施工合同副本.docx

1、施工合同 副本分 包 合 同 甲方：阳新县市政工程公司 （以下简称甲方）乙方：湖北恩豪园林绿化工程有限公司 （以下简称乙方）为加快阳新大道道路工程施工进度，经甲乙双方共同协商，将本项目绿化工程K1+030K2+440段承包给湖北恩豪园林绿化工程有限公司承建。因该工程工期紧、要求严、任务重、为了明确在施工全过程中各自的责、权、利，特制订该合同，具体事项如下： 一、工程施工内容：阳新大道K1+030K2+440段绿化栽植、养护。二、施工方式及工程造价：施工方式：由乙方全额带资完成全部施工任务。工程造价：约人民币400万元（具体明细见工程量总清单）。三、工期要求：按照甲方的工期要求完成，延误工期进行

2、处罚。四、质量要求：达到工程验收合格标准。五、甲方权责：1、甲方提供工程所需水、电接口。2、甲方负责提供地下管线、文物、箱涵位置资料，协助乙方对上述项目进行保护、迁移。3、监督工程施工进度和施工质量，提出合理的建议。对乙方没有按图纸和现场办公会确定的施工要求施工而出现质量缺陷时，有权进行批评、责令改正、扣除工程款等处罚。4、协助乙方处理好当地纠纷和矛盾调解。六、乙方权责：1、组建项目部，确定工程项目管理班子成员。2、负责按图保质、保量、保工期圆满完成全部施工任务。3、负责搞好安全生产，杜绝安全事故发生，如有安全问题，一切法律、经济等责任全由乙方自己承担，甲方概不负责。4、处理好社会关系，搞好与

3、当地群众关系。5、2014年11月11日16点前需向甲方提交150万元的诚信实力保证金。七、其他事项：1、甲方派驻现场的监理人员对工程项目实行质量、工期、工程款支付的监管，所有工程资料都必须经监理工程师确认方可生效。2、乙方所有工程材料必须符合现行施工规范及设计要求，杜绝不合格的成品、材料进入工地。4、完工验收由乙方在7天内提供申请报告，经甲方确认后，由甲方组织相关人员进行验收。5、违约责任按建设部、工商局共同印发的建设工程施工合同-GF-1999-0201文本通用条款执行。6、双方发生争执时、请当地劳动及城建仲裁部门予以调解。调解失败，可向当地人民法院提起诉讼。八、结算及付款方式： 工程验收

4、合格后，甲方一次性支付工程总价款的60%，一年后支付工程总价款的30%，余款两年内付清。九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，其它未尽事项。本着友好互利的态度临时协商。十、本协议所有条款履行完后，自行终止。甲方（签字或盖章）： 乙方（签字或盖章）： 2014年 11月 7日合同书二一四 年 十一 月 七 日施工协议书 甲方：阳新县市政工程公司阳新大道道路工程项目部 （以下简称甲方）乙方：黄锡武 （以下简称乙方）为加快阳新县阳新大道道路工程（后期）BT项目（第一部分）施工进度，经甲乙双方共同协商，将本项目K2+340K4+712段雨水支管安装工程承包给黄锡武承建。因该工程工期紧、要求严、任务重、

5、为了明确在施工全过程中各自的责、权、利，特制订该合同，具体事项如下： 一、工程施工内容：阳新大道K2+340K4+712段雨水支管沟槽开挖、回填、外运、管道安装、单篦雨水井砌筑。二、施工方式及结算方式：施工方式：由乙方全额带资完成全部施工任务。结算方式：该工程结算以固定单价（详见附表）方式进行结算，具体工程量以现场验收为准。三、工期要求：按照甲方的工期要求完成，延误工期进行处罚。四、质量要求：达到工程验收合格标准。五、甲方权责：1、甲方提供工程所需水、电接口。2、甲方负责提供地下管线、文物、箱涵位置资料，协助乙方对上述项目进行保护、迁移。3、监督工程施工进度和施工质量，提出合理的建议。对乙方没

