隧道出渣班劳务承包合同.docx

1、隧道出渣班劳务承包合同隧道出渣班劳务承包合同篇一：隧道出渣班组-劳务分项承包合同班组劳务分项承包合同协议书（出渣班组）为加强施工管理,提高全员劳动生产率,满足项目部的各项要求,优质、安全、高效的完成工程任务，甲方将隧道的洞室出渣施工任务承包给乙方，双方本着平等互利的原则，经双方协商达成如下协议以资共守。一、施工承包范围及内容承包范围：隧道洞室出渣；承包内容：将隧道开挖后的洞渣运输至图纸规定的弃渣场或项目经理部指定的位置（路基填筑）；运输距离为从隧道洞门口起算至弃渣场公里（包含公里），运距计算误差以100米为限。二、协议单价出渣量按照设计图纸规定的不同围岩工程数量表分别计算，每立方米元（大写：整

2、），甲方不承担任何材料、机械配件、油料等物价风险。三、双方义务与责任（一）甲方义务与责任；1、提供装载机、挖掘机装渣，保证隧道洞口至弃渣场之间的运输道路使机械能正常通行；2、提供生活用电、施工图纸及技术服务；3、提供班组所用住房及床板，被褥及生活用品、生活费用全部由乙方负责；4、柴油计量按照实际加油量计算，单价按照市场价格并每公升附加0.15元的管理费用计算，在班组承包费用结算时扣除。（二）乙方义务与责任；1、运输车辆必须保证满足施工进度的要求，且必须保证每班有台双桥自卸车正常出渣，同时要求每班出渣时间为三至五小时，若乙方的责任所造成甲方的误工，甲方有权罚款（延误时间超过一小时按照每小时500

3、元罚款处理）或配置车辆出渣（每车费用按照100元计算给甲方）。乙方同时要承担3天如停电等引起的误工损失，超过3天以后的误工损失应该由甲方负责按照实际到位机械台班赔偿乙方损失费用。2、翻斗车、各种油料、车辆配件及维修费用全部由乙方负责。3、负责将隧道开挖后的洞渣运输至图纸规定的弃渣场或项目经理部指定的位置（路基填筑），若未按照项目经理部的要求弃渣，所产生的二次转运费由乙方承担，同时乙方要负责清理运输过程中遗落在便道上的洞渣；4、服从甲方队长、现场主管、值班人员及技术人员的管理（包括项目经理部各部门及现场技术人员），对不服从管理、顶撞管理人员者，视情节轻重每次罚款100-500元；5、乙方车辆未经

4、许可不能擅自离开工地，要求乙方上班时间必须及时，接值班人员通知后10分钟之内必须到达现场，违者每次罚款100元；6、只允许乙方带一个家属为班组做饭外，其余员工家属不允许进驻施工现场，甲方不承担带班人员及炊事员工资；7、在工程实施期间，为达到文明施工的目的，乙方必须义务配合甲方的各种检查，对属于自己范围内的工作面、生活区必须达到工完料清场地平的要求；8、乙方应该承担驾驶员违规操作和车辆故障所导致的安全事故及安全责任，乙方承担隧道洞内倒车过程中所造成对甲方的损失。四、付款方式结算与付款方式与本作业队各班组承包工费结算与付款方式相同，即本月5号10号结算上月班组承包费，同时扣除第一个月班组承包费作为

5、信誉保证风险押金，待工程结束后与最后一个月班组承包费一并付清。五、安全责任1、乙方应教育操作工人珍惜生命，文明施工，十分注意安全生产，提高防范意识。若在作业中违规作业，盲目施工，导致发生安全事故，引发经济赔偿，乙方应承担全部责任，甲方概不负责，情节严重的交司法机关惩处；2、员工必须服从队部统一管理，各班组之间搞好团结，严禁喝酒闹事和打架事件发生，每发生一起个人打架事件，视情节轻重每人每次罚款50-500元；每发生一起班组之间打群架事件者，视情节轻重每班组各罚款2000-50000元。3、班组长必须坚持“管生产必须管安全”的原则及落实“谁主管谁负责”的安全生产责任制；施工过程中必须严格执行有关安

