商品房买卖合同协议书范本模板 推荐Word文件下载.docx

1、法定代表人： ；固定电话： 移动电话:电子邮箱：通讯地址：邮政编码：本楼盘售楼电话: 。委托代理人：【身份证】/【护照】/【 】 ；委托代理机构：营业执照号码：备案号码：买受人：【本人】/【法定代表人】/【负责人】 ；国籍：【身份证】/【护照】/【营业执照注册号】/【 】 ；住所（址）：户籍所在地: 省（自治区、直辖市） 市 县（区） 。居住地： 省（自治区、直辖市） 市 县（区） 。 邮政编码：移动电话：【委托代理人】/【法定代理人】：【身份证】/【护照】/【 】 ； 省（直辖市） 市 县（区） 。根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法、中华人民共和国物权法及其它相关法律、

2、法规的规定，出卖人和买受人在平等、自愿、协商一致的基础上就商品房销售事宜达成如下协议。第一条 项目建设依据出卖人以_方式取得位于 ，地号为 地块的土地使用权，面积 平方米，土地用途为 ， 土地使用权年限自 年 月 日至 年 月 日止。出卖人经批准，在该地块上建设的商品房项目_为 。该项目的有关批文如下：1.国有土地使用权证颁发机关：证号: ；2.建设工程规划许可证3.建设工程施工许可证证号： 。第二条 商品房销售依据买受人购买的商品房为_1.该商品房为现房，_，批准机关为 ，证号为 ；2.该商品房为在建商品房，已具备城市商品房预售管理办法规定的预售条件，已取得_市商品房预售许可证，证号为 ，核

3、发机关为 。3.该商品房土地_设定抵押。已抵押的土地证号为 ，抵押权人为 ；_办理抵押登记，土地他项权利证书号为 ，抵押权人书面同意出卖人销售该商品房。第三条 买受人所购商品房的基本情况买受人所购商品房为本合同第一条规定项目中的第 【幢】【座】 【层】【单元】 号房（以下称该商品房），其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准），项目地址：_市 区 路 号。该商品房所在楼宇的主体结构为 结构，建筑物地上层数为 层，地下层数为 层。该商品房的用途为 ，该商品房户型结构为 ，【层高】【净高】为 米。有封闭式阳台 个，非封闭式阳台 个。出卖人委托预测该商品房面积的房产测绘机构是 。该商品房【

4、合同约定】【产权登记】建筑面积共 平方米，其中，套内建筑面积 平方米；公共部位与公用房屋分摊建筑面积 平方米（有关公共部位与公用房屋分摊面积构成说明见附件二）。买受人选择购买编号为 的_，该_建筑面积 平方米。第四条 计价方式及价款出卖人与买受人约定按下述方式计算该商品房的价款：按_计价，每平方米（ 币） 元，总金额（ 币） 元（大写： _千 _百_ 拾_ 万 _ 千 _ 百 _拾 _元整）。按 _出售并计价，总金额（ 币） 元（大写： _ 千_ 百 拾 万 千 百 拾 元整）。_ 出售并计价，总金额（ 币） 元（大写：_ 千 _ 百_ 拾 万 _ 千_ 百 _拾 _ 元）。第五条 付款方式及

5、期限出卖人同意买受人按下列第 种方式按期付款：1.一次性付款2.分期付款3. 其他方式付款第六条 买受人逾期付款的违约责任买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第_种方式处理：1按逾期时间分别处理，不作累加：（1）逾期在_日之内，每逾期一天，出卖人有权要求买受人每日按应付而未付房价款部分的万分之_支付违约金，合同继续履行。（2）逾期超过日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，出卖人有权按逾期日数要求买受人每日按应付而未付房价款部分的万分之支付违约金。出卖人应于书面通知买受人解除合同之日起 日内，在扣除买受人应支付的违约金后，一次性全部退还买受人支付的房价款及利息。出卖人逾期未退款的，每逾

6、期一日，出卖人应按应退款总额的万分之向买受人支付违约金，直至全部退还款项为止。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，买受人应按逾期日数每日向出卖人支付应付而未付房价款部分万分之_的违约金。2 。第七条商品房销售备案确认和预告登记出卖人应于本合同签订暨网上备案之日起 日内（不超过30日）,持本合同及相关材料向_市房产行政主管部门办理书面备案确认手续。如买受人要求办理商品房预告登记的，出卖人应于本合同书面备案确认之日起 日内，与买受人共同申请办理。出卖人未按约定与买受人申请办理商品房预告登记的，买受人可持书面合同等备案凭证单方向_市房产行政主管部门申请办理商品房预告登记。 第八条

