监理工程委托书.docx

1、监理工程委托书监理工程委托书篇一：监理委托书 监理委托书 致：*公司 我单位建设的*标段市政道路工程现已完成了施工招标工作，即将开始施工，同时需确定监理单位进场开展监理工作。根据你公司在*路、*路等市政道路工程监理工作的业绩，经我办会议商定，将*标段市政道路工程监理工作委托于你公司，请你公司接到此委托书后，签订工程监理合同，全面履行监理各项职责。特此委托。 单位：*XX年11月25日 篇二：监理委托书 委托监理授权书 根据我公司与江苏卓越建设项目管理有限公司签订的建设工程监理合同，委托江苏卓越建设项目管理有限公司对淮安奔驰4S店（一期）工程建设项目实施施工阶段土建、安装、消防工程的监理。 建设

2、单位盖章（公章）： 法定代表人签字（或盖章）： 年 月 日 篇三：工程监理委托书管道工程监理委托书监理公司名称：依据甘肃移动xxxx年度管道工程监理招标结果（文号及名称），现委托贵公司承担xxxx市、县城区管道工程监理，委托内容如下：工程名称：（项目批复名称或拟立项工程名称）工程地址：xxxx市、县。工程规模：xxx管程km，xxxx市或县xx路N。监理服务范围：工程设计监理，施工交底监理，审核施工组织计划，工程实施全过程质量、进度、安全、施工费用支付监控，工程材料质量检验及到货规格数量确认，设计变更审核，工程完工、初步验收、竣工验收报告检验审核，参与工程验收，保修阶段监理。 工程施工期限：1

3、、xxxx年xx月xx日工程进度达到50%。2、xxxx年xx月xx日工程完工。3、xxxx年xx月xx日工程具备初步验收条件。4、xxxx年xx月xx日工程具备竣工验收条件。工程监理依据：通过设计评审的设计文件（参加设计评审人员签字）YD5072-XX通信管道和光（电）缆通信工程监理规范YDJ101 通信管道人孔和管块组群图集YD 5007-XX 通信管道与通道工程设计规范YD 5103-XX 通信管道工程施工及验收技术规范YD/T5015XX 通信管道与线路工程制图与图形符号对监理单位的要求：1、保证对本委托中涉及的项目，不转包、分包给第三方，也不得允许第三方以挂靠形式承接项目。2、根据工

4、程规模和工程期限配置足够的现场监理人员，监理人员要有监理资质且具有本专业三年以上的工作经验，具有履行本协议书所需的技能，原则上不得更换。3、按照工程监理规范要求，认真履行工程监理职责，依据工程设计和规范控制好工程质量、进度和施工安全。4、每周向建设单位提供工程进度周报。5、认真审核设计变更、工程完工、工程验收报告的审核和检验工作。6、做好工程安全管理工作，对监理人员安全保护及劳动条件承担全部义务和责任。7、违约处理依据该工程正式合同相关内容执行。监理单位回复我公司完全接受甘肃移动xxxx市、州分公司（工程名称）的监理委托，并严格按照委托书中的相关要求完成监理任务。 此委托书于xxxx年xx月x

5、x日至该工程监理合同签订之日有效。 建设单位： 负责人签字 盖章 年 月 设计单位：负责人签字盖章 年 月日日篇四：建设监理委托书 建设监理委托书 赣州龙源工程建设监理有限公司：根据中华人民共和国建筑法国家推行建设工程监理制。为保证我单位新建项目 大余农商银行池江老街分理处营业用房 项目工程 的顺利进行，决定委托贵公司进行 施工 阶段的建设监理(即三控制二管理一协调)工作。双方的主要职责，权利和义务及监理取费标准同意按照上级文件规定和监理合同标准文本中约定。 委托单位： 年 篇五：监理委托书监理委托书 致：*公司我单位建设的*标段市政道路工程现已完成了施工招标工作，即将开始施工，同时需确定监理

6、单位进场开展监理工作。根据你公司在*路、*路等市政道路工程监理工作的业绩，经我办会议商定，将*标段市政道路工程监理工作委托于你公司，请你公司接到此委托书后，签订工程监理合同，全面履行监理各项职责。 特此委托。单位：*XX年11月25日篇二：监理委托书委托函供电公司：兹委托#建设监理有限公司为本公司110kv#变电站68mva二期扩建项目及600米线路施工用电工程作全过程监理服务工作。 委托代理内容：本工程设备安装（含线路）、调试等全过程监理工作。为确保安装工程进度和工程质量，敬请贵公司加强对本工程的规范监督、技术审查等工作。 XX年4月6日篇三：监理公司授权委托书 工程建设监理授权书根据国家有

