1、_年至_年度拖欠款的滞纳金_元;_年_月至_月设备闲置费_元; 以上三项合计,共_元。 事实和理由: _年_月_日,_县建筑工程总公司_公司原告,以下简称乙方同_市职工教育培训中心被告,以下简称甲方签订了建筑安装工程合同,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为_元。开工日期定为_年_月_日;竣工日期定为_年_月_日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等缘由没有同有关单位交涉好,直到_年_月_日乙方才正式开工。在长达_天之内,由于甲方的缘由,造成乙方开进工地的_余名职工无活可干,机具设备长期无用,给乙方经济上造成损失达_元。甲方
2、虽然担当了_元的误工费,但尚有_元到今有担当赔偿损失的责任。 两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:于_年_月_日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书。教学楼工程于_年_月_日完工。三幢楼均经_市建筑工程质童监视站校验合格交付被告运用。 工程结算书经甲、乙双方审定后,交_市建立银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款_元。 从_年元月起先,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经屡次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值_元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于_年
3、_月底撤离甲方工地。 为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人屡次与甲方交涉。起先,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。 综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。民法通时第一百零一零六条规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当担当民事责任。”经济合同法第三十九条其次项一至五款和建筑安装工程承包合同条例第十三条其次项一至五欲规定:未能遵照承包合同的规定履
4、行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款方法或“工程价款结算方法”的有关规定处理。具状诉请贵院依法审理,判准如上恳求。 此致 _人民法院 _ _年_月_日 附: 起诉状副本_份; 证据材料副本_份。拖欠工程款起诉状范本 全称 法定代表人: 被告单位:全称_市职工教育培训中心 责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失: 一付清宿舍楼、教学楼拖欠款_元;_元减去甲方垫付的材料款_元,应付给乙方工程款_元;_年至_年度拖欠款的滞纳金_; 以上三项合计,共_元 _年_月_日,_县建筑工程总公司_公司原告,以下简称乙方同_市职工教育
5、培训中心被告,以下简称甲方签订了建筑安装工程合同,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包额为_元。在长达_天之内,由于甲方的缘由,造成乙方开进工地的_余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达_元。于_年_月_日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书附原印件。三幢楼均经_市建筑工程质童监视站校验合格交付被告运用。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款_元。 从_年_月起先,甲方要求乙方为其零建工程拖工。但价值_元的工租款至今不与乙方结算。”经济合同法第三十九条其次项一至五款和建筑安装工程承包合同条例第十三条其次项一至五欲规定:不按合同规定拨付工
6、程款,按银行有关逾期付款方法或“工程价款结算方法”的有关规定处理。 _人民法院 _ 公司盖章 _年_月_日 1、状副本_份 2、证据材料_份 追讨工程款起诉状范本 原告:_工程实际施工人 联系电话: 联系地址: 被告一:_发包人 被告二:_工程承包人 负责人: 被告三:_工程工程经理 1、判令上述三被告支付原告工程款_元、逾期利息_元; 2、本案诉讼费由三被告担当。 事实与理由 被告一将_市_楼_室内及公共区域工程发包给被告二。被告二于_年_月_日与原告签订石材供货及安装合同,将该工程转包给原告施工安装,合同第六条明确约定:“按每月供货总价的85%支付工程款,施工完成之后支付全部工程款的95%
7、”。合同订立后,原告踊跃履行合同义务,供给石材并施工安装。合同履行期间,被告二不能按合同刚好支付货款,原告曾中止供给石材。被告三作为上述工程工程负责人为保障施工进度,以个人名义保证:“施工完成之后两周内支付全部工程款的95%”。原告听信被告三的保证,接着供货完成安装。_年_月_日被告三作为工程负责人代被告二与原告就上述工程进展结算,被告二应支付货款_元。时至今日,仍拖欠_元未支付。 原告方屡次就支付工程款事宜与三被告协商未果,为维护自身合法权益,依据合同法及相关规定,起诉至贵院,望判如所请! _区人民法院 具状人:_ _年_月_日 工程款纠纷起诉状范本 _ 居处地:_电话:_职务:_ 被告:
8、_居处地:_电话: 一付工程工程拖欠款_元; 二赔偿乙方的经济损失:_年_月_日至_年_月_日因工程款拖欠造成的_、_等各项经济损失共计_元。 三其他:_ 以上_项合计,共_元。 _年_月_日, _原告,以下简称乙方同_(被告,以下简称甲方签订了_工程合同,标的是_为_修建_。工程款额为_元。合同签定后, _年_月_日正式开工。竣工后工程工程均经 _建筑工程质量监视站校验合格交付被告运用。 工程结算书经甲、乙双方审定后,交_银行校准,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款_元。 从_年_月_日起先,经屡次协商达成协议,甲方一再拖欠乙方工程款。综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。民法通那么第一百零一零六条规定:”合同法第三十九条其次项一至五款和建筑安装工程承包合同条例第十三条其次项一至五欲规定: 此致
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1