6、有按图纸和现场办公会确定的施工要求施工而出现质量缺陷时，有权进行批评、责令改正、扣除工程款等处罚。4、协助乙方处理好当地纠纷和矛盾调解。六、乙方权责：1、组建项目部，确定工程项目管理班子成员。2、负责按图保质、保量、保工期圆满完成全部施工任务。3、负责搞好安全生产，杜绝安全事故发生，如有安全问题，一切法律、经济等责任全由乙方自己承担，甲方概不负责。4、处理好社会关系，搞好与当地群众关系。七、其他事项：1、甲方派驻现场的监理人员对工程项目实行质量、工期、工程款支付的监管，所有工程资料都必须经监理工程师确认方可生效。2、乙方所有工程材料必须符合现行施工规范及设计要求，杜绝不合格的成品、材料进入工地

7、。4、完工验收由乙方在7天内提供申请报告，经甲方确认后，由甲方组织相关人员进行验收。5、违约责任按建设部、工商局共同印发的建设工程施工合同-GF-1999-0201文本通用条款执行。6、双方发生争执时、请当地劳动及城建仲裁部门予以调解。调解失败，可向当地人民法院提起诉讼。八、结算及付款方式： 工程验收合格后，甲方一次性支付清工程款，税费由乙方承担。九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，其它未尽事项。本着友好互利的态度临时协商。十、本协议所有条款履行完后，自行终止。甲方（签字或盖章）： 乙方（签字或盖章）： 年 月 日施工协议书 甲方：阳新县市政工程公司阳新大道道路工程项目部 （以下简称甲方）乙

8、方：孙剑 （以下简称乙方）为加快阳新县阳新大道道路工程（后期）BT项目（第一部分）施工进度，经甲乙双方共同协商，将本项目K3+820K4+350段雨水管安装工程承包给孙剑承建。因该工程工期紧、要求严、任务重、为了明确在施工全过程中各自的责、权、利，特制订该合同，具体事项如下： 一、工程施工内容：阳新大道K3+820K4+350段雨水管沟槽开挖、回填、外运、管道安装、检查井砌筑。二、施工方式及结算方式：施工方式：由乙方全额带资完成全部施工任务。结算方式：该工程结算以固定单价（详见附表）方式进行结算，具体工程量以现场验收为准。三、工期要求：按照甲方的工期要求完成，延误工期进行处罚。四、质量要求：达

9、到工程验收合格标准。五、甲方权责：1、甲方提供工程所需水、电接口。2、甲方负责提供地下管线、文物、箱涵位置资料，协助乙方对上述项目进行保护、迁移。3、监督工程施工进度和施工质量，提出合理的建议。对乙方没有按图纸和现场办公会确定的施工要求施工而出现质量缺陷时，有权进行批评、责令改正、扣除工程款等处罚。4、协助乙方处理好当地纠纷和矛盾调解。六、乙方权责：1、组建项目部，确定工程项目管理班子成员。2、负责按图保质、保量、保工期圆满完成全部施工任务。3、负责搞好安全生产，杜绝安全事故发生，如有安全问题，一切法律、经济等责任全由乙方自己承担，甲方概不负责。4、处理好社会关系，搞好与当地群众关系。七、其他

10、事项：1、甲方派驻现场的监理人员对工程项目实行质量、工期、工程款支付的监管，所有工程资料都必须经监理工程师确认方可生效。2、乙方所有工程材料必须符合现行施工规范及设计要求，杜绝不合格的成品、材料进入工地。4、完工验收由乙方在7天内提供申请报告，经甲方确认后，由甲方组织相关人员进行验收。5、违约责任按建设部、工商局共同印发的建设工程施工合同-GF-1999-0201文本通用条款执行。6、双方发生争执时、请当地劳动及城建仲裁部门予以调解。调解失败，可向当地人民法院提起诉讼。八、结算及付款方式： 工程验收合格后，甲方一次性支付清工程款，税费由乙方承担。九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，其它未尽事

