苍南县第三人民医院迁建项目智能化工程.docx

1、苍南县第三人民医院迁建项目智能化工程苍南县第三人民医院迁建项目智能化工程招标文件招 标 人：苍南县第三人民医院招标代理：市建融工程造价咨询事务所监督单位：苍南县住房和城乡规划建设局二一七年三月第一章 招标公告第二章 投标人须知第三章 评标办法第四章 合同条款及格式第五章 工程量清单第六章 图纸 第七章 技术标准和要求第八章 投标文件格式. 招标公告1、建设单位：苍南县第三人民医院二、工程名称：苍南县第三人民医院迁建项目智能化工程三、工程地点：苍南县钱库镇四、立项文件：苍发改投 【 】号五、工程概况：投资概算约万元六、招标容：施工图围的智能化工程七、质量要求：合格八、工期要求：日历天 九、资质要

2、求：、按建设部颁发的建市【】号建筑业企业资质标准要求取得电子智能化工程专业承包一级资质或按建设部颁发的建建【】号建筑业企业资质等级标准要求取得有效期建筑智能化工程专业承包壹级（或智能化工程设计与施工壹级资质）；、项目负责人：机电工程专业注册建造师壹级,并无在建工程，且符合浙政发【】号文件规定。十、其他要求：、在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格的企业。、投标企业已录入省建筑市场监管与诚信信息平台。十一、招标方式：公开招标十二、注意事项：本工程采用资格后审方式，招标文件等材料统一于年 月 日年月日在苍南县公共资源交易中心下载；招标答疑在招标提问区匿名咨询。十三、联系方

3、式：招标人：苍南县第三人民医院 招标代理机构：市建融工程造价咨询事务所联系人：缪先生 联系人：包先生联系： 联系： 苍南县第三人民医院苍南县公共资源交易中心年 月 日第2章 投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列容招标人名称：苍南县第三人民医院地址：苍南县钱库镇联系人：缪先生 ： 招标代理机构名称：市建融工程造价咨询事务所地址：苍南县灵溪镇苍南大厦一单元室项目负责人：包邦唱 ：造价负责人：黄忠文 ：项目名称苍南县第三人民医院迁建项目智能化工程建设地点苍南县钱库镇偏离不允许 允许资金来源财政拨款出资比例资金落实情况已落实招标围施工图围的智能化等工程，具体以工程量清单及施工图纸为准。计划工期

4、日历天质量要求合 格 投标人资质条件、按建设部颁发的建市【】号建筑业企业资质标准要求取得电子智能化工程专业承包一级资质或按建设部颁发的建建【】号建筑业企业资质等级标准要求取得有效期建筑智能化工程专业承包壹级（或智能化工程设计与施工壹级资质）、项目负责人：机电工程专业注册建造师壹级,并无在建工程，且符合浙政发【】号文件规定。其他要求：在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格的企业。投标企业已录入省建筑市场监管与诚信信息平台。、项目班子成员：项目负责人人，项目技术负责人名，施工员 人，质检员 人，安全员人。 是否接受联合体投标不接受接受。 踏勘现场不组织组织，踏勘时间： 投

5、标预备会不召开召开，召开时间： 分 包不允许允许，分包容要求：构成招标文件的其他材料及资料下载时间招标文件的其他材料：工程量清单、施工图纸等时间：年 月 日至年 月 日在 上下载。投标人要求澄清招标文件的截止时间时间：年 月 日 时分于上述截止时间前在“招标提问区”提出疑问，逾期不予受理。招标人澄清时间及投标截止时间招标人澄清时间：年 月 日投标截止时间：年 月 日 时分下载招标文件答疑、澄清的时间和方式本工程招标文件的澄清、修改、补充等容经苍南县住房和城乡规划建设局备案后，在“建设项目交易招标答疑”下载。澄清、修改、补充等容向所有投标人公布，投标人应自行察看并下载上述容，不须作收到确认。招标

