工程项目劳务合同样本.docx

1、工程项目劳务合同样本工程项目劳务合同样本第一篇：工程项目劳务合同样本第一部分 协议书劳务使用方： （以下简称甲方）劳务提供方：甲方在 高速公路 合同段工程项目tranbbs施工，经过对乙方资格审查，同意将部分劳务工程的劳务作业委托给乙方，为确保工程顺利进行，明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，根据中华人民共和国合同法及其他相关法律，双方本着平等诚信、自愿的原则，经充分协商一致，于20_年 月 在 签定本合同，双方共同遵守。 1、劳物作业概况1.1 工作名称及围： 合同段 及 工程全部工作内容。完成满足设件（图纸、变更）、tranbbs技术规等全部工作内容并通过业主、监理工程师的验收。1

2、.2地点： 八合同段1.3期限：甲方要求工期自20_年 月 日起至20_年 月 日止，完成工程附表1劳务合同一览表中的全部工作内容及工作量，如施工过程中情况发生变化，则按甲方编制的施工组织tranbbs设计调整。2、劳务人员乙方根据工程实际需要组织劳务人员、机械设备进场，且附表2管理人员表、附表3技术工人数量表、中所有管理人员、劳务人员、机械设备需要在20_年 月 日前全部进场。3、工作内容及单价3.1 工作内容： 基坑开挖、基底换填碾压、回填土；工程用材料小搬运、半成品钢筋的绑扎、焊接、运输（钢筋加工场到施工现场）及预埋件加工；模板的安装和拆除；运至现场的成品混凝土的拌和及成品混凝土的养护完

3、成整个通道工程所有工序。3.2 单价：含除成品混凝土（运至现场）和半成品钢筋及预埋件（预制厂内）；费用以外的完成此项工程所有人工费、机械费用。单价不含税金。3.3计算劳务费用的工作量是实际完成、并经本合同约定的家访有关人员前人的并经监理验收合格工作量。4、质量要求4.1 乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术资料进行施工作业。4.2乙方的劳务成果应符合国家或行业现行的工程质量标准，工程质量合格率100%，工程优良率92%。4.3在施工过程中，乙方应加强自检，配足配齐质量检查人员，每道工序自检合格后报甲方工地代表检查，甲方工地代表检查合格并按规定的表格填报工程质量检查证，经甲方工程质量工程师

4、及业主质量工程师联合检查通过并工程质量检查证上签认后，方可进行下道工序施工，否则，甲方将不予计量支付，并可以质量得不到保证为由单方面解除合同，另寻其他合作伙伴。4.4乙方的劳务成果质量不合格的，应在甲方规定的时间内无偿返工，达到验收标准，并承担由此发生的直接公费以及由于返工造成的甲方工期延误、材料损失、机械费用等方面损失。5、工程进度甲方上月末下达本月份的工程进度计划，进度计划以形象进度和目标产值为双控控制目标，并实行计划任务月度滚动。5.1如乙方为完成甲方下发的月进度计划的80%，则甲方将给予书面警告则其整改。5.2如乙方连续两个月无法完成甲方下发的月进度计划任务的80%，甲方可以将其工程任

5、务进行分割，其分割标准如下：5.2.1分割任务不少于乙方剩余工程的50%，分割任务部分的单价为在相应项目的合同单价基础上上浮20%，由此所增加的费用由甲方从乙方提交的履约保证金中予以支付。5.2.2如果任务经分割后，乙方仍无法完成剩余甲方下发的月工程进度计划任务的80%，则甲方终止乙方在本合同段的承包，在不免除乙方的任何任务责任的前提下，由甲方另外雇佣指定施工单位完成该工程，其工程单价按照上述5.2.1规定的单价标准执行。任务分割时原则上按连续段落分割。5.2.3乙方一个月内无法完成甲方下发的月进度计划任务的50%，甲方将清退乙方，并没收履约保证金，在不免除乙方的任何义务和责任的前提下，将剩余

6、工程交由甲方指定另一施工单位完成。6、双方工地代表6.1甲方授权的工地代表： 职务：6.2甲方授权的工地技术主管：职务：6.3乙方授权的工地代表： 职务：6.4乙方授权的工地技术： 职务：7、合同词语解释本协议书中有关词语含义与本合同第二部分合同条件中分别赋予他们的定义相同。8、合同生效及终止本合同双方约定：合同双方签字并盖印章后生效，到法定和合同约定的双方权利义务履行完毕后终止。9、合同份数本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。10、争议解决双方在履行合同如发生争议，应及时协商处理。协商不成时，向北京铁路运输法院提起诉讼解决。11、合同附件附表1劳务费用一览表、附表2管理人员表、附表3技术工人

