PS增江街监理合同新版本.docx

1、增街合审-2022-7(G F-2012-0202)建设工程监理合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人（全称入广州市增城区人民政府增江街道办事处监理人（全称工根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法 律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与 相关服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：工程；2=工程地点：；3. 工程规模:（具体以施工图纸及工程量清单为准）；4.工程建安费：元。二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件1.协议书；2.中标通知书（适用于招标工程）或委

2、托书（适用于非招标工程）；3.投标文件（招标工程）或监理与相关服务建议书（非招标工程）；4.专用条件；5.通用条件；6.附件；：本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。四、总监理工程师总监理工程师姓名：,身份证号码：, 注册号：。第2页共24页五、签约酬金项目工程监理酬金根据发改价格（2007 670号文件计算，预算评审价为，人民币孝元整（大写：人民币 万 仟 J百一拾一无角分）（监理酬金最终以本项目工程施工财评审核结算价为计算基数计算）六、期限监理期限,自 年 月 日始，至年一月一日止。七、双方承诺.L.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。.2.委托人

3、向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、 资料、设备,并按本合同约定支付酬金。八、合同订立1,订立时间；年 月 日。2.订立地点：增城区。3.本合同一式 陆 份,具有同等法律效力，双方各执士份。委托人，（盖章）监理人：（OT住所: 住所:法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人.（签章） 的代理人：（签章）部门负责人：经办人：开户银行： 开户银行,账号： 账号：电话： 电话：传真： 传真：电子邮箱： 电子邮箱：第3页共24页第二部分通用条件1.定义与解释L 1定义除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语 应具有本款所赋予的含义：L L 1 工程是指按照

4、本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。1. 1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方,及其合法的 继承人或受让人。L L 3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的 继承人。LL4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有 关合同的当事人，及其合法的继承人。L L5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标 准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制， 对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程 安全生产管理法定职责的服务活动。LL6 相关服务”是指监理人受委托人的委托，

5、按照本合同约定，在勘 察、设计、保修等阶段提供的服务活动。.1. 1. 7 正常工作指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人 的工作。1. L 8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。1. 1. 9 项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。LL 10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责 履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付第4页共24页 监理人的金额。L 1. 12 正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人 并在协议书中载明的签

6、约酬金额。LL13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人 的金额。L L 14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；”第 三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。LL 15 书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传 真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。1.L 17 月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。LL 18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工 程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、

7、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。1. 2解释1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上 语言文字时，应以中文为准。1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件 另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：（1）协议书；（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；（3）专用条件及附录A、附录B；（4）通用条件；（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招 标工程）。双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文第5页共24页件，应以最新签署的为准。2.监理人的义务

8、2. 1监理的范围和工作内容2.1.1监理范围在专用条件中约定。2. L2除专用条件另有约定外，监理工作内容包括:（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委 托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要 主持或参加专题会议；（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术 措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;（6）检查施工承包人专职安

9、全生产管理人员的配备情况；（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的 调整；（8）检查施工承包人的试验室；（9）审核施工分包人资质条件；（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有 效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行 抽检；（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证 书，并报委托人审核、批准；（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐第6页共24页 患的，要求施工承包人整改并报

10、委托人；(15)经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；.(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论 证材料及相关验收标准；(17)验收隐蔽工程、分部分项工程;(18)审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费 用索赔、合同争议等事项;(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；(20)参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。2. L3相关服务的范围和内容在附录A中约定。2. 2监理与相关服务依据2。2 J监理依据包括；(1)适用的法律、行政法

11、规及部门规章；(2)与工程有关的标准；(3)工程设计及有关文件；(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。2. 2. 2相关服务依据在专用条件中约定。2.3项目监理机构和人员2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。 项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。2. 3. 2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。第7页共24页2. 3. 3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更 换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面

12、报告，经委托人同意后方可更换; 监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并 通知委托人。2.3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员！（1）严重过失行为的；（2）有违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的；（6）专用条件约定的其他情形。2. 3. 5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。2. 4履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有 关标准及本合同履行职责。2.4.1在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监 理人应及时提出处置意见。当委托人

13、与承包人之间发生合同争议时，监理人应 协助委托人、承包人协商解决。2. 4。2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审 理时，监理人应提供必要的证明资料。2.4.3监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签 订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先 报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。2.4.4除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工第8页共24页作的，有权要求承包人予以调换。2. 5提交报告监理人应按专用条件约定的种类、时间和

14、份数向委托人提交监理与相关服 务的报告。2.6文件资料,在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监 理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。2.7使用委托人的财产监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。 除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人 应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并 按专用条件约定的时间和方式移交。3=委托人的义务3. 1告知委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授 予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。3

15、. 2提供资料委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同 履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。3. 3提供工作条件一委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。3.3, 1委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用o第9页共24页3. 3,2委托人应负责协调工程建设中所有外部关系,为监理人履行本合同 提供必要的外部条件。3. 4委托人代表.委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在 双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委 托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理

16、人。3. 5委托人意见或要求在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见 或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。3.6答复.委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出 决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。3. 7支付委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。4.违约责任4. 1监理人的违约责任监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。4.1.1因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委 托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任 的，其承担赔偿金额由双方协商确定。4.1.2监理人

17、向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的 费用。4. 2委托人的违约责任委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。4.2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。第10页共24页4.2.2委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。4. 3除外责任因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工 期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造 成的损失、损害。5。支付5.1支付货币除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用 的货币种类、比例和汇率在专用

18、条件中约定。5.2支付申请.监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申 请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金 额。,5. 3支付酬金支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用05. 4有争议部分的付款委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支 付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应 按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。6.合同生效、变更、暂停、解除与终止6. 1生效除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人 或其授权代理人在协议书上签字

19、并盖单位章后本合同生效。6. 2变更6. 2. 1任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。第11页共24页6. 2, 2除不可抗力外，-因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容 增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理 工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中 约定。6。2. 3合同生效后,如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分 工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务 的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理 人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。6.