6、文件的修改时间如有，以本项目开标前发出的修改文件时间为准投标人确认收到招标文件修改的方式如有，投标人应在开标前天自行察看并下载上述容，不须作收到确认。投标有效期个工作日 投标保证金1、金额：人民币元（大写：陆拾万元人民币）；、投标人应按招标文件要求提交投标担保，投标担保采取投标人直接向苍南县公共资源交易中心提交投标保证金的方式。投标保证金数额必须在本工程开标前到达规定，且投标保证金必须从投标单位银行汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者转入，否则作无效标处理。各投标单位应当在投标文件提交截止时间前，向招标代理单位提供本工程由苍南县公共资源交易中心开据的投标保证金收据原件及复印件。

7、对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。投标保证金汇入的户名：苍南县公共资源交易中心保证金专户开户银行：中国工商银行苍南县支行银行： 各投标人在转（汇）款时充分考虑银行转（汇）的时间差风险。保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。投标单位在投标保证金截止日之前，应凭银行进帐单到中心开具收据确认款项用途，否则中心财务室有可能无法确认保证金来源及用途，一切后果由投标单位自负。 是否允许递交备选投标方案不允许允许资格审查其他材料不要求提供要求提供：详见评标办法中的资格后审要

8、求投标文件的组成、投标文件的组成：技术标（一式六份，不分正副本）；资信标（一式六份，不分正副本）；商务标部分（一式六份，一正五副）；资格后审申请书（一式三份，一正二副）；资格后审证书原件三部分组成。2、技术标（暗标）1、对系统设计的理解、整体概述； 、数据中心系统集成方案(包含对所投设备的拓扑图，核心系统双活方案、数据库软件和主机的高可用方案)，根据方案的优劣打分； 、对本工程的合理化建议；、施工组织设计： 、详细施工工艺说明，特别是针对本工程的技术难点及关键部位施工技术措施；、保证施工质量、施工工期、材料质量的主要措施；、保证安全生产、文明施工的主要措施；、售后服务承诺及保证措施；、数据中心

9、机房设备搬迁方案（提供合理的机房设备搬迁方案，考虑到医院业务的特殊性，急诊、住院、门诊及收费窗口对公共服务的特殊性，核心业务系统实现零停机），并要求提供应急解决方案，以防搬迁过程中发生意外。、选用的主要施工机具及劳动力调配计划；、各弱电系统材料设备选用及配置情况:、 综合布线系统、计算机网络系统、信息导引及发布系统、安全防系统、会议系统及公共广播系统、智能一卡通系统、病房呯叫系统及婴儿防盗、楼宇自控及能量计量系统、机房工程及其他系统、数据中心系统（服务器、存储、安全、容灾及软件）、移动设备、资信标、项目负责人年月日以来完成类似业绩情况、投标人年月日以来完成类似业绩情况、企业体系认证、售后服务网

10、点的设置情况。 、商务标部分： .投标函； .商务报价明细表： 工程量清单报价表； 投标总价；编制说明；工程项目投标报价汇总表；单位工程投标报价表；分部分项工程量清单与计价表；工程量清单综合单价计算表；施工技术措施项目清单与计价表；措施项目综合单价计算表；施工组织措施项目清单与计价表；其他项目清单与计价汇总表；暂列金额明细表；材料暂估单价表；专业工程暂估价表；计日工报价表；主要工日价格表；总承包服务费报价表；主要材料价格表；主要材料品牌选定表；商务标须提交的其他证明资料。注：.投标人的建设工程造价员专用章或造价工程师执业印章上的单位名称应和投标人的名称一致；如不一致，造价员须提供单位社保或调动

11、手续等证明材料原件，造价工程师须提供注册变更证明，必须在商务标的其他相关证明资料中提交，否则评标委员会确认后按否决其投标处理。.如投标人委托具有相应资质的工程造价咨询单位编制投标文件，须在商务标中提交委托协议书（复印件）、造价咨询单位营业执照（复印件）、资质证书（复印件）；否则评标委员会确认后按否决其投标处理。、资格后审申请书：.资格后审申请书；.资格后审申请书附表：投标人一般状况；投标项目负责人基本情况；项目技术负责人简历；驻现场项目部的工程技术、管理人员基本情况；施工企业安全生产条件及相关管理人员安全生产任职资格情况；.资格后审相关证书复印件（需加盖投标人公章），包括：申请人的营业执照证书

