合同管理模拟14.docx

1、合同管理模拟14合同管理模拟14一、单项选择题1. 某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还_万元。A.100B.150C.200D.250答案：C2. 工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列_证明文件。A.企业法人营业执照B.企业等级证书C.优良工程证书D.企业法人营业执照和企业等级证书答案：D3. 施工中的费用索赔出现的原因是_。A.非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿B.只限定当事人违约而提出的赔偿C.只限定事件引起的补偿D.不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿答案：A4. 经

2、济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有_。A.预付款是定金的形式之一B.抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人C.保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人D.留置物的所有人必须是债务人答案：B5. 按照法律规定，_不能成为建筑施工合同的担保人。A.建设主管部门B.建筑公司C.银行D.贸易公司答案：A6. 工程建设监理招标的宗旨是对监理单位_的选择。A.报价B.能力C.资历、信誉D.规模和经济实力答案：B7. 合同法规定，建设工程合同中没有规定的，适用_的有关规定。A.买卖合同B.技术合同C.承揽合同D.委托合同答案：C8. 世行贷款公路项目主要采用_。A

3、.成本加酬金合同B.总价合同C.单价合同D.设计施工总承包合同答案：C9. 在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是_。A.由业主负责B.由承包人负责C.由设计单位负责D.由业主与承包人各负责一半答案：B10. 根据招标投标法的规定，投标人少于_的，招标人应当依照招标投标法重新招标。A.2个B.5个C.10个D.3个答案：D11. 监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可_。A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止B.发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同C.发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35

4、天，监理合同即行终止D.首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止答案：D12. FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式属_合同。A.固定总价B.调值总价C.单价D.成本补偿答案：C13. FIDIC合同条件下，当业主与承包人发生合同争议时，首先_。A.由工程师对争议事项作出决定B.双方友好协商C.申请仲裁D.提起诉讼答案：A14. 经济合同的核心是_，它是当事人双方权利和义务的焦点。A.价款B.标的C.违约责任D.履行期限答案：B15. 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方_。A.

5、经催告后，可解除合同B.经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同C.可解除合同D.在履行期限届满之前可解除合同答案：D16. 监理工程师有权处理的索赔是承包人_。A.依据合同条款提出的索赔B.依据其他法律文书提出的索赔C.提出的道义索赔D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔答案：A17. 工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是_。A.工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B.工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担

6、C.顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D.工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担答案：B18. 无效经济合同的确认权属于_。A.法院或仲裁机关B.法院C.工商局D.建设管理部门答案：A19. 招标文件中的工程量清单是_。A.准确的工程量B.竣工结算的依据C.投标单位计算标价的依据D.总价承包时的工程量答案：C20. FIDIC条款中对合同拥有解释权的是_。A.承包人B.业主C.第三方D.监理答案：D二、多项选择题1. 评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容_。A.基本情况和数据

7、表B.评标委员会成员名单C.经评审的投标人排序D.经评审的价格或者评分比较一览表E.符合要求的投标一览表F.开标记录答案：ABCDEF2. 下列行为属于招标人与投标人串通投标的是_。A.招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价B.投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价C.招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿D.招标人预先内定中标人E.投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标答案：ACD3. 投标人通过合同条件评审的主要条件是_。A.投标人接受招标文件规定的风险划分原则，未提出

8、新的风险划分办法B.投标人未增加业主的责任范围，也未减少投标人义务C.投标人提出不同的工程验收、计量、支付办法D.投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议E.投标人对合同条款没有重要保留答案：ACDE4. 监理招标文件中，_是财务建议书的主要内容。A.执行监理任务的计划表B.承担监理工作的人员组成C.人员酬金报价表D.要求监理单位提供的设备清单E.提供自备仪器设备的报价表答案：CDE5. 有资格代理招标的机构条件应包括_。A.必须是法人组织B.不得与行政机关有隶属关系C.有从事招标代理义务的场所D.有编制招标文件的能力E.有自己的评标专家库答案：BCDE6. 土木工程施工合同通用条件规定，属于

9、_的情况，承包人可以获得工期展延。A.业主延误施工现场移交B.监理工程师延误图纸移交C.不利施工的自然条件或障碍影响D.增加合同外的施工项目E.暂时停工答案：ABD7. 合同成立的有效条件包括_。A.合同主体资格合格B.内容合法C.订立的形式和程序合法D.必须经过鉴证公证E.必须经过主管部门登记批准F.必须经过担保答案：ABC8. 合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括_。A.建筑物B.工资表C.劳务行为D.建设资金E.工程量F.构筑物答案：ACD9. 无效经济合同的财产后果，可按_处理。A.追究违约金B.返还财产C.赔偿损失D.追究处罚金E.追缴财产答案：BCE10. 属于下列_

10、情况，即为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同。A.没有经过上级主管部门审批B.主体不合格C.没有经工商局鉴证D.内容不合法E.没有经公证处公证F.无效代理答案：BDF11. 施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括_。A.有利于本地区的承包人B.有利于本系统的承包人C.施工内容的专业要求D.避免施工现场的交叉干扰E.对项目建设总投资的影响答案：CDE12. 应由监理工程师签发的文件包括_。A.临时支付证书B.竣工结算支付证书C.最终报表D.最终支付证书E.结清单答案：ABD13. 代理人接受委托与第三方签订经济合同过程中，应_。A.以自己的名义签订合同B.与第三方商签过程中独立

