工程钢筋工劳务协议书(通用3篇).docx

1、工程钢筋工劳务协议书（通用3篇）工程钢筋工劳务协议书在不断进步的社会中，协议使用的频率越来越高，签订协议可以使双方受到法律的保护。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是收集整理的工程钢筋工劳务协议书，希望能够帮助到大家。工程钢筋工劳务协议书1甲方：乙方：为共同搞好工程项目的施工生产工作，顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的建筑工程施工合同，甲乙双方就该工程的钢筋工部分工程量内容劳务承包等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：4、工程承包方式为包工不包料、工程施工内容：图纸内所有钢筋工工程量；按工程实际建

2、筑面积结算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进行施工。5、双方商定本工程工期90天，乙方需按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。即自年月日起计。6、乙方签订合同前必须交付5万元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。7、承包范围及价格：范围：钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、所有焊接、试件取样、焊药。价格：按建筑面积，每平方米28元。二、甲方工作1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。2、对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。3、甲方指派人员参与或监督工程施工，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。4、及时履行乙方的其他协助义务。三、

3、乙方工作1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行保护。5、乙方必须无条件服从甲方管理安排四、关于工程款及结算的约定1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。2、主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90%3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则

4、甲方不给予办理；五、关于材料供应的约定1、本工程甲方施工的材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前三日之内，由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失，由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。六、关于双方责任的约定1、甲方的责任：甲方原因影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时提供材料、设备；不能按期支付工程款，甲方承担相应的费用。2、乙方的责任：不能按照工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方承担。对竣工验收后，保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方免费维修。乙方在施工过程中，违反操作常规，造成人员伤害

5、，由乙方负责。3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以及时修复或赔偿。七、关于设计与施工及验收的约定1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。2、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求，两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价等费用清单。3、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。八、奖赏和违约责任1、由于甲方原因，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙

6、方1000元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的1% 加付滞纳金。2、按甲方和乙方协定的施工进度计划，由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付1000元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。九、合同份数本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。十、其它本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向人民法院起诉。甲方：乙方：代表人：代表人：二0XX年月日工程钢筋工劳务协议书2发包人：承包人：身份证号：甲方独立承包施工的工程，同意将本项目的钢筋工工程分包给乙方施工。现甲乙双方在平等自愿、协商

7、一致的基础上，特订本合同，以便双方共同遵守。一、承包形式：包工期、包质量、包安全文明、包员工的劳保费用。包协议中所有的内容，一次性包干，乙方自负盈亏，同时不得再另行转包。二、承包价格：按建筑面积计算元/ m2。总价约元，其中工资元。以上价格含保险费、福利费、税金等。无论甲乙双方盈亏，均不得擅自变更承包价格，也不得向甲乙双方之外的其他人员主张本合同权利。三、付款方式：按照建设单位与施工单位签署的总承包合同的付款进度支付乙方工程款或甲乙双方另行协商。甲方进度款不足部分由乙方垫付。四、甲方责任和义务：1、提供施工图纸，水电，提供工期计划表。提供住宿和作业方便。2、甲方派员对乙方的质量标准、安全文明，

8、进行指导和检查。3、按照约定及时支付工程款。五、乙方承包内容和责任：1、乙方自备钢筋弯曲机、断料机、砂轮切割机、焊机、焊具及施工中的维修费用，钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝及钢筋保护层垫块、断线钳、焊条及其它本班组所用的零星材料等。乙方自备安全帽、安全带等安全工具。2、乙方负责钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊、二级箱以下安全标准电线电箱。3、工程上所有钢筋的工作内容:包括主体和二次结构钢筋翻样、配料、调直、除锈、场内运输、堆码、安装、原材料的卸车堆码；预埋钢筋的配料、焊接；设备基础钢筋工程；余料、废料及时分堆管理，如发现丢失浪费按价值五倍罚款。必须达到文明工地要求。4、乙方必须执行甲方提供

9、的工期进度计划表组织施工。如乙方原因不能按进度计划完成，每拖延一天应支付逾期违约金1000 3000元给甲方。如因乙方人员不足而影响工期，甲方有权安排工人，乙方须按每人每天300元工资支付，甲方有权代扣代发。5、乙方施工质量的标准必须符合国家规范和设计要求。每道工序完成后乙方必须陪同监理、管理人员统一验收。对出现的质量标准问题或材料浪费问题，甲方有权对乙方处5002019元处罚，直至整改完成，在此期间由于乙方整改影响其他班组施工及造成的总工期延误的损失由乙方承担。6、乙方每个人进场时必须与甲方签订安全责任书，并提供给甲方备案。乙方必须按安全条例和安全法规施工，完善安全工具，确保安全施工，一旦出

