建设工程劳务分包合同范本 2.docx

1、建设工程劳务分包合同范本 2建设工程劳务分包合同编号： _发包人：_承包人：_分包工程名称：_ _施工地址：_ _根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称：_1.2工程概况：_1.3分包工作内容：_ 范围包括：_1.4工程监理单位 (全称)：_第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_名。该等劳务人员已取得作业相关的资质，有能力完成相关的作业。第三条合同工期开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。【或写为“工期为_

2、天，从本合同生效后开始计算”】第四条合同价款4.1根据承包人向发包人提供的劳务人数及工期天数计算，本合同固定总价款为人民币大写：_元（￥： ），此价格已包括承包人为履行和完成本合同所需的人工工资、社会保险、食宿、承包人人员自带设备机械、管理、税费等与劳务作业有关的所有费用以及与劳务作业有关的明示或暗示的所有责任、义务和风险。4.2经承、发包双方协商一致，确认本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。第五条合同价款的结算和支付5.1结算、决算资料的制作：5.1.1发包人向承包人提供工程施工图及工程量清单，在本合同开工日前，承包人应依据上述书面资料按本合同条款编制完成施工作业计划，

3、发包人有权对施工作业计划提出调整意见。5.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，每项作业内容应取得发包人签发的有效书面签证单据，承包人应据此编制人工结算书。5.1.3承包人应制作有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5.2合同价款的结算和决算：5.2.1发包人应于每月_日对承包人完成的作业量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。5.2.2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。5.3合同价款的支付：在本合同生效后，发包人向承包人支付合同固定总价款

4、【 】%的预付款，在发包人以书面方式确认工程验收合格，且在发包人收到完整的决算资料并办理完分包工程决算手续后，发包人支付剩余【 】%的合同款项。承包人应在发包人每次付款前向发包人开具同等金额的合法正规税务发票，否则，发包人有权拒绝支付承包人任何款项并不需承担任何责任，承包人仍应按照本合同约定全面履行全部义务。第六条安全施工及责任承担6.1安全施工：承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。6.2承包人应加强安全文明施工管理，保持施工现场整洁，符合标准化管理要求。对施工过程中造成的本单位工作人员、发包人人员或任何第三方人身伤亡

5、、财产损失的，由承包人承担全部经济赔偿及法律责任。若由此引起发包人先行对外垫付的，则发包人有权向承包人追偿。6.3 承包人应在施工现场提供相应的安全装置、设备与保护器材并采取其他有效措施，以保护现场施工人员的生命、健康及安全。第七条工程质量、验收7.1承包人作业的工程质量应达到设计图纸、施工图组织、工程量清单要求及约定施工验收标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。7.2承包人在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因承包人原因造成窝工的，工期不顺延

6、，发生的费用由承包人承担。 7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图、工程量清单为依据，自分包工程施工完毕后由发包人、承包人共同办理书面验收手续，发包人以书面方式确认验收合格的，方视为工程合格并完工。第八条工期延误8.1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表书面确认，工期相应顺延。a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；b.设计变更和工程量增加；c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包人获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；e.一周内非承包

7、人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；f.发包人同意工期顺延的其他情况。8.2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。8.3非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定：工期每延误一天，承包人应按本合同固定总价款的【 】%支付违约金。延误达【 】日以上的，发包人有权解除本合同。第九条文明施工9.1发包人、承包人应严格执行当地人民政府颁发的施工现场管理规定，加强科学

8、管理，坚持文明施工。9.2对本工程的文明施工标准，双方约定如下：_。第十条材料机具供应10.1本工程所用的材料全部由发包人提供，承包人必须使用由发包人提供的材料，不得使用通过任何其他途径材料得到的材料。10.2本工程由发包人提供的机械设备为：_承包人自备的工具为：_双方确认防护用具由_承担。10.3由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400米内）。10.4 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。如承包人未经与发包人共

9、同签署材料领用清单、机具借用清单而擅自使用发包人材料、机具的，则乙方应按照本合同10.5款承担违约责任。10.5 承包人应对发包人提供的材料、机具尽到善良保管人义务、妥善使用，不得挪用、侵占、隐匿、更换、损坏，否则承包人应按照挪用、侵占、隐匿、更换、损坏材料、机具的采购金额支付发包人违约金，并赔偿发包人损失，同时，发包人有权解除本合同。第十一条文物保护对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用