7、关规定，我方 公司已将 工程 全面委托给有限公司进行监理工作，并已签定了监理合同。一、委托监理工程范围和内容：xxxxx工程及地下车库建筑、结构、给排水、电等施工图所明确的建筑施工内容。 施工各方要自觉接受项目监理部的协调与安排，接受现场监理工程师的指令与监督。总监理工程师全面负责监理部的监理工作的开展与实施，并对该监理工程项目全权负责。二、按照监理合同的规定，监理单位在委托的工程范围内，享有以下权利：1、审查施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和安全保证体系并监督实施。按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。2、参与工程结算的审查。

8、3、选择工程总承包的建议权。4、选择工程分包人的认可权。5、对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。6、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准 或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。7、主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。8、征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告，

9、则应在24小时内向委托人作出书面报告。9、工程上使用的材料和施工质量的检验权，有对承建单位施工设备进场的审批权。对不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。10、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。11、在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。12、监理组织机构在业主授

10、权下，协助业主进行招投标，并可对任何第三方合同进行审核。13、监理机构有权提出调换承建单位包括项目经理在内的有关人员的建议权。14、有对设计变更及变更工程价款的审批确认权。15、有组织各单位对已完工程进行初步验收权。16、审核承建单位完成的工程量，内容包括数量和质量。17、在工程承包合同约定的工程价款和图纸会审批准的设计变更价款范围内，有对工程结算款支付的审核和签认权。有权依照合同规定批准或拒绝延期和费用索赔的要求。18、监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人

11、所做的变更也应尽快通知委托人，在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。19、在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。三、我公司认可的监理规范赋予监理人的权利。（一）、工程上使用的材料和施工质量的检验权1、专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料构配件设备报审表及其质

12、量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料构、配构配、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师 通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。2、对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行下道工序。（二）停工，复工权1、为了保证工程质量而需要进行停工处理时，总监理工程师下达停工令。2、施工出现了安全瘾患，总监理工程师有权停工，以消除安全瘾患。3、发生了必须暂时停止施工的紧急事件。4、承包单位未经许可擅自施工，或

13、拒绝项目监理机构管理。5、在具备恢复施工条件时，承包单位应向项目监理机部提出复工申请，并附有总公司签字盖章的整改方案，复工申请表及有关材料，有总监理工程师签署，指令承包单位继续施工。（三）工程变更单的认可与签发权1、在总监理工程师签发工程变更单之前，承包单位不得实施工程变更。2、未经监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以认可计量。四、建设单位赋予监理工程师的权力是：1、发现建设工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。2、认为工程施工不符合设计要求、技术标准和合同约定的，或者可 能产生工程质量或安全隐患的，有权要求建筑施工单位改

14、正。3、对影响建设工程主体结构质量和安全的建筑材料、构配件和设备，未经签字认可，不得在工程上使用或安装；对其他质量不合格的建筑材料、构配件和设备，要求施工单位停止使用；未经监理工程师签字认可，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序施工。4、对隐蔽工程进行验收；未经监理工程师签字认可，不得进行下道工序施工。凡涉及工程造价增减的隐蔽工程和工程变更及相关的工程费用，须报建设单位审核，并由建设单位代表与总监理工程师共同签字认可。5、建议撤换不合格的承接建设工程项目的单位、项目负责人或者有关人员。6、建议撤换不合格的建设单位项目负责人，并有权向有关主管部门反映。7、计

15、划进度与建设工期上的确认与否决权。8、工程计量、工程款支付与结算上的确认与否决权。五、在特殊情况下，如出现危及生命、工程或财产安全的紧急事件时，监理工程师有权指令承建单位实施解除这类危险的作业，或必须采取的其他措施。六、我公司签字、盖章认可的随时赋予监理人的其他权利（包括处罚权）。如施工方存在不配合监理机构正确的指令和工作的，监理方有权进行相应处罚。篇四：监理委托书监理委托书 湖北华茂建设监理有限责任公司： 三峡置业快捷酒店工程项目的监理单位。 请于XX年9月20日前到宜昌三峡置业有限公司洽谈建设工程监理合同，并在订立合同后一周内报相关部门机构备案，备案后须加盖备案机构的合同备案专用章。委 托

16、 法定代表人：日期：篇五：监理单位法人授权委托书监理单位法人授权委托书根据住建部建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法（建质XX124号）相关规定，现委托我单位员工 (身份证号： )为(工程名称）监理单位项目总监，代表本单位认真履行项目负责人相应职责，并对施工质量承担相应终身监理责任。 法人：（签章） 被委托项目总监：（签章）委托单位或公司盖章： 年 月 日附件：监理单位项目总监具体信息一览表 工程名称：本承诺书、授权委托书一式三份，一份在建设工程质量监督手续时提交监督机构，一份待建设工程竣工验收合格后移交城建档案管理部门，一份保存于各自责任主体单位备查。篇六：监理授权委托书