12、副本；申请人的建筑业企业资质证书副本；申请人的安全生产许可证； 根据企业资质证书上载明的企业法定代表人、企业分管安全生产副经理（包括企业安全生产副经理有效期的任命书）这二个企业负责人的类安全考核证书；项目负责人的注册建造师证书（含临时)和“三类人员”类证书；现场安全生产专职管理人员“三类人员”类证书；项目技术负责人职称证书（证书上无单位名称或名称不符合的，需提供有效的社保证明）及质检员、施工员、安全员岗位证书及证；行贿犯罪记录以检察机关查询记录为准；承诺书（格式详见 附表）招标人要求的其他资料。（注：以上材料均须提供原件核对，否则作否决其投标处理（原件密封在证书原件袋并附原件清单且加盖单位公章

13、）；在省建设信息港可查询到资质状况的投标人可不用提供资质证书原件，可用加盖投标人公章的资质证书复印件替代。）签字、盖章要求、投标人应将投标文件妥为密封，商务标、资格后审申请书部分相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，余同）及单位法定代表人印章（不得以签名章代替，余同）；投标文件未按规定盖章的，评标委员会将作否决其投标处理。、除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由投标文件签字人签字或盖章。、本工程工程量清单报价表、投标总价表的页面上必须加盖本工程投标报价编制人员的造价工程师执业印章（或安装专业

14、造价员资格章），否则评标委员会确认后按否决其投标处理。注：.投标人的建设工程造价员专用章或造价工程师执业印章上的单位名称应和投标人的名称一致；如不一致，造价员须提供单位社保或调动手续等证明材料原件，造价工程师须提供注册变更证明，必须在资格后审资料中提交相关证明资料，否则投标文件作为资格审查未通过予以否决其投标处理。. 如投标人委托具有相应资质的工程造价咨询单位编制投标文件的，须在资格后审资料中提交委托协议书（复印件）、造价咨询单位营业执照（复印件）、资质证书（复印件）及编制人员证书（复印件）；否则投标文件作为资格审查未通过予以否决其投标处理。投标文件的份数投标文件的份数：技术标（一式六份，不分

15、正副本）；资信标（一式六份，不分正副本）；商务标部分（一式六份，一正五副）；资格后审申请书（一式三份，一正二副）。资格后审要求必须提交的有关材料原件壹份。投标文件的密封及标记投标文件的密封：商务标正本、副本一袋密封；资格后审申请书正本与副本一袋密封；技术标一袋密封；资信标正本与副本一袋密封；证书原件单独密封。投标人应在标函密封袋上清楚地分别标明“商务标”、 “资格后审申请书”、“证书原件” “技术标” “资信标”字样。投标文件需用封袋包装，商务标、资格后审申请书、资信标和证书原件加贴封条，封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。技术标为暗标，封面及封

16、底正反两面均为白底白面，不得有任何标记、技术标容均不得有投标人印章，也不得出现投标人名字或其他明显泄露投标人情况的文字、图片。技术标书要求采用统一打印方式编制，纸采用白色复印纸，总页数不得超过页（不包括附图、附表及封面、封底、目录、“各弱电系统详细材料设备配置表”等页数，且附图、附表及封面、封底、目录等页不用标注页码），正文字体统一采用宋体小四号字，标题采取宋体三号字，页码标注形式如同本招标文件格式，不允许出现页眉页脚其他标注容。技术标中的部分容(如施工网络图、施工平面布置图等附图、附表可以采用纸)可根据需要使用加长(加宽)白色纸打印（不计算页数，也不用标注页码）；技术标一式六份，各份容应完全