7、数量表、附表4甲方提供机械费用一览表作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。甲方（公章）： 乙方（公章）：甲方代表： 乙方代表：年 月 日 年 月 日第二篇：工程项目劳务协作协议书合同样本工程项目劳务协作协议书协作双方：承包方：劳务协作方：签订时间：签订地点：合同编号：承包方为完成x路工程施工任务，在对劳务协作方的资质、资信等状况进行考查后，同意劳务协作方完成承包方指定的工作内容。经过双方协商，自愿达成如下劳务协作协议，以共同遵守。一、工程名称、地点1、 工程名称：2、 工程地点：二、工程围、内容1、 工程围：2、 工作内容：按承包方与业主签订的合同件中所规定的各分项工程所有工作内容（本协议中

8、所述甲方与业主所签订的合同件之组成见业主招标件的解释。）三、工程开、竣工日期本工程定于 20_年月日开工， 20_年月日竣工，工期天。四、劳务协作方式本项目的主要材料、大宗材料和大型机械设备由承包方提供。劳务协作方提供人力、劳力。五、工程质量要求1、 劳务协作方所承担的项目，必须满足国家颁布的有关质量标准，同时也满足承包方与业主签订的合同件以及现场监理工程师对工程质量和业主对质量缺陷责任期的要求。2、 因劳务协作方施工原因引起的本工程发生不合格情况或出现质量事故，劳务协作方应无条件全部拆除返工，由此而发生的一切损失均由劳务协作方承担。3、 本工程质量要求达到优良标准。六、工程造价1、 本工程劳

9、务协作方承包单价以双方协商的2.00元/m2单价为准。该单价包含劳务协作方所有劳务费、缺陷修复费、损耗费、保险费、利润费以及承包方与业主签订的合同件中明示或暗示的所有风险、责任和义务。2、 本协议书附后的工程量清单中所列的工程数量是设计预计数，仅作为签订本协议基础，不能作为承包方与劳务协作方进行本工程计量支付、结算的依据。计量支付与结算应以双方现场收方计量并经监理工程师认可的，满足质量要求的实际工程数量为准。七、工程价款的支付、结算办法1、 每次按业主招标件规定的计量支付时间、支付方法由承包、劳务协作方以及监理工程师共同对已完成合格工程进行现场收方计量，并经监理工程师签字认可，由承包方统一向业

10、主报送计量支付报表，待业主计量支付款拔付给承包方后；或者协作方完成工程后，经承包人、监理工程师、业主验收合格后全部拨付劳务协作方。2、 如承包方未能及时获得业主支付的工程款，劳务协作方应自行解决流动资金问题，不能因此而造成停工，并不得向承包方或业主索要利息。八、双方的权利和义务（一） 承包方的权利和义务1、 承包方负责每月下达施工计划，并派出若干工程技术人员进行技术管理。2、 若劳务协作方承担工程发生质量事故，承包方现场技术人员有权令其无条件返工，其损失由劳务协作方承担。若劳务协作方不能接受工程现场技术人员指挥，承包方有权单方面终止本劳务协作合同，并收回工程施工任务，由此产生的双方的一切损失均

11、由劳务协作方承担。3、 若劳务协作方在施工过程中，不能按承包方下达的进度计划完成施工任务，承包方有权单方面向协作方作出处罚或终止本劳务协作合同，并收回工程施工任务，由此产生的双方的一切损失均由劳务协作方承担。4、 若劳务协作方有分包或转包行为，承包方有权终止劳务协作合同，并收回工程施工任务，由此产生的双方的一切损失均由劳务协作方承担。5、（二）劳务协作方的权利和义务1、 工程签约后，劳务协作方应在3日内组织人员进场，并满足承包方与业主签的合同件要求。2、 劳务协作方应对其所组织的劳动务工人员购买人生意外伤残保险，其保险费由劳务协作方承担。3、 在施工过程中，劳动人员如因病、工伤产生的费用由劳务

12、协作方负责解决。4、 劳务协作方全面负责所承担工程的工期、质量。并按承包方和业主要求自行组织施工。5、 劳务协作方应协调与地方的各种关系，创造良的施工环境，以利于工程的顺利开展。做进场人员安全教育，严格按国家安全操作规程施工。若因劳务协作方原因造成施工人员或他人人身伤害以及自身或他人财产损失，一切损失和责任均由劳务协作方负责。6、 劳务协作方不得以本项目的名义私下承担工程或者与其他单位或个人签订有损承包方利益的经济合同。劳务协作方的任何行为都不能免除劳务协作方对承包方在本协议中约定的责任和义务。7、 应按国家的法律、法规和民工签订的劳务合同按期足额发放工资，否则，引发的各类纠纷由劳务协作方自行