10、现安全事故，导致的一切损失均由乙方承担。如因安全事故导致总包单位停标罚乙方50万元。7、乙方负责作业区内的安全文明施工，配合甲方做好文明工地达标工作。否则甲方可组织人代办，工资由乙方承担。8、乙方不得将本劳务工程转包或分包，否则甲方有权单方解除合同，只按已完成工程量支付应该付给的70，拖欠的工资、材料款等由乙方承担。9、乙方进场工人身份证复印件交甲方备案。乙方收到工程款要优先支付工人工资。乙方按付款节点做工资表，甲方有权按身份证发到劳动者手中，工资表交项目部备案。如工人讨薪上访到行政部门，每人每次罚款5000元，直接从乙方的承包款中扣除。如乙方不及时处理所欠工人工资，甲方有权代为处理，所发工资

11、乙方须予以认可，并按月息2%付给甲方。10、乙方工人与他人发生打架斗殴，聚众闹事，不论何种原因，甲方有权罚乙方每次1000-2019元，后果乙方承担。11、乙方负责打扫整理自己施工区、生活区的环境卫生；做到整洁、有序，为创建文明工地做好必要的工作。否则甲方有权安排代办，所发生的费用从乙方承包款中扣除。12、建设单位、监理单位、总包单位检查中因乙方的奖罚归乙方所有。六、本合同一式二份，甲乙双方各一份，双方信守不违，未尽事宜双方协商或由宿迁仲裁委员会裁决。甲方：年月日乙方：年月日工程钢筋工劳务协议书3根据中华人民共和国劳动合同法及中华人民共和国经济合同法有关规定，本协议遵循协作、平等、公平自愿的原

12、则，就南仁新村住宅楼1楼主体钢筋工程以元/的价格承包给乙方施工达成以下协议：一、工程承包内容：1、楼主体钢筋工程绑扎2、钢筋进场卸料及盘点、翻样及加工，其中包括机械等其他辅材，完工后多余材料的转运、楼层清理、废料头的对方等。3、工作范围内的文明标化、清理卫生等。4、承包工程范围内的安全、文明施工等。二、双方的责任及义务：1、分包方必须按照钢筋焊接及验收规范进行钢筋加工机制作甲方要及时对乙方进场的施工人员进行各项、技术、及安全进行交底。按时按计划保证材料进场。在施工过程中，甲方有权对乙方的违章行为及材料浪费、文明施工的工完场清等违章行为给予制止，按情节予以200500元处罚，情节严重时责令其停工

13、整顿，必要时可终止协议。遵守施工现场及生活区各项制度，按施工图纸及施工验收规范、操作规程进行文明安全施工。按时组织技术强硬的操作人员进场。专职管理人员必须配备齐全。做好进场人员的入场前的安全教育工作。认真接受甲方管理人员交付的工作任务，并保质保量的按时完成。随时接受甲方管理人员的检查和管理。提前10天向甲方上报所需的材料计划。机械使用前必须有善的安监手续和相应的保险防护措施，乙方必须设置专人操作机械，三、工程质量要求：工程质量按国家验收规范保准验收，达到现场甲方监理验收标准。1、本工程的质量标准，达不到质量标准的，甲方将通知乙方限期整改，如果乙方在整改后仍不能达到质量标准的，甲方有权终止合同。

14、乙方需在限期内退出施工现场，退场费用自理。乙方的已完合格工程量将按合格单价的80%结算。2、乙方必须严格按照质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后各班组必须先做好自检，互检工作然后通知甲方，总包单位及监理验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序施工，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，至到达到标准为止。1、工程量以实际结算为准。2、此单价已包括安全、进度、文明施工、出施工电梯外所有施工工具及辅助性材料的费用等。3、本单价中已包含乙方依法享有的应该由用人单位负担的福利、津贴、各种补贴费、误工费、往返车旅费以及其他不可预见的费用.4、乙方进场后生活费自理，

15、工程施工至9层结束后，支付已完工程量80%人工费。工程全部验收后，支付已完工程量90%人工费。工程交工后三个月内，结清全部工程款。四、安全生产与文明施工1、严格遵守国家及陕西省的各种法律法规，服从总包方及甲方等相关部门的指挥，自觉遵守和执行总包单位及甲方的规章制度。2、甲方负责对乙方人员进行安全技术交底，乙方必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。乙方若野蛮施工、违章施工发生的一切事故均由乙方承担，甲方不承担任何责任并不做任何形式的补偿。3、乙方进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。4、进入施工现场必须正确使用和佩戴各种安全防护用品，必须戴好安全帽和系好安全带，如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款，违反安全。甲方：乙方：日期：