17、一致。未按以上要求编制的投标文件按废标处理外封（封套）上写明投标文件外封（封套）应注明：.招标人名称；.项目名称；.标明“资信标商务标资格后审申请书 资格后审证书原件”字样。.在投标截止时间前不得开启。递交投标文件地点收件人：市建融工程造价咨询事务所地点：苍南县公共资源交易中心苍南县灵溪湾路环保大楼四楼报名区是否退还投标文件否是开标与会代表、投标单位必须由法定代表人或委派的该工程项目负责人（注册建造师）携带有效明等证明资料到场参加开标会议。投标人代表参加开标会的必须出示相关证明资料进行身份验证，详细规定如下：.法定代表人参加开标的，必须持有并出示法人营业执照原件或复印件、本人原件和复印件；.如

18、委派项目负责人参加的，必须持有并出示法人签署盖章的授权委托书、建造师证书复印件、本人原件及复印件。注：以上所有复印件均须盖有公司印章。、法定代表人（或委托代理人）开标时必须到位并确保按开标期间规定的时间、地点接受询标，否则评委会有权作不利于投标人的评审。注：法定代表人（或委托代理人）的身份按上述要求进行验证，只有通过验证的投标人的投标文件才可开启；没有通过验证的投标人的投标文件作无效处理。如出现特殊情况，则提交评标委员会决定。开标时间和地点开标时间： 年 月 日 时 分开标地点：苍南县公共资源交易中心苍南县灵溪湾路环保大楼四楼报名区（详见当天场地安排公告牌标注）开标程序、本工程按时送达的投标文

19、件应达到家及家以上，才可开标；否则应视本次招标缺乏有效竞争而依法重新组织招标；开标时，先对各投标人的与会代表进行有关验证；、本工程开标前由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封及盖章等相关情况；、本工程先开技术标，技术标评审后宣布结果再按规定开资信标。、资信标评审后宣布结果，接着开商务标、有关工作人员当众拆封各投标人的商务标，宣读投标人名称、投标工期、投标报价及其他招标人认为有必要说明的容，并做好记录；开标记录须经投标单位法定代表人签字确认；、如果有效投标报价家，则由招标人在有效报价中通过随机抽取的方式确定家投标报价进入评标基准价计算；如果所有有效投标报价家，所有有效投标报价均进入评标基准价计

20、算。、然后再由招标人代表抽取评标基准价调整系数值；、商务标提交评标委员会进行详细评审；、对资信标得分技术标得分商务标得分排名进入评审区间的投标人进行资格审查；、宣布最后的评审结果。评标委员会的组建评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为 人及以上单数。是否授权评标委员会确定中标人是 否，、推荐的中标候选人数： 名。履约担保履约担保的形式：银行现金转账或银行保函提交时间：收到中标通知书后签订合同前履约担保的金额：合同价款的合同签订时间中标通知书发出日，签订合同。其他须知事项及容工程造价本工程的最高投标限价人民币元 ；安全文明施工费（含安全文明施工基本费）投标人的投标报价不得以低

21、于关于规建设工程安全文明施工费计取的通知（建建发号）文件中公布费率的下限,或基准费率的竞价。本工程采用计税方法一般计税方法 简易计税方法按关于调整省建设工程造价税金费率的通知（浙建站定号）的规定，本工程税金取值为 ，不得作为竞争性费用。创文明标化目标市级 区级 其他： 无要求 。本工程暂不考虑执行市住建委、发改委、财政局转发关于规建设工程安全文明施工费计取的通知（温住建发【】号）中关于创标化工地增加费，故本工程将不计取创标化工地增加费，各投标人在报价中无需计取此项费用；若投标人计取了此项费用的，将将按温住建发【】号规定执行，如施工没能达到市标化要求的，结算时将扣除此项费用。中标单位在图纸交底时

22、，如施工图纸中确实存在不明确的部位，经设计单位确认加以补充，并按规定调整。合同签订后，天进行图纸交底，中标单位若未提交书面材料意见，则视为无异议。注意事项投标人在递交投标文件时必须：出示交易证(有效期)；提供由苍南县公共资源交易中心开具的投标保证金收据原件及复印件、交纳招标文件资料工本费元，否则其投标文件将被拒收。在投标截止时间前，投标人被人民法院列入限制失信被执行人投标资格的，将不得参与本项目投标，否则经评委确认后将被否决其投标，并报相关关主管部门处理。投标人成为中标人后，在押证环节审核前须已录入市建设工程合同履约管理系统，否则取消中标资格，一切后果、责任均由投标人承担。公示期满后日中标人必

