建设工程内部承包合同_精品文档.doc

1、建设工程项目内部承包合同发包方： （以下简称甲方）承包方: 证号码 （以下简称乙方）为加强对建设工程的管理，确保合同履约率，提高企业的社会效益和经济效益，根据甲方与业主签定的建设工程施工合同（以下称总包合同）精神和甲方的内部管理制度，经双方协商一致，在平等自愿的基础上，特签订本内部承包合同，以资共同信守。第一条工程项目概况工程名称： 建设单位： 工程地点： 承包范围： 按总包合同、招投标文件及施工图纸 承包工程内容： 承包方式： 包工包料包工期包质量包安全、独立核算、自负盈亏 合同工期： 总工期 历天 合同造价： 工程质量标准： 达到国家施工验收规范规定的合格标准 工程规模：建筑面积约 。 第

2、二条 项目承包承诺本工程项目由乙方内部承包施工，实行独立成本核算，在确保上缴甲方税费后，自负盈亏，乙方承诺：1、在签订本合同时甲乙双方约定：乙方承包本工程施工的履约保证金为中标造价的10%。履约保证金主要作为民工工资支付、质量安全进度的履约保证。履约保证金于工程竣工验收合格后三个月内视履约情况返还。2、乙方承诺签订本合同后，及时组织人力、物力进场，及时完成施工准备和技术准备工作，保证按时开工。否则，甲方公司将没收乙方提交的履约保证金，并有权另派班组进场施工。如因乙方原因造成中途停工或者毁约的，赔偿由此造成甲方的各项损失。3、全面履行承包方的各项义务与承诺,确保工程质量合格，确保工程按期完成，确

3、保做到安全生产、文明施工。乙方承诺：若本工程发生质量安全事故或其他工伤事故的，由乙方独自承担全部费用损失和各项赔付。使甲方企业信誉受损或企业资质等级受影响，乙方还应该赔偿甲方企业各项损失费。4、乙方承诺在该工程项目内部承包施工中所产生的债权债务均属乙方行为，由乙方自行承担，与甲方无关。如有债务纠纷闹至甲方公司的，甲方有权自行代为处理，处理决定和后果由乙方全部承担接受。5、乙方承诺按本合同规定向甲方上交管理费，并承担本工程招投标与施工承建的所有费用开支。6、乙方承诺按规定及时支付工人工资。及时支付材料款、机械费等各项应付帐款。由此发生的一切经济纠纷由乙方自行承担。7、本工程内容必须由乙方自行组织

4、施工完成，严禁转让或转包。否则扣罚全额的履约保证金。8、承担本工程内部施工承建的一切经济风险和法律责任。9、其他：应当认为在正式签定本合同前，乙方已经熟悉了现场和周围情况，已经认真研究了合同条件和合同文件，对任何可能存在的疑问都已得到澄清，对本合同文件所定义的乙方的工作内容达到了透彻的理解，并已考虑了风险因素。乙方承诺全面接受并认可甲方在参加招投标及与业主合同谈判过程中所签署的一切合同文件，并接受其约束。第三条项目承包指标1、项目承包上缴税费：乙方向甲方交纳管理费（包括税金）按工程造价的 10 %计取，在支付工程款（进度款）时由甲方按比例扣留。乙方在领取工程进度款时，需要用正规税务发票向公司财

5、务抵交。如果不能足额抵交发票，不足部分加收1%的管理费。2、计价依据和结算方式： 按总包合同（补充协议）相应条款执行 3、工程质量：达到 合格 标准，本工程质量如有奖罚全部由乙方享有及承担。如竣工验收达不到合同质量要求，除无条件整改、修复或返工直至符合工程质量验收评定标准外，乙方还将被扣罚合同价3%的履约保证金。4、工期：本工程工期如有奖罚均由乙方享有及承担。如由乙方原因造成工程延误，罚款与赔付均由乙方承担，参照总包合同执行。5、乙方应注重安全生产、文明施工、环境保护，杜绝重大安全事故的发生。如发生重伤以上安全事故的，乙方除应承担事故的损失及赔偿外，须另向甲方支付 合同价的1% 违约金，在履约

6、保证金中扣除。本工程安全、文明施工要求： 施工现场要求达到标化工地标准，保持施工场地整洁卫生。另外竣工验收通过后15天内撤离现场的所有材料、机械设备和人员。安全、文明标化如果发生奖罚，奖罚均由乙方享有及承担。6、乙方确定 为现场负责人，现场负责人每月到位率必须达到 90% 以上，如不能达到，按 500元/天扣罚，在履约保证金中扣除。7、罚款的支付并不能解除乙方完成工程的责任或合同规定的其他责任。8、按工程所在地的有关规定，涉及财税、建设、公安、环保和行政执法的各项要求，乙方必须全面执行，所需办理的各项手续由乙方负责办理并承担各项开支费用。 第四条双方的权利和义务一、甲方的权利和义务1、按公司程