17、委托监理授权书 盘锦金远宝兴房地产开发有限公司 二零一四年五月二十日委托监理授权书 盘锦金远宝兴房地产开发有限公司已委托大连方舟工程监理咨询有限公司对金远宝兴狮城一期03区3-30#、3-31#、3-1#、3-2#、3-3#、04区4-01#、11区 N-8#、N-9#楼工程建设项目施工阶段实施工程建设监理，并授权如下： 1、施工分包单位的建议权、审查权、确认权。2、对工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，监理方可向承建商提出要求，如果提出的要求造成提高工程造价，延长工期，应当事先取得我单位的同意。3、具有对有关的工程建设协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事

18、先向我单位报告。4、开、停工报告报经我单位同意后，监理方可发布开工令、停工令、复工令。5、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备，有权通知承建商停止使用；不符合规范和质量标准的工序，分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建商停工整修、返工。承建商取得监理机构复工令后才能复工。发布停、复工令发布应当事先书面报告我单位同意。6、对工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权。7、对承包商安全、文明施工的检查和监督权，并对不安全、不文明施工现象有权下令整改直至停工整顿。8、在工程承包合同约定的工程价格范围内，

19、工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权。未经监理机构签字确认，我单位不支付工程款。9、对工程施工期间的保证资料的审查、确认权。 建设单位：盘锦金远宝兴房地产开发有限公司 XX年 5月 20日篇七：项目监理委托书委托监理授权书根据我公司与江苏卓越建设项目管理有限公司签订的建设工程监理合同，委托江苏卓越建设项目管理有限公司对淮安奔驰4s店（一期）工程建设项目实施施工阶段土建、安装、消防工程的监理。 建设单位盖章（公章）： 法定代表人签字（或盖章）：年 月 日篇二：监理委托书 工程监理委托书杨 气监委XX()号 陕西天雄建设工程项目管理有限公司第二十九监理部： 依据我公司与你单

20、位签订的监理委托协议，现委托你单位对 天然气工程进行监理：工程名称：工程地点：工程范围和内容：工 期： 天计划开工日期：年月 日 计划竣工日期：年月 日 请你单位严格按国家的法律、法规和技术规范及施工合同、设计文件的要求进行监理。 天然气有限公司年 月 日篇三：建设监理委托书 建设监理委托书赣州龙源工程建设监理有限公司： 根据中华人民共和国建筑法国家推行建设工程监理制。为保证我单位新建项目 大余农商银行池江老街分理处营业用房 项目工程 的顺利进行，决定委托贵公司进行 施工 阶段的建设监理(即三控制二管理一协调)工作。双方的主要职责，权利和义务及监理取费标准同意按照上级文件规定和监理合同标准文本

21、中约定。 委托单位：年篇四：监理授权委托书 (1) 监 理 授 权 委 托 书 根据贵州科尊实业有限公司和深圳市建星项目管理顾问有限公司贵州分公司签订的建设工程监理合同，特给予深圳市建星项目管理顾问有限公司贵州分公司以下权利：一.监理人员在委托人委托的工程范围内，享有以下权利及义务：(1) 组织施工图纸会审，审查承包方提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系。(2) 监督承、发包方严格执行工程承包合同和有关工程技术规范、标准。(3) 抽查、核验工程使用的建材、构配件和机械设备的数量及质量。(4) 协同甲方组织工程设计、施工及有关单位进行分项、分部工程和

22、隐蔽工程的检查及工程竣工预验收，并提出竣工验收申请报告。(5) 参与工程验收。(6) 工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范质量标准的工序、分部分项工程，有权通知承包人停工整改、返工。(7) 监理单位或监理人员有对施工单位违反工程治理相关规定的行为提出处罚建议的权利。(8) 审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则， 向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。(9) 对工程建设有关事项包括设计标准、生产工艺设计和使用功能要求，向委托(10) 征得委托人同意，监理人员有权

23、发布开工令、停工令、复工令，但事先应向 委托人报告。二在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争执时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判定，公正的进行协调。 贵州科尊实业有限公司 XX年01月25日- 1 -篇五：监理委托书 监理委托书致：陕西力源工程咨询管理有限公司 我校确定XX暑期对校本部教学楼，办公楼、青少年活动中心4栋楼宇进行装饰电气等分部工程更新维修， 根据你公司在XX-XX年度负责监理的我校东龙山校区装饰、暖通及运动场等工程监理工作的业绩，经我校会议商定，