23、须将本工程拟派项目负责人的证书及拟派项目班组人员送交苍南县住房和城乡规划建设局有关部门验证备案， 工程原拟定的项目班组成员证书及相关资料须按招标文件规定及时录入市建造师管理系统。项目负责人及项目成员均须无在建工程，否则将取消其中标资格；. 总则 项目概况根据中华人民国招标投标法等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。 本招标项目名称：见投标人须知前附表。 本标段建设地点：见投标人须知前附表。 资金来源和落实情况 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。 本招标项目的出资比

24、例：见投标人须知前附表。 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。 招标围、计划工期和质量要求 本次招标围：见投标人须知前附表。 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。 投标人资格要求 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和资信：见投标人须知前附表。 联合体投标：见投标人须知前附表。其他要求：有行贿犯罪不良行为记录且处罚日期在投标截止时间前年的单位或具有其它不良行为记录且在投标截止时间处于公示期（无公示期的按发文之日起个月计）的施工单位不得参加投标。隐瞒上述不良行为记录参加投标的施工单位，取消中标候选人资格，并上报建设行政主管部门按有关规定予

25、以严肃处理。注：行贿犯罪不良行为记录以检察机关查询结果为准。不良行为围包括住房和城乡建设部或其上公示的对不良行为处理的发文、省住房和城乡建设厅或其上公示的对不良行为处理的发文、市住房和城乡建设委员会或其上公示的对不良行为处理的发文、苍南县住房和城乡规划建设局或其上公示的对不良行为处理的发文；行贿犯罪不良行为记录查询围包括投标单位及其法人代表、拟派项目负责人等。行贿犯罪不良行为记录查询应在发出中标候选人公示前完成。 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 语言文字除专用术语外，与招标

26、投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 计量单位所有计量均采用中华人民国法定计量单位。 踏勘现场 本工程不组织踏勘现场，由投标单位自行踏勘。 投标人踏勘现场发生的费用自理。 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 投标预备会本工程不召开投标预备会。 分包中标人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作（非主体、非关键部位）交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件

27、的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。 偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离围和幅度。2. 招标文件 招标文件的组成本招标文件包括：招标公告；投标人须知；评标办法；合同条款及格式；工程量清单；图纸；技术标准和要求；投标文件格式；投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第 款和第 款对招标文件所作的澄清、修改文件。 招标文件的澄清投标人若对招标文件有任何疑问，应按本投标须知前附表的要求向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标

28、人都将按投标须知前附表的规定予以澄清。 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间天前在苍南县公共资源交易信息网（：）发布。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足天且对投标人的工作有实质性的影响，则相应延长投标截止时间。投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、理解和结论，招标人概不负责。对招标文件中存在由于文字表达不清或有多种解释而未明确规定，投标人又没有在按本投标须知前附表的规定时间提出澄清要求，招标人拥有最终解释权，由此而导致投标人不中标或中标后产生不利因素，责任由投标人自负。 招标文件的澄清或修改 在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在苍

29、南县公共资源交易信息网（：）公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足天且对投标人的工作有实质性的影响，则相应延长投标截止时间； 招标文件的澄清、修改、补遗等容将在苍南县住房和城乡规划建设局备案，并在苍南县公共资源交易信息网（：）上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。 招标文件的澄清、修改、补遗等容均以在苍南县住房和城乡规划建设局备案的书面形式明确的容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修

30、改、补遗等在同一容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。3. 投标文件 投标文件的组成投标文件的组成：见投标人须知前附表。 投标报价投标人应按第五章“工程量清单”的编制要求和第八章“投标文件格式”要求填写相应表格。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 款的有关要求。 投标有效期在投标人须知前附表规定的投标有效期，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在苍南县公共资源交易信息网（：）上公告通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 投标保证金各投标单位按照投标人须知前附表中项的规定，将投标保证金汇至招标人指定保证金专户。 投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件不予接受。 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（）投标人在规定的投标有效期撤销或修改其投标文件；（）投标人无故放弃中标资格的；