10、，由发包人承担。第十二条发包人的权利及义务12.1负责提供具备施工条件的道路、水电等，及工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。12.2负责于_年_月_日【或写为“本合同生效后_日内”】提供施工图纸_套，提供必要技术资料和办理施工洽商。12.3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。12.5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。12.6负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、

11、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。12.7如承包人不能完成本合同规定的责任和义务，或达不到质量标准，发包人有权责令返工直至达到质量要求，或扣除相应款项另外选择施工队伍。如发包人另外选择施工队伍，并不因此免除承包人本应履行的各项义务。12.8负责组织工程的验收工作。12.9本工程发包人施工代表为_，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。第十三条承包人的权利和义务13.1承包人应保证其在本合同履行过程中持续拥有法定建筑劳务资质和其他相应资质，承包人对与其确

12、定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。如因承包人未持续拥有法定建筑劳务资质和其他相应资质导致本合同无效的，则发包人停止支付承包人所有款项，承包人应按照发包人通知退出施工现场，承包人还应退还发包人已经支付的所有款项，并赔偿发包人全部损失。13.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。13.3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于_ %，服从发包人的统筹安排，统一调动。 13.4当发包人因故不能保证连

13、续施工时，承包人在不影响发包人施工任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。若承包人人员不足最低数量要求时，发包人可自行安排劳动力工作直至承包人调配足够劳动力之日止，并按本合同约定的零工或工人日价格从承包人工程款中扣除相应费用。承包人连续三十天不能满足上述人员数量要求时，发包人可单方解除合同，并追究承包人违约责任。13.5承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具，并在工程结束后将发包人提供的机械设备及其工具返还发包人。1

14、3.6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。13.7承包人确认_为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。13.8 承包人应与其使用的工人签订劳动合同，且保证工人持有上岗证件，不得违反相关法律规定。承包人应当按照法律规定为向工人及时足额发放劳动报酬并为工人缴纳社会保险，若承包人违反法律规定未及时足额发放劳动报酬、不予缴纳社会保险或不足额缴纳社会保险的，应自行承担因此导致工人提出的赔偿，及因此导致的法律责任。因此造成发包人损失，发包人可直接从

15、应付工程款中予以扣除，扣除金额为发包人实际支出金额，无须通知承包人或得到承包人同意。13.9 承包人应在履行本合同项下约定义务时保证，发包人在本合同约定的分包工程的实施、完工以及保修过程中免于承担（由于承包人原因造成的）任何人员的伤亡、任何财产的损失或损害、由于承包人的疏忽、过失导致的连带责任。如承包人在分包工程中造成以上事项或导致发包人因以上事项承担相关责任、费用、诉讼或仲裁的，承包人自愿承担违约责任，并赔偿发包人因此所受的一切损失，如赔偿金、诉讼费、差旅费等。第十四条违约责任14.1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发

16、包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。14.2因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以解除合同。14.3发包人按照本合同约定行使解除合同权利的，则本合同自发包人解除合同书面通知到达承包人之日起正式解除，本合同解除后，发包人即停止支付承包人所有款项，承包人应在合同解除后_日内退出施工现场，将所有剩余的材料和借用的所有机具完好无损地退还发包人，承包人构成违约的，还应按照本合同约定支付发包人违约金，并赔偿发包人所有损失。14.4承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝

17、工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至解除合同。14.5因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。14.6 如承包人未按照相关法律规定和本合同约定支付发包人违约金、损害赔偿金、垫付费用和其他任何应付款项的，发包人有权从本合同款项中直接予以扣除，并有权就不足扣除的部分向承包人追偿。第十五条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可向发包人所在地人民法院起诉。第十六条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章或合同专用章后生效。第十七条 其他本合同附件工程量清单和“承包人作业人员登记册”作为本合同的组成部分，与本合同正文具有同等的法律效力。本合同一式六份，具有同等法律效力，双方各执三份，六份具有同等法律效力。发包人： 承包人：法定代表人或其授权的委托人： 法定代表人或其授权的委托人：签约日期：欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，打造全网一站式需求ppt课件设计制作,word文档制作,图文设计制作、发布广告等，公司秉着以优质的服务对待每一位客户，做到让客户满意！感谢您下载我们文档