6、全生产法规和安全操作规程，不得违章指挥，严禁违章作业。4、所有员工进洞必须派戴安全帽，不得穿拖鞋进洞，发现一次罚款50元。5、班组要加强宿舍和食堂用电管理，宿舍内严禁乱拉电线和电源插板，违者罚款50-200元，对因此造成的安全事故由班组自己承担。6、班组要对所用的机械设备在本班组下班之前堆放整齐，不能影响下一班组的正常施工和造成安全隐患，对不服从管理和乱停乱放者，每次罚款100元。7、班组长要加强对自己员工的安全管理、安全宣传和安全教育工作，严禁偷盗现象发生，每发现一次偷盗事件，除没收所偷盗物品以外，视情节轻重处以该物品价值5-10倍的罚款。8、全体员工外出必须实行请假制度，班组人员外出必须向

7、班组负责人请假；对因没履行请假手续在工地以外发生的安全事故由班组及当事人自己承担。9、所有罚款由队长、现场主管、值班人员监督落实，发现后直接在现场开罚款通知单找班组负责人签字认可后送队部财务，在班组工费中扣除，如班组负责人拒绝签字，此罚款单依然生效。六、本协议未尽事宜，经甲乙双方协商另做补充协议本合同一式二份，双方各执一份，待本隧道工程结束后自动终止；本合同共两页，每页甲乙双方方负责人必须签字后、自签字之日起生效。甲方：宝鸡市程祥建筑劳务分包有限公司甘草隧道作业队甲方负责人（签字）：年月日乙方负责人（签字）：身份证号码：电话号码：年月日篇二：隧道出渣劳务协议寨沟口隧道出渣劳务协议甲方（全称）：

8、乙方（全称）：身份证号码：一.工程概况1.1工程名称：郧县柳五路寨沟口隧道1.2工程地点：十堰市郧县境内。二.工程承包范围和内容寨沟口隧道（洞身长度326米）工程的洞身开挖出来的渣土运输到甲方指定弃渣场及隧道所用喷浆料的运输，乙方必须保证每一生产循环出渣时间不能过长。双方在此约定若由于乙方原因运输渣土速度过慢影响甲方施工进度，甲方有权利另选择队伍并对乙方处以违约金。三.承包方式在甲方管理及技术指导模式下，乙方按照协议约定的工程承包范围和内容进行项目工程劳务承包。乙方必须根据甲方的要求按时将用于本工程所需的后八轮自卸车和驾驶员组织到位。乙方的现场管理人员和工人必须听从甲方现场管理人员的统一指挥和

9、安排，对于不听从甲方管理人员的统一指挥和安排的工作人员，甲方有权根据相关的管理制度处以罚金，情节严重者甲方有权要求乙方将其开除工地。四.合同工期4.1开工日期：根据现场实际情况通知进场。4.2竣工日期：隧道贯通。五.安全生产标准1.乙方必须按技术规范及安全施工操作规程进行施工，有完善的安全施工措施，按照甲方要求配备足够的劳动保护用品，车辆照明警示灯具刹车等上班前必须检查正常后才能上岗，严禁酒后驾车，疲劳驾车，确保不出现安全事故。2.根据工程安全施工的要求和标准，施工中的安全防护用品由乙方自行采购。3.如因乙方原因导致的安全责任事故，由乙方负责承担全部经济责任，严重者追究相关责任者的刑事责任。六

10、.合同单价及双方约定的其他事项：6.1合同单价：洞内运输渣土按照7.3元/立方的综合单价作为该分项工程的劳务结算单价，洞外其他土石方按照每车30元结算。6.2合同工程量：洞内渣土运输总量由甲方设计图纸计算出来的开挖方量为准。6.3乙方不得以任何原因向甲方提出增加费用；在合同实施期间，工程单价不因市场涨价等因素而进行调整。6.4甲方负责提供用于乙方承包范围内所需柴油，上述甲供材料提供给乙方有偿使用，到阶段性计量支付时，按照当月平均价格计算并扣除。乙方车辆柴油由甲方仓库保管员负责加注计量登记入账，乙方驾驶员签字确认。6.5因其他非乙方原因造成乙方待工、停工、窝工等所增加的费用，乙方已充分考虑在分项