20、 2. 4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方 应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通 过协商进行相应调整。6.2.5因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正 常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正 常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。6.3暂停与解除除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定 的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。6.3.1在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的

21、原因导致本合同全 部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合 同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最 小。解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。6.3.2在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂 停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工 作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托第12页共24页人予以补偿。暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定 的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本

22、合 同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬 金支付至本合同解除日，且应承担第4. 2款约定的责任。-6,3.3当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监 理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式 的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合 同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之 日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。6.3.4监理人在专用条件5. 3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人 按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后 仍

23、未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂a停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获 得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的 通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4. 2. 3款约定的责任。6. 3. 5因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另 一方，可暂停或解除本合同。6.3.6本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条 件仍然有效。6. 4终止以下条件全部满足时，本合同即告终止：（1）监理人完成本合同约定的全部工作；（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。7.

24、争议解决7. 1协商第13页共24页双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。7. 2调解如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将 其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。7. 3仲裁或诉讼双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖 权的人民法院提起诉讼。8.其他8.1外出考察费用经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。8.2检测费用.委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付， 支付时间在专用条件中约定。8. 3咨询费用经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相 关专家等

25、发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。8.4奖励监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方 在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与 最近一期的正常工作酬金同期支付。8. 5守法诚信监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利 益。8. 6保密双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方 所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。第14页共24页8. 7通知本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应 书面签收。8. 8著作权监理人对其编制的文件拥有著作权。.监理人可单独或

26、与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除 专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出 版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。第15页共24页:第三部分专用条件1。定义与解释L2解释1=2. 1本合同文件除使用中文外，还可用 /。L2.2约定本合同文件的解释顺序为：在合同履行过程中双方共同签署的补充与修正文件;本合同协议书;甲标通知书或委托书;本合同专用条件；本合同附件；本合同通用条件。2.监理人义务.2.1监理的范围和内容项目工程施工阶段监理。2. 2监理与相关服务依据2.2. 1监理依据包括；包括中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、

27、建设工程 监理规范、建设工程质量管理条例、建设工程安全牛.产管理条例等法律 法规及国家和地方现行的建筑工程质量评定标准及施工验收规范，工程所在地 预篁定额、收费标准和有关建设管理办法、建设行政主管部门的有关法规和通 心(2)主管部门批准的建设规划、计划，经委托人审查认可的本工程正式的第16页共24页 设计文件、施工图纸、说明以及会审记录，有关工程洽商的技术、施工洽商记 录、设计修改和变更文件等;(3)委托人与设计人、承包人签订的合同或协议以及本监理合同(包括相 关文件)，本工程的招投标文件;(4)经委托人审批认可，由监理人编制的监理规划、质量计划和监理细则5(5) 委托人发出的合理指令。2,2

28、.2相关服务依据包括:国家现行技术规范、法规、规程及地方行政 法规，现行预算定额，有关收费规定等;工程施工图纸及说明；委托人同 施工单位签订的工程承包合同本合同中规定的监理人各种权利及委托人 授权。2. 3项目监理机构和人员2.3.4更换监理人员的其他情形：/ 。2. 4履行职责2.4.3对监理人的授权范围：对本工程监理合同及施工合同约定的施工图文 件和投标报价所包含的工程内容进行全过程监理。在涉及工程延期乙_天内和(或)金额 万元内的变更，监理人不 需请示委托人即可向承包人发布变更通知。2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 2. 5提交报告监理人应提交报告的种类(包括监理规划

29、、监理月报及约定的专项报告)、时 间和份数：工程开工前提交1份监理规划、每月月底提交1份监理月报、每次 监理例会后2天内提交1份监理例会会议纪要、其余专项报告根据委托人指令 要求提交。2. 7使用委托人的财产由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：第17页共24页 所有权属于委托人、工程完工后需退还委托人二监理人应在本合同终止后七天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交 的时间和方式为:一次性全部当面移交。3.委托人义务3. 4委托人代表委托人代表为：；职务,3. 6答复委托人同意在2天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面 答复。4。违约责任4.1监理人的违约责任4. 1. 1监

30、理人赔偿金额按下列方法确定：赔偿金=直接经济损失X正常工作酬金工程概算投资额（或建筑安装工 程费）。4. 1. 2监理人有违反本合同约定、未按本合同约定或相关法律法规规定标准 履行监理义务或有其他损害委托人利益的行为，委托人有权单方终止监理合同、 就所受损失向监理人索赔并视监理人违约程度拒绝支付部分或全部监理费用。4. 2委托人的违约责任4. 2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息=当期应付款总额X银行同期贷款利率X拖延支付天数，但 累计不超过应付酬金总额的5%。5.支付5J支付货币币种为：人民币，比例为：100% ,汇率为： /05. 2支付酬金第18页共24页正常工作酬金的支付:支付次数支付时间支付比例支付金额（元）首付款本合同签订后7个工作日内10%第二次付款工程完成50%工程量后7个工作日内30%第三次付款工程竣工验收合格后7个工作日内40%第四次付款工程财政评电结算后7个工作日内100%以财政评审结算价为准委托人以支票或银行转账形式将相应酬金支付至本合同载明的监理人银行 账户中。如账户信息有变更，监理人应及时通知委托人，否则造成的损失由监 理人自行承担。：委托人付款以收到监理人开具的等额有效发票及委托人财务部门要求的相 关请款手续资料为前提。因委托人使用的是财政资金，考虑到财政审批需要一定时限，