13、负责外，承包方要追究由此引发的影响声誉的损失（按协作方工程总额的5%扣除予以补偿）。8、 劳务协作方应采取一切合理有效措施保护施工现场内外的环境，避免由于施工操作引起的粉尘、水土流失、油污、有害气体、噪音、震动等对环境的污染，因劳务协作方的环保措施不利引起的一切损失后果，由劳务协作方承担全部的责任及损失。9、 劳务协作方除履行本合同外，还必须无条件履行承包方和业主签订的合同件的全部条款和对业主的全部承诺，并保证和保障在本合同中应享有的权利、义务、责任不受损害。保证承包方免于承担任何由于劳务协作方未能履行上述义务或未尽上述责任而引起的或与之有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支。如发生以上情况

14、，由劳务协作方承担责任及损失。十、违约责任1、 承包方违约：承包方负责赔偿劳务协作方由此造成的损失。2、 劳务协作方违约：承包方将按损失比例扣除劳务协作方工程款，由劳务协作方负责赔偿承包方由此造成的损失。十一、协议争议解决方法本协议在执行过程中，双方所发生的一切纠纷由双方协商解决，协商不成，提起诉讼由本协议签订地人民法院裁决。十二、其他未尽事宜，双方协商解决。十三、本协议经双方签字盖章后生效。本协议一式两份，承包方一份，协作方执一份。承包方：劳务协作方：代表：年月日年月日一、设计（加变更）工程数量303-1沥青贯入式路面厚5cm设计28421.48m2 ，变更17108.52 m2 合计455

15、30 m2二、协作工程单价303-1沥青贯入式路面：2.00元/ m2三、工程造价根据工程实际情况，工程完工并检验合格后，现场收方计量后按计量数量进行工程结算。承包方：劳务协作方：代表：年月日年月日第三篇：工程项目劳务合同劳务使用方： （以下简称甲方）劳务提供方：甲方在 高速公路 合同段工程项目tranbbs施工，经过对乙方资格审查，同意将部分劳务工程的劳务作业委托给乙方，为确保工程顺利进行，明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，根据中华人民共和国合同法及其他相关法律，双方本着平等诚信、自愿的原则，经充分协商一致，于20_年 月 在 签定本合同，双方共同遵守。1、劳物作业概况1.1 工作

16、名称及围： 合同段 及 工程全部工作内容。完成满足设件（图纸、变更）、tranbbs技术规等全部工作内容并通过业主、监理工程师的验收。1.2地点： 八合同段1.3期限：甲方要求工期自20_年 月 日起至20_年 月 日止，完成工程附表1劳务合同一览表中的全部工作内容及工作量，如施工过程中情况发生变化，则按甲方编制的施工组织tranbbs设计调整。2、劳务人员乙方根据工程实际需要组织劳务人员、机械设备进场，且附表2管理人员表、附表3技术工人数量表、中所有管理人员、劳务人员、机械设备需要在20_年 月 日前全部进场。3、工作内容及单价3.1 工作内容： 基坑开挖、基底换填碾压、回填土；工程用材料小

17、搬运、半成品钢筋的绑扎、焊接、运输（钢筋加工场到施工现场）及预埋件加工；模板的安装和拆除；运至现场的成品混凝土的拌和及成品混凝土的养护完成整个通道工程所有工序。3.2 单价：含除成品混凝土（运至现场）和半成品钢筋及预埋件（预制厂内）；费用以外的完成此项工程所有人工费、机械费用。单价不含税金。3.3计算劳务费用的工作量是实际完成、并经本合同约定的家访有关人员前人的并经监理验收合格工作量。 4、质量要求4.1 乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术资料进行施工作业。4.3在施工过程中，乙方应加强自检，配足配齐质量检查人员，每道工序自检合格后报甲方工地代表检查，甲方工地代表检查合格并按规定的表格

18、填报工程质量检查证，经甲方工程质量工程师及业主质量工程师联合检查通过并工程质量检查证上签认后，方可进行下道工序施工，否则，甲方将不予计量支付，并可以质量得不到保证为由单方面解除合同，另寻其他合作伙伴。4.4乙方的劳务成果质量不合格的，应在甲方规定的时间内无偿返工，达到验收标准，并承担由此发生的直接公费以及由于返工造成的甲方工期延误、材料损失、机械费用等方面损失。5、工程进度甲方上月末下达本月份的工程进度计划，进度计划以形象进度和目标产值为双控控制目标，并实行计划任务月度滚动。 5.1如乙方为完成甲方下发的月进度计划的80%，则甲方将给予书面警告则其整改。5.2如乙方连续两个月无法完成甲方下发的