11、工程的协议单价中，甲方不单独计量支付，甲方仅承担责任是工期顺延；若由于乙方自身原因造成工程停工、窝工等所增加的费用由乙方自负，工期不能顺延。6.6进入施工高峰期渣土运输量增大，甲方下达增加车辆的指令，乙方必须无条件执行，必须保证不能出现装载机等待出渣车的情况出现。八.甲乙双方驻场人员8.1甲方驻工地代表姓名：林文峰职务：现场主管8.2乙方驻工地代表姓名：职务：出渣班班长九.甲乙双方权利和义务9.1甲方工作9.1.1甲方负责统一提供乙方劳务人员的住宿，并提供生活用电和生活用水，人员伙食费乙方自己负责。9.1.2双方约定甲方应做的其他工作：提供出渣所需的挖机、装载机等大型机械配合。9.2乙方工作9

12、.2.1乙方应保证安全正常工作的后八轮自卸车数量，保质、保量、按期完成合同内规定施工任务。每台车辆须有鲜明的固定编号，并且固定驾驶员。9.2.2施工场地文明施工、清洁卫生的要求：达到甲方、业主及监理的要求。9.2.3乙方驾驶员加油尽可能在白天或晚上九点之前，严禁上班出渣时加油。十.工程款（进度款）支付10.1工程开工后，工程进度款支付的方式和时间：甲方支付乙方进度款时间：在甲方跟业主计量款到位后，根据乙方实际完成工程量的80%进行计量支付，剩余20%作为工程质量保证金、民工工资及材料款支付保证金、优质工程保证金、安全履约保证金，保证金在施工过程无论以何种原因（不可抗力除外）发生安全事故或乙方不

13、能按合同条款进行履约,该保证金不再支付乙方，安全事故或乙方未能完全履约造成的损失超过安全、履约保证金的，全部由责任方承担；如果施工中未发生安全事故,且完全履行合同，该保证金于工程竣工结算后30日内支付乙方。乙方内部发生劳资纠纷，应由乙方自行妥善解决，甲方不承担任何责任。如因乙方内部纠纷影响乙方履行本合同，乙方应承担违约责任。十一.争议解决双方约定，产生争议时，向甲方法人所在地（以法人营业执照上注明的住所为准）人民法院起诉。十二.其他1如发生不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方驻工地代表，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力

14、的，不能免除迟延履行方的相应责任。2按照“谁用工谁负责”的原则，乙方应全面负责内部治安秩序管理，经常向员工进行法制教育，积极做好防火、防盗工作，减少或杜绝治安、刑事案件、治安灾害事件及群体性事件的发生。3乙方到场的施工劳务人员必须持本人身份证和身份证复印件到甲方办公室登记备案，甲方将根据乙方施工现场备案的人员情况，在进度款拨付时，工人工资由财务监督发放到每一位工人手中。4本合同一式两份，具有同等法律效力，甲乙方各持一份。5合同生效5.1合同订立时间：20XX年9月30日。5.2合同订立地点：工地现场办公室。5.3本合同自订立之日起生效。6本合同签订后，一切与本合同相抵触的在先协议或约定以本合同

15、为准。甲方：（公章）甲方代表：（签字）年月日乙方代表：（签字）年月日篇三：隧道出渣劳务协议出甲方：乙签订日期：签订地点：渣合同书方：二一一年八月三十一日施工现场办公室合同条款甲方（全称）：乙方（全称）：身份证号码：地址：四川省依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同。一.工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：。二.工程承包范围和内容福茄隧道工程的洞身开挖出来的渣土及场地内渣土计算快速运输到甲方指定弃渣场，乙方必须保证每一生产循环出渣时间不能超过3小时。双方在此约定若由于乙方原因运输

16、渣土速度过慢影响甲方施工进度，甲方有权利另选择队伍并对乙方处以违约金。三.承包方式在甲方管理及技术指导模式下，乙方按照协议约定的工程承包范围和内容进行项目工程劳务承包。乙方必须根据甲方的要求按时将用于本工程所需的后八轮自卸车和驾驶员组织到位。乙方的现场管理人员和工人必须听从甲方现场管理人员的统一指挥和安排，对于不听从甲方管理人员的统一指挥和安排的工作人员，甲方有权根据相关的管理制度处以罚金，情节严重者甲方有权要求乙方将其开除工地。四.合同工期4.1开工日期：20XX年9月1日。4.2竣工日期：20XX年1月30日。4.3合同工期：总日历天数210天。4.4工期每滞后一天，甲方按合同总价款的0.

