和设备安装工程的配合施工。3、保证施工场地达到环保管理有关规定，符合文明施工要求。职工宿舍、食堂、卫生设施，符合消防、治安、卫生标准，保持清洁卫生。4、工程完成后，应将施工中造成的障碍物和垃圾进行清除。5、因乙方未按合同约定完成上述工作，引起的索赔和罚款，应由乙方承担。上述各项工作的费

3、用，均已包含在合同总价款内。十、质量与验收1、工程质量应符合国家或专业质量评定标准的合格条件。本工程要求的质量标准为一次验收合格率100%。因乙方原因使工程质量达不到约定的质量标准，乙方必须自费整改，使工程实体质量达到验收标准为止。2、未经工程师批准，工程的任何部分都不得覆盖，当隐蔽工程已经具备检验条件时，乙方应及时通知工程师。工程师应参加对这部分工程的检查和检验，并不得无故拖延。若工程师在接到乙方通知48小时后没有回复，乙方可以自行验收覆盖。3、质量检查不应影响施工正常进行，经检查检验不合格者，影响施工正常进行的费用由乙方承担，工期不予顺延。4、工程竣工档案资料的编制，按市城建档案管理部门及

4、有关行业主管部门和甲方的具体要求编制，乙方须在工程竣工后的30天内编制完成，交甲方和监理审核，最终以所属城建档案管理部门验收为准。十一、安全施工1、乙方必须按照建设工程安全生产管理条例，和国家安全生产、文明施工的有关法规进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。开工前与甲方签订安全、文明施工的责任协议书，落实安全、文明施工的措施。2、在工程施工的整个过程中，乙方负责施工现场全部人员的安全。除因甲方、工程师的过失而造成伤亡外，甲方不承担乙方或其它人员的伤亡赔偿、补偿。3、在履行合同中，乙方应采取一切合理措施，保护现场附近的环境，避免因施工引起污

5、染和对公众财产、公共环境等造成伤害或妨碍。4、承包方应针对不同的分部分项工程，必须在开工前进行安全技术交底，并以书面形式向监理汇报，经认同后方可开工。5、特殊工种作业人员必须持证上岗，严格执行各种安全操作规程。6、事故处理：在工程施工期间，如果在工程的任何部分发生安全事故、机械故障或其它事件，对安全造成威胁，工程师认为必须进行紧急处置时，乙方必须立即采取措施加以处置。若乙方无力或不愿立即进行处置，为消除危险，工程师可雇用其它人员从事该项应急处置工作，此项费用向乙方索回，或从应付给乙方的款项中扣除。7、有关安全防护的措施费用，已包括在合同总价款中。十二、违约和争议1、违约（1）甲方代表不能及时给

6、出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期。（2）乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它时合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿引起违约给甲方造成的损失。（3）除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。（4）因一方违约时合同不能履行，另一方欲中止合同或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。（5）双方严守该协议各条款的约定，单方违约，承担总价的3%的违约金作赔偿。2、争议本

7、合同执行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。当事人不愿协商，调解解决或者调解不成的，可向工程所在地人民法院起诉。十三、其它1、工程停、缓建执行国务院颁布的建筑安装工程承包合同条例有关规定。2、施工过程中若遇不可抗力如特殊气象原因及自然灾害等发生时，乙方应在24小时内向甲方代表通报受害情况，甲乙双方应及时协调解决。3、乙方不得将工程倒手转包给其它施工单位，否则甲方有权中止合同，因此而造成的一切损失由乙方承担。4、本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书等书面形式资料均应作为合同的补充内容，与合同条款具有同等效力。十四、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。乙方将工程交

8、付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止；保修期满，并结清款项后，保修条款终止，本合同终止。十五、本协议一式肆份，甲乙双方各持贰份。甲方： 乙方：委托代理人： 委托代理人：联系电话：合同签订日期： 年 月 日篇二：xxx照明工程施工合同安 装 工 程 施 工 合 同编 号：工程名称：工程地点：建设单位：施工单位：陕西天和照明设备工程有限公司签订日期：年 月 日安装工程施工合同 （以下简称甲方） 承包方： 陕西天和照明设备工程有限公司 （以下简称乙方） 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就张家堡广场照明工

9、程，特订立本合同。1.合同内容1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程范围：施工工期2.1开始工作日期： 年 月 日3.2结束工作日期：4.3总日历工作天数为 ： 天5.承包方式本工程为包工包料（不包含灯具采购）的承包方式。6.合同价款及付款方式7.1合同总价款（暂定）人民币：元，大写：7.1.1合同总价款包括照明工程施工费和照明工程二次设计费。4.1.2合同价款中照明工程二次设计费按工程总造价的4%计取。8.2付款方式8.1.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的95%。质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。9.3

10、合同价款计算：依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证，执行全国统一安装工程预算定额陕西省价目表2001、陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额2001及配套文件工程类别依据三类工程取费，不计取养老保险统筹和安全、文明施工定额补贴费（计取赶工费，费用额甲乙双方协商）。本合同包括的主材价格按甲方认价计取。9.1.7合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。10.双方责任11.1甲方责任：11.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供张家堡广场原来地下管网图、照明工程电气施工图（招标文件中提供的图纸）电子版。5.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担）。5.1.3按合同约定向乙方支付合同

11、价款。5.1.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件（包括图纸、变更、与工程进度有关的文件）2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。5.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。5.1.6甲方按计划采购灯具，保证灯具到场时间不影响整个工程工期。5.1.7甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。12.2乙方责任：12.1.1乙方应向甲方提供竣工图四套。5.2.2调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。12.2.3按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、

12、安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清。12.3.4隐蔽工程，隐蔽前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。12.4.5乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任；对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。6。暂停施工13.1当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工

13、程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在2小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复，分包方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。14.2非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因（天气、人为因数）可进行暂时停工。7工程延误对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延；15.1甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行；16.2经甲方认可的设计变更和

14、工程量增加；17.3一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8小时；18.4因甲方采购的灯具不能按时到施工现场，或其它甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。8不可抗力19.1张家堡照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。20.2非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。9变更施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用整甲按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。10验收10.1安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。10.2隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。10.3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质篇三：道路照明施工合同道路照明工程合同发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。