XX广场建设工程设计合同Word文件下载.docx

1、签订日期：2012-12 中华人民共和国建设部 监制国家工商行政管理局二一二年三月XXXX投资有限公司 北京XX工程设计有限公司成都分公司 发包人委托设计人承担“XXXX广场 （暂定名）”项目工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计管理条例建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分项项目名称建设规格设计阶段及内容估算总投资（万元）费率估算设计费（元）层数建筑面积（m

2、2）方案初步设计施工图1多层商业楼（含地下）、高层公寓及配套用房115221.7930元/平方米3456653.7合计说明1、 景观、幕墙体系、钢结构、人防等建设方另行委托设计。2、 面积计算规则按建筑工程建筑面积计算规范（GBT 50353-2005）执行。第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜红拨图方案设计前2规划局发出的规划条件通知书3方案设计任务书4立项批文复印件5方案批文施工图设计前6施工图设计任务书7初步设计批文8地勘资料9小区周边道路市政管网第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：份数方案报建文本施工图设计文件施工图设计文件电子

3、文件第五条 本合同设计收费估算为3456653.7元人民币。支付进度详见下表：说明：1、乙方在项目服务过程中的交通、食宿由乙方自理。2、实际设计费按施工图审查通过的实际面积结算，多退少补。3、为确保项目进度，建设方承诺：如设计方在规定设计周期内提前完成，设计费每平方米增加2元作为奖励；设计方承诺：如设计方在规定设计周期内未能完成，设计费每平方米减少2元作为惩罚。双方应在每一设计周期前会议约定设计成果的完成时间，双方签订会议纪要，此纪要做为合同附件用以约定设计费奖励或惩罚的依据。4、设计周期根据项目进度，由双方另行书面确认。5、本合同履行后，定金抵作设计费。6、该项目建设方要求按分期设计实施，实

4、际付款进度按支付进度表分期履行。第六条 双方责任6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限5个工作日以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限5个工作日以上，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料有误，或所提交资料作较大修改，或在施工图进行中或完成后因非乙方原因导致方案重大调整，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发

5、包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的住宿和生活方便条件。6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权

6、向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采有的主要技术标准是： 国家现行标准及规范。6.2.3设计合理使用年限为50 年。6.2.4设计人按本合同第二条和四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。 6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、按发包人的要求处理有关设计

7、问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条 违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，

8、每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目暂停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。 7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费并承担相应责任。7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二，造成发包人工期延误的损失应由设计人承担。7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合

9、同，设计人应双倍返还定金且承担发包人由此带来的损失。第八条 其他8.1 施工阶段可派驻现场设计代表，即时处理技术问题。8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担

10、有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费。8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.7本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决，协商不成的按下列第（一）种方式解决： （一）提交成都市仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。8.8本合同一式 肆 份，发包人 贰 份，设计人 贰 份。8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议记要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。发包人名称： 设计人名称：XXXX投资有限公司 北京XX工程设计有限公司 成都分公司 （盖章） （盖章）法定代表人： （签字）法定代表人： （签字）（或委托代理人） （或委托代理人） 年 月 日 年 月 日