17、1%标准从乙方工程款中扣除工期滞后违约金。五.安全生产标准1.乙方必须按技术规范及安全施工操作规程进行施工，有完善的安全施工措施，按照甲方要求配备足够的劳动保护用品，车辆照明警示灯具刹车等上班前必须检查正常后才能上岗，严禁酒后驾车，疲劳驾车，确保不出现安全事故。2.根据工程安全施工的要求和标准，施工中的安全防护用品由乙方自行采购。3.如因乙方原因导致的安全责任事故，由乙方负责承担全部经济责任，严重者追究相关责任者的刑事责任。六.合同单价及双方约定的其他事项：6.1合同单价：洞内运输渣土按照7.5元/立方的综合单价作为该分项工程的劳务结算单价，洞外其他土石方按照每车30元结算。6.2合同工程量：

18、洞内渣土运输总量由甲方设计图纸计算出来的开挖方量为准。6.3乙方不得以任何原因向甲方提出增加费用；在合同实施期间，工程单价不因市场涨价等因素而进行调整。6.4甲方负责提供用于乙方承包范围内所需柴油，上述甲供材料提供给乙方有偿使用，到阶段性计量支付时，按照当月平均价格计算并扣除。乙方车辆柴油由甲方仓库保管员负责加注计量登记入账，乙方驾驶员签字确认。6.5因其他非乙方原因造成乙方待工、停工、窝工等所增加的费用，乙方已充分考虑在分项工程的协议单价中，甲方不单独计量支付，甲方仅承担责任是工期顺延；若由于乙方自身原因造成工程停工、窝工等所增加的费用由乙方自负，工期不能顺延。6.6进入施工高峰期渣土运输量

19、增大，甲方下达增加车辆的指令，乙方必须无条件执行，必须保证不能出现装载机等待出渣车的情况出现。八.甲乙双方驻场人员8.1甲方驻工地代表姓名：职务：现场主管8.2乙方驻工地代表姓名：职务：出渣班班长九.甲乙双方权利和义务9.1甲方工作9.1.1甲方负责统一提供乙方劳务人员的住宿，并提供生活用电和生活用水，食堂自行安排。9.1.2双方约定甲方应做的其他工作：提供出渣所需的挖机、装载机等大型机械配合。9.2乙方工作9.2.1乙方应保证安全正常工作的后八轮自卸车数量，保质、保量、按期完成合同内规定施工任务。每台车辆须有鲜明的固定编号，并且固定驾驶员，车辆油箱由甲方负责加锁，钥匙由甲方库管管理。9.2.

20、2施工场地文明施工、清洁卫生的要求：达到甲方、业主及监理的要求。9.2.3乙方驾驶员加油尽可能在白天或晚上九点之前，严禁上班出渣时加油。十.工程款（进度款）支付10.1工程开工后，工程进度款支付的方式和时间：甲方第一次支付乙方进度款时间：在甲方跟业主第一次计量款到位后，根据乙方实际完成工程量的90%进行计量支付，后期计量支付按照乙方当月实际完成工程量的90%进行计量支付，剩余10%作为工程质量保证金、民工工资及材料款支付保证金、优质工程保证金、安全履约保证金，保证金在施工过程无论以何种原因（不可抗力除外）发生安全事故或乙方不能按合同条款进行履约,该保证金不再支付乙方，安全事故或乙方未能完全履约

21、造成的损失超过安全、履约保证金的，全部由责任方承担；如果施工中未发生安全事故,且完全履行合同，该保证金于工程竣工结算后30日内支付乙方。10.210.1款所述工程款（进度款）含甲方供应材料等费用。10.310.1款所述工程款（进度款）含乙方聘用的工人工资费用。乙方内部发生劳资纠纷，应由乙方自行妥善解决，甲方不承担任何责任。如因乙方内部纠纷影响乙方履行本合同，乙方应承担违约责任。十一.争议解决双方约定，产生争议时，向甲方法人所在地（以法人营业执照上注明的住所为准）人民法院起诉。十二.下列文件应视为构成并作为阅读和理解本施工合同书的组成部分即：1、本施工合同书；2、补充合同协议书及附件；3、甲方与业主签订安全生产合同书、工程质量责任合同书、廉政合同；4、业主下发的技术规范；5、设计图纸（含设计变更部分）；6、国家颁布的相关的技术规范和标准。十三.其他1如发生不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方驻工地代表，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。2按照“谁用工谁负责”的原则，乙方应全面负责内部治安秩序管理，经常向员工进行法制教育，积极做好防火、防盗工作，减少或杜绝治安、刑事案件、治安灾害事件及群体性事件的发生。