1、说明:本合同书适用于合同双方经友好协商签署合同,约束合同双方的履行责任、合作终止协议以及相关业务明确规定,保证权利双方合法权益不受损害,可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。甲方:乙方:本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。为了明确双方权利、义务,依据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。第一条鉴于甲方与乙方于年月日签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于
2、因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的%,金额:大写人民币元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。第六条乙方向甲方提供履约保证金后,甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
3、第七条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。第九条其他本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人或授权代理人(签字):年月日出租人(甲方):承租人(乙方):保管人(第三方):北京市市场协会根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国担保法等有关法律、法规的规定,三方就编号为的北京市市场场地租赁合同(简称租赁合同)中保证
4、金的具体事宜经协商达成补充协议如下:第一条保证金的管理保证金由甲、乙双方共同委托的第三方(北京市市场协会)管理,并计取银行同期活期存款利息。第二条乙方保证金自本合同签订之日起日内,乙方(是/否)应支付租赁合同约定租金总额%计元的保证金,作为履行合同和提供商品服务质量的担保。第三条乙方保证金按下列第种方式支付:1、由甲方转交第三方的,甲方应向乙方开具收据并出具第三方的收款凭据。2、乙方直接支付第三方的,乙方应向甲方出具第三方的收款凭据。第四条乙方保证金应用于以下第种情况:1、租赁合同终止后因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的,甲方应从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用
5、补偿顾客或承担先行赔偿责任,保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的,甲方有权向乙方追偿。2、租赁合同履行期间因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的,甲方有权从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任,保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的,甲方有权向乙方追偿。3、乙方因自身原因未经甲方同意擅自解除合同的,乙方的保证金及利息不予返还。4、租赁合同终止后乙方拖欠税费或行政管理机关罚没款的,甲方有权使用乙方保证金及利息进行支付。第五条在租赁期限内甲方按照本合同第四条第二款的约定使用乙方保证金及利息的,必须提前日书面通知乙方。在租赁合同终止后甲方按
6、照约定使用乙方保证金及利息的,应保存好相关凭证。第六条乙方保证金的补足在租赁期限内使用乙方保证金的,乙方应在使用后日内将保证金补足,补足方式同本合同第三条的约定。第七条乙方保证金的返还租赁合同终止后日内,如甲方确认乙方无本合同第四条约定之情况的,保证金及利息应全额返还乙方。第八条乙方逾期日未支付保证金或补足保证金的,甲方有权解除租赁合同。第九条甲方保证金支付方式甲方在市场内收取租户保证金的,应采取市场整体一次性支付的方式支付对应保证金,数额为市场当年租金总额的%(-%),以作为履行合同的担保。甲方保证金应于每年月日前向第三方支付,甲方保证金使用后,应于日内补足。新设立的市场应于开业后个月内向第
7、三方支付保证金。第十条甲方保证金应用于以下情况:1、甲方因自身原因擅自解除合同的,应支付给乙方与乙方交纳的保证金及利息等额的保证金。2、。第十一条第三方的权利义务1、妥善保管甲、乙双方支付的保证金,保证金应存入指定银行的指定帐户,不得转存、隐匿。2、确认保证金按照本合同约定的事由支取,不得挪作他用。3、收取保证金应开具合法、规范的收款凭据。第十二条争议解决方式本合同项下发生的争议,三方协商解决或申请有关部门调解解决,协商或调解解决不成的,按下列第种方式解决(只能选择一种):1、提交北京仲裁委员会仲裁;2、依法向人民法院起诉。第十三条其他约定事项。第十四条本合同一式份,甲方份,乙方份,第三方份。第十五条本合同自三方签字盖章之日起生效。甲方(章):乙方(章):住所:营业执照号码:市场登记证号码:身份证号码:法定代表人:委托代理人:电话:第三方(章):指定银行:指定帐号:签订时间:签订地点:可在本位置填写公司名或地址YOU CAN FILL IN THE NAME HERE
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1