19、月进度计划任务的80%，甲方可以将其工程任务进行分割，其分割标准如下：5.2.2如果任务经分割后，乙方仍无法完成剩余甲方下发的月工程进度计划任务的80%，则甲方终止乙方在本合同段的承包，在不免除乙方的任何任务责任的前提下，由甲方另外雇佣指定施工单位完成该工程，其工程单价按照上述5.2.1规定的单价标准执行。任务分割时原则上按连续段落分割。5.2.3乙方一个月内无法完成甲方下发的月进度计划任务的50%，甲方将清退乙方，并没收履约保证金，在不免除乙方的任何义务和责任的前提下，将剩余工程交由甲方指定另一施工单位完成。6、双方工地代表6.1甲方授权的工地代表： 职务：6.2甲方授权的工地技术主管： 职

20、务：6.3乙方授权的工地代表： 职务：6.4乙方授权的工地技术： 职务：7、合同词语解释本协议书中有关词语含义与本合同第二部分合同条件中分别赋予他们的定义相同。8、合同生效及终止本合同双方约定：合同双方签字并盖印章后生效，到法定和合同约定的双方权利义务履行完毕后终止。9、合同份数本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。10、争议解决双方在履行合同如发生争议，应及时协商处理。协商不成时，向北京铁路运输法院提起诉讼解决。11、合同附件甲方（公章）： 乙方（公章）：甲方代表： 乙方代表：年 月 日 年 月 日第四篇：建设工程劳务分包合同样本1建设工程劳务分包合同样本发包人：_承包人： _分包工程名称：_

21、施工地址：_ _根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况及承包工作内容1.1 工程名称：_1.2 工程概况：_1.3 分包工作内容：_图纸围内所有土建及安装工程_围包括：_开挖基坑/基础/钢筋混凝土主体/砌墙/抹灰/刮白/地面/上下水/电气等图纸_全部内容_第二条 合同工期开工日期_20_年_10_月_30_日，完工日期_20_年_12_月_15_日，工期为_45_天。第三条 合同价款4.1 合同价款为：_100万_元（人民币） 大写：_壹佰万_元 4.2 合同价款的确

22、定原则：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：本合同价款为合同施工围内的固定价格，在合同约定的施工围内合同价款不再调整。合同围以外的内容双方协商解决。4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_180_元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准） 4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按_/_标准补偿。4.3 对合同价款内容的明确：_/_第四条 合同价款的结算和支付5.1 结算、决算资料：5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。5.1

23、.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5.2 合同价款的结算和决算：5.2.1 发包人应于每月_3_日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。5.2.2 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。5.3 合同价款的支付：5.3.1 合同签订当日甲方应支付乙方工程预付款 元。工程开工后，合同价款分期支付：基础开挖完成支付工程款_50万_ 元，

24、主体完成支付工程款_20万_元，全部工程完成支付工程款_10万_元，余3万元质保金一年后付清。5.3.2 分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。5.3.4 办理支付的手续为：承包人应向发包人出据收据（不带税票）作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。第五条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的

25、有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。6.2 重大伤亡及其他安全事故处理：6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。6.2.2 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。6.3 对本工程的安全生产标准，双方约定如下：_由乙方负责_.第六条 工程质量、验收与保修7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规、标准之间有差异

26、或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原 因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。7.4 对本工程的质量标准，双方约定如下：_合格_第七条

27、 工期延误8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；b.设计变更和工程量增加；c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；f.发包人同意工期顺延的其他情况。8.2 承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日

28、期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。8.3 非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：第八条 明施工9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持明施工。9.2 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。9.3 对本工程的明施工标准，双方约定如下：_由乙方负责_第九条 材料机具供应10.1 本工程由发包人提供的机械设备为：_/_承包人自

29、备的工具为：_由乙方负责_ 双方确认防护用具由_乙方_承担。10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400米内）。10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。第十条 物保护对施工中发现的物，承包人应立即保护现场并于4小时内以书面形式通知发(请你支持：ww.haowor.c)包人，发包人应于收到书面通知24小时内向物管理部门报告，应物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的

30、、法律的责任。因保护物发生的费用，由发包人承担。第十一条 发包人的权利及义务12.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。12.2 负责于_20_年_10_月_28_日提供施工图纸_2_套，提供必要技术资料和办理施工洽商。12.3 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。12.6 负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面