11、地表示自己的意志C.在授权范围内单独与第三方谈判合同D.在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务E.在合同内约定委托人和第三方的权利义务答案：BCE14. 建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括_。A.批准招标申请B.审核招标文件C.负责编制标底D.参加开标会议E.监督评标过程答案：ABDE15. 按照FIDIC合同条件的规定，在_期限内承包人都有权提出索赔。A.合同签字日到发布开工令日B.开工令日到颁发工程移交证书日C.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日E.结清单生效日到提出合同争议日答案：ABCD16. 下列合同中，属于主合同的是_。A

12、.施工承包合同B.施工分包合同C.担保合同D.监理合同E.工程保险合同答案：AD17. 在FIDIC土木工程施工合同条件中，_属业主的风险。A.战争、动乱等B.工伤事故C.正常的恶劣天气D.设计不当造成的损失和破坏E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏F.有经验承包人无法预测和防范的自然力的作用答案：ADEF18. 仲裁协议包括如下_内容。A.请求仲裁的意思表示B.不向法院起诉的承诺C.仲裁事项D.双方争议的解决方式E.所选定的仲裁委员会F.争议调解人答案：ACE19. 监理招标评审投标书中的实施监理工作计划，主要比较_等方面内容。A.监理工作目标设置的合理性B.项目监理班子组织机构的

13、完备性C.工作计划的可行性D.承诺保证提前竣工时间的长短E.提交的方案是否有创新性答案：ABCE20. 评标委员会成员应当编制供评标使用的相应表格，认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下_内容。A.招标的目标B.招标项目的范围和性质C.招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款D.招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素E.工程的施工质量评定标准答案：ABCD三、判断题 A对 B错1. 建设工程物资采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。答案：A2. 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责给予补充完善使其达到质量合格，但可以得到额外的报酬。答案：B3.

14、 设置缺陷通知期的目的是为了考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求。答案：A4. 业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包人实施。答案：A5. 对指定分包人的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包人不承担责任。答案：B6. 担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效，但担保合同另有约定的按照约定处理。答案：A7. 定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从合同签字盖章之日生效。答案：B8. 第三者责任险是指凡在工程期间内因在工地上发生意外事故造成在工地及邻近地区的第

15、三者人身伤亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。答案：B9. 合同公证与鉴证的效力不同。经过鉴证的合同，其法律效力高于经过公证的合同。答案：B10. 非要约对象向要约人作出的完全接受要约意思的表示也不是承诺，因为要约人根本没有与其订立合同的意愿。答案：A四、综合分析题1. 某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去(合同未签)，并向施工总承包单位和

16、监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。 问题 (1)业主代表的做法是否正确?为什么? (2)施工总承包单位提出异议，监理单位应按什么程序协调有关方的关系? (3)分包单位施工完毕后，向监理单位报送了工程款支付申请和工程结算书，你认为监理方应如何处理? 答案：(1)业主代表的做法不正确，理由： 业主代表不应直接分包，工程分包是承包人的权利，业主这样做属于违约。 业主代表没有通过监理工程师直接向施工单位发通知不对，业主这样做也属于违约。 业主代表自行选择分包人不正确。 (2)监理单位应按以下程序协调各方关系： 由总监理工程师签发监理通知，要求业主终止违约做法。 在承包人自

17、愿的条件下，由承包人向监理工程师提出分包申请，并将分包人的资质材料报送监理工程师，由监理工程师审核和确认，并报送业主批准。 由承包人与被批准的分包人签订分包协议，报监理工程师核备。 (3)监理方处理方法如下： 退回分包人的支付申请，并告知分包人，分包工程的所有合同事宜均需通过承包人办理。 通知承包人对分包的工程质量进行验收并向监理工程师报验。 2. 对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包人。签订合同时，业主为了约束承包人能保证工程质量，要求承包人支付了20万元定金。业主与承包人双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 施工合同履行时，在基础工

18、程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包人都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。 问题 (1)招标时对承包人的资质审查的内容有哪些? (2)定金与预付款有何区别? (3)判定索赔成立的条件是什么? (4)监理工程师对两次索赔申请应如何处理? 答案：(1)对承包人资质审查的内容有：法人资格和组织机构、财务报表、人员报表、施工机械设备情况、分包计划、近五年完成同类工程项目调查、在建工程项目调查、近两年涉及的诉讼案件调查、其他资格证明。 (2)定金与预付款的区别： 目的不同。定金的目的是为了证

19、明合同的成立和确保合同的履行，而预付款是为了解决承包人在工程准备和材料准备中的资金问题。 性质不同。定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。 处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果：合同正常履行，定金返还；合同不履行，双方都无过错，定金返还；支付定金的一方不履行合同，无权获得返还定金；收受定金的一方不履行合同，双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。 (3)监理工程师判定承包人索赔成立的条件： 与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误。 造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人承担的责任，包括行为责任或风险责任。 承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知书的索赔报告。 (4)两次索赔处理：对第一次索赔应判定索赔成立。因为：第一，遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包人的责任，工期索赔理由成立；第二，承包人及时提供了证据资料；第三，承包人及时提出了索赔申请。监理工程师根据监理记录核实延误的天数。监理工程师签发工期变更指令。 对第二次索赔判定索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包人自己的责任，索赔无理由。监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复，表示索赔不成立。