24、委托你公司对校本部XX暑期更新维修工程参与决策阶段技术咨询服务，负责施工阶段的具体监理工作。请你公司接到此委托书后，签订工程监理合同，全面履行监理各项职责。 特此委托。篇八：监理委托书监理委托书 湖北华茂建设监理有限责任公司：三峡置业快捷酒店工程项目的监理单位。请于XX年9月20日前到宜昌三峡置业有限公司洽谈建设工程监理合同，并在订立合同后一周内报相关部门机构备案，备案后须加盖备案机构的合同备案专用章。 委 托 法定代表人：日期： 篇九：监理委托书 委 托 书 甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所：兹委托贵所进行庄浪县朱店镇柳李村二、三社、朱河村八社滑坡及黄土塌陷灾害治理工程监理工作，并按下列要

25、求向我单位提交相应的监理成果。1、监理要求：（1）技术要求：国土资源部颁发的地质灾害防治工程监理规范（DZ/T0222-XX）、甘肃省地质灾害防治工程监理相关的法规、规范；（2）严格按照庄浪县朱店镇柳李村二、三社，朱河村八社滑坡及黄土塌陷灾害治理工程施工图设计来进行监理（以施工图设计图号s-1-1、s-1-2、s-2-1、s-2-2、s-2-3、s-2-4、s-2-5、s-2-6、s-2-7、s-2-8、s-2-9、s-3-2、s-3-4为依据）。2、工程完工后，通过国土资源部门组织的专家验收后，按地灾监理资料的汇交程序，向我单位提交成品报告。3、在接受委托后，要求贵单位在5天内进入施工现场。

26、 委托单位：庄浪县国土资源局 法定代表人（签字）： XX年8月12日 篇十：建设单位委托监理单位委托书建设监理委托书赣州龙源工程建设监理有限公司：根据中华人民共和国建筑法国家推行建设工程监理制。为保证我单位新建项目 大余农商银行池江老街分理处营业用房 项目工程 的顺利进行，决定委托贵公司进行 施工 阶段的建设监理(即三控制二管理一协调)工作。双方的主要职责，权利和义务及监理取费标准同意按照上级文件规定和监理合同标准文本中约定。委托单位：年篇二：监理授权委托书监 理 授 权 书*公司：根据国家建设部及省、市关于工程建设监理实施规定的精神，为提高工程建设的综合经济效益，我单位已将贵公司承包的*工程

27、，委托*公司进行施工阶段及保修阶段全过程实施监理，望贵公司遵照建设主管部门关于建设监理的规定服从监理公司的监督与管理。现将授予监理的权限通知如下：2、对工程施工组织设计、技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，监理单位可向承建单位提出要求，如果提出的要求造成提高工程造价、延长工期，应当事先取得我单位的同意。3、具有对有关的工程建设协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向我单位报告。4、开停工报告报经我单位同意后，监理方可发布开工令、停工令、复工令。5、工程上使用的材料和施工质量的检验权。审查承建单位材料、构件和设备清单及规格、数量，对于不符合设计要求及国家标准的材料、构件和设备

28、，有权通知承建单位停止使用；施工全过程中，督促、检查承建单位严格履行合同；执行国家技术规范、标准、上级主管部门文件；严格按照设计施工图纸进行施工，对不符合设计图纸、施工规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建单位停工整修、返工。承建单位取得监理公司复工令方可复工。发布停、复工令应当事先报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向我单位作出书面报告。6、对工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权。7、在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核以及结算工程款的复核权。工程进行期间，进行施工现场经济签证

29、，现场发生经济签证时必须与我方及时沟通。8、分析发包人与承包人所签署的合同存在的潜在因素，为发包人的风险分析和风险管理提供依据。9、在工程施工过程中，保证信息传递渠道畅通，为预测工程建设的未来发展状况提供全面、及时和可靠的信息。10、检查、督促承建单位按有关规定搞好现场文明、安全施工。11、在委托的工程范围内，监理单位协助我单位进行索赔或反索赔工作。12、对工程施工期间的工程技术资料的审查、确认权。13、保修期内，负责检查工程状况；鉴定质量问题责任，督促承建单位按合同要求履行保修义务。14、监理单位或监理人有对施工单位违反工程管理相关规定的行为提出处罚建议的权利。未尽事宜另行补充。*年 月 日篇三：监理授权委托书监理授权委托书监 理 授 权 书*公司：根据国家建设部及省、市关于工程建设监理实施规定的精神，为提高工程建设的综合经济效益，我单位已将贵公司承包的*