7、序文件规定，审核施工组织设计和各专项施工方案，协助乙方解决技术问题。不定时检查工程的实施情况，督促乙方做好工程管理，协助乙方做好设计变更联系单的签发和签证。2、按本合同规定向乙方支付工程款，但有权对乙方的资金使用进行管理、监督和控制。3、按国家、地方及公司有关规定和标准要求，督促乙方贯彻执行；加强对工程质量、环境、安全、文明标化等工作的管理，对违法违规行为有依法依章处罚权；组织协调与工程有关各方关系。4、如乙方有发生以下情况之一者，甲方有权终止与乙方的合同，撤换工程负责人，并由乙方当事人承担全部责任：（1）发生重伤以上安全事故且直接责任在项目部的。（2）非建设单位和甲方原因，达不到预期施工进度

8、，经督促整顿无效者。（3）工程技术资料严重欠缺，现场施工管理水平低劣，工程质量达不到合同标准，经整顿无明显改进者。（4）约定的现场负责人到位率低于70%的。（5）不服从公司指挥或违反国家法律、法规或有其他严重违约行为的。二、乙方的权利和义务1、全面履行建设工程施工承包合同（总包合同）,包括补充协议、中标通知书、工程招标文件及答疑纪要、投标文件、承诺书等全部合同文件。履行本内部承包合同中乙方的各项义务与承诺。2、乙方必须按施工图及施工规程、规范和有关技术标准组织施工，并接受建设单位（包括监理单位）和甲方的监督、管理。乙方必须无条件服从甲方质量、安全、文明标化、民工管理等方面的检查与指导。甲方如提

9、出整改意见，乙方应及时整改直至符合合同及规范要求。3、乙方采购用于本工程的材料必须符合合同约定，满足设计要求、质量合格，合格证和质保书应齐全。根据要求需经有关部门检测合格后方可进场使用的材料，必须按照规定执行，做好取样检测，并向监理提交检测报告。4、乙方应按国家有关安全生产、文明施工的法律法规、规范标准，组织生产和自检，遵守和执行公司的安全管理制度。对监理、业主和有关部门检查所提出的问题必须在限期内纠正，对项目工程的安全投入必须到位，安全技术措施费用应单列使用，不得挪用，并积极做好工地文明标化工作。5、项目部对进场施工人员必须进行安全、质量、文明施工入场教育，新工人必须进行三级安全教育后方可上

10、岗，同时按政府有关规定办理各类证件、证书手续，各特种作业及管理人员必须按规定持证上岗。6、乙方不得无故停工，除非甲方和业主同意。7、乙方在施工过程中如发生质量或安全事故，应及时报告甲方，并按规定处理。8、及时做好各类工程技术资料的编制、报批、搜集、整理工作。申报竣工验收前，必须将全部技术资料提交甲方和监理审查。同时，工程竣工验收后15天内，将完整的工程技术资料按要求统一装订成册提交。9、处理好劳资关系，不得拖欠工人工资。如发生劳资纠纷造成民工上访或者闹事的，甲方有权自行代为处理，处理决定和后果由乙方全部承担接受。另外每发生一次劳资纠纷或民工上访闹事事件的，将罚款 5000 元/次。10、乙方自

11、行完成工程竣工决算编制与核对，并对决算的结果负责。11、乙方不得私自刻制项目部公章，必须按公司有关规定正确使用由公司统一刻制的项目部技术资料专用章，项目部技术资料专用章不得用于材料采购签订合同及班组劳务合同。12、未经甲方同意，不得以甲方名义签订材料设备采购合同。否则，由此产生的法律责任均由乙方承担。13、乙方应严格执行甲方规定的各项财务管理制度，确保工程款专款专用，自行解决各种垫付款项。14、乙方应合理调配工程资金，自行承担相应的债务偿还责任。如因乙方债务纠纷致使甲方银行帐户被法院冻结或扣留的，甲方将相应扣留或冻结乙方同等金额的工程款，并且甲方还将按每次被冻结款（或被扣留款）金额的30%对乙

12、方进行罚款处理。对此，乙方同意遵守执行。15、乙方应于每月25日前，向甲方递交当月完成施工情况和下月进度计划的书面报告。第五条 工程款支付双方约定工程款（进度款）的支付方式和时间为：按总包合同(补充协议)相应条款执行。甲方收到业主工程进度款后，扣除应上交公司的管理费后，于5天内支付给乙方。第六条其 它 事 项1、涉及工程形象和实际需要所必须的开支及规费，项目部应照办支付。2、乙方不得直接向业主收取工程款；也不得擅自以甲方的名义向业主收取工程款。3、工程质量保修由乙方负责与承担，按总包合同的附件房屋建筑工程质量保修书执行。 4、本合同条款，由甲、乙双方根据甲方与业主签定的总包合同（补充协议）之原则协商签订。5、本合同履行期间，若因业主原因导致无法继续履行本合同的，经双方协商一致，可以终止合同，并按有关法律精神，共同妥善处理好善后工作。6本合同所指的总包合同，是指甲方与业主签订的所有合同文件。第七条：本合同未尽事宜，在施工期间由双方协商处理以利圆满履行。第八条：本合同有效期自签订之日起至工程保修期满，价款结清之日止。第九条：本合同一式四份，甲乙双方各执二份。本合同经双方签字或盖章后生效。 甲方签字： 乙方签字：年 月 日6