7、交付期限出卖人应当在 年 月 日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第 种条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人使用:1.该商品房已完成建设工程规划验收和各种专项验收，并取得建筑工程竣工验收备案证明文件。2.该商品房项目已经办理房屋所有权初始登记。3. 但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.因不可抗力且出卖人在事实发生之日起 日内告知买受人的。2. 第九条 交接商品房达到交付使用条件后，出卖人应当在合同约定的交付日 日前，书面通知买受人办理查验手续及买受人应当携带的证明文件。买受人应在收到该通知之日起 日内,会同出卖人对该房屋进行验收交

8、接。如果买受人因故不能亲自到场查验，可以出具书面授权文件委托他人办理。在双方进行验收交接时，出卖人应当向买受人出示本合同第八条约定的房屋交付条件的证明文件及有关资料，并签署交接单。买受人购买的商品房为商品住宅的，出卖人还应向买受人提供住宅质量保证书和住宅使用说明书。出卖人向买受人提供的住宅质量保证书、住宅使用说明书应不低于建设行政主管部门制定的标准。出卖人交付商品房不出示上述证明文件及有关资料，或出示上述证明文件及有关资料不齐全的，买受人有权拒绝交接。买受人拒绝交接的，双方同意按以下方式处理：该商品房交付使用后，买受人认为主体结构质量不合格的，可以依照有关规定委托工程质量检测机构重新核验。经核

9、验，确属主体结构质量不合格的，买受人有权单方退房。给买受人造成其他损失的，出卖人应当承担赔偿责任。由于买受人原因（双方协商同意的情形除外），造成出卖人未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：房屋交付后，出卖人不得以房屋已交付使用为借口懈怠在本合同中应承担的其它义务，如协助买受人办理房屋所有权登记、土地使用权变更手续并提供必要的证明文件等。第十条 风险责任转移商品房的风险责任自交付之日起由出卖人转移给买受人。如买受人未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续，出卖人应当发出书面催告书一次。买受人未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的，则催告书约定的验收交接日之第二日起该房屋的风险责任由买受人

10、承担。第十一条 出卖人逾期交房的违约责任除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人未能按本合同约定的期限交房，按下列方式处理（按逾期时间分别处理，不作累加）：1.逾期在 日之内，每逾期一天，买受人有权要求出卖人每日按已付房价款的万分之 支付违约金，合同继续履行；2.逾期超过 日后，买受人有权单方解除合同。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按逾期日数每日向买受人支付已付房价款万分之 的违约金。3. 。第十二条 面积确认及面积差异处理根据当事人选择的计价方式，本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】（本条款中均简称面积）为依据进行面积确认及面积差异处理。合同约定计价面积与产权登记面积有差异的

11、，以产权登记面积为准。商品房交付后，产权登记面积与合同约定计价面积发生差异，双方同意按以下第 种方式进行处理：1.双方同意按以下原则处理：（1）面积误差比绝对值在3以内（含3），按照合同约定的价格据实结算；（2）面积误差比绝对值超出3的,买受人有权单方面解除合同。买受人同意继续履行合同，产权登记面积大于合同约定面积的，面积误差比在3以内（含3）部分的房价款由买受人按照约定的价格补足；超出3部分的房价款由出卖人承担，所有权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积的，面积误差比绝对值在3内（含3）部分的房价款及利息自双方确认之日由出卖人一次性返还买受人；绝对值超过3部分的房价款自双方确认之日由出卖人

12、双倍返还买受人。面积误差比=（产权登记面积-合同约定计价面积）合同约定面积100。因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。2.双方自行约定：第十三条 规划、设计变更的约定商品房销售后，房地产企业不得擅自变更规划、设计。经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意变更确立之日起10日内，书面通知买受人：1.该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向；2. ；3. ；4. ；5. ；6. 。买受人在通知到达之日起15日内有权做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受规

13、划、设计变更以及由此引起的房价款的变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权单方解除合同，但因买受人的原因致使出卖人无法通知的除外。买受人不解除合同的，双方应当另行签订补充协议。 。第十四条 权利瑕疵担保出卖人应当保证销售的商品房不存在权利瑕疵，没有产权纠纷和债权债务纠纷，也不存在被司法机关、行政机关依法裁定、决定查封或以其他形式限制房地产权利等情况。若存在权利瑕疵，出卖人应在签订本合同时书面告知买受人。买受人愿意购买的，出卖人应在买受人约定的期限内或合理期限内消除瑕疵；超过约定期限或合理期限未消除瑕疵的，买受人有权单方解除合同。第十五条 关于产权登记的约定出卖人应当自房屋交付之日起 日内为买受人办理房屋权属证书。在买受人取得该商品房权属证书后, 出卖