11、项。本着友好互利的态度临时协商。十、本协议所有条款履行完后，自行终止。甲方（签字或盖章）： 乙方（签字或盖章）： 年 月 日施工协议书 甲方：阳新县市政工程公司阳新大道道路工程项目部 （以下简称甲方）乙方：刘哲家 （以下简称乙方）为加快阳新县阳新大道道路工程（后期）BT项目（第一部分）施工进度，经甲乙双方共同协商，将本项目K0+910K1+300段雨水管安装工程承包给刘哲家承建。因该工程工期紧、要求严、任务重、为了明确在施工全过程中各自的责、权、利，特制订该合同，具体事项如下： 一、工程施工内容：阳新大道K0+910K1+300段雨水管沟槽开挖、回填、外运、管道安装、检查井砌筑。二、施工方式及

12、结算方式：施工方式：由乙方全额带资完成全部施工任务。结算方式：该工程结算以固定单价（详见附表）方式进行结算，具体工程量以现场验收为准。三、工期要求：按照甲方的工期要求完成，延误工期进行处罚。四、质量要求：达到工程验收合格标准。五、甲方权责：1、甲方提供工程所需水、电接口。2、甲方负责提供地下管线、文物、箱涵位置资料，协助乙方对上述项目进行保护、迁移。3、监督工程施工进度和施工质量，提出合理的建议。对乙方没有按图纸和现场办公会确定的施工要求施工而出现质量缺陷时，有权进行批评、责令改正、扣除工程款等处罚。4、协助乙方处理好当地纠纷和矛盾调解。六、乙方权责：1、组建项目部，确定工程项目管理班子成员。

13、2、负责按图保质、保量、保工期圆满完成全部施工任务。3、负责搞好安全生产，杜绝安全事故发生，如有安全问题，一切法律、经济等责任全由乙方自己承担，甲方概不负责。4、处理好社会关系，搞好与当地群众关系。七、其他事项：1、甲方派驻现场的监理人员对工程项目实行质量、工期、工程款支付的监管，所有工程资料都必须经监理工程师确认方可生效。2、乙方所有工程材料必须符合现行施工规范及设计要求，杜绝不合格的成品、材料进入工地。4、完工验收由乙方在7天内提供申请报告，经甲方确认后，由甲方组织相关人员进行验收。5、违约责任按建设部、工商局共同印发的建设工程施工合同-GF-1999-0201文本通用条款执行。6、双方发

14、生争执时、请当地劳动及城建仲裁部门予以调解。调解失败，可向当地人民法院提起诉讼。八、结算及付款方式： 工程验收合格后，甲方一次性支付清工程款，税费由乙方承担。九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，其它未尽事项。本着友好互利的态度临时协商。十、本协议所有条款履行完后，自行终止。甲方（签字或盖章）： 乙方（签字或盖章）： 年 月 日施工协议书 甲方：阳新县市政工程公司 （以下简称甲方）乙方：孙剑 （以下简称乙方）为加快新公安局前道路工程施工进度，经甲乙双方共同协商，将本项目承包给孙剑承建。因该工程工期紧、要求严、任务重、为了明确在施工全过程中各自的责、权、利，特制订该合同，具体事项如下： 一、工程

15、施工内容：破损道路破除清运，恢复钢筋砼路面。二、施工方式及结算方式：施工方式：由乙方全额带资完成全部施工任务。结算方式：该工程结算以固定单价（详见附表）方式进行结算，具体工程量以现场验收为准。三、工期要求：按照甲方的工期要求完成，延误工期进行处罚。四、质量要求：达到工程验收合格标准。五、甲方权责：1、甲方提供工程所需水、电接口。2、甲方负责提供地下管线、文物、箱涵位置资料，协助乙方对上述项目进行保护、迁移。3、监督工程施工进度和施工质量，提出合理的建议。对乙方没有按图纸和现场办公会确定的施工要求施工而出现质量缺陷时，有权进行批评、责令改正、扣除工程款等处罚。4、协助乙方处理好当地纠纷和矛盾调解

16、。六、乙方权责：1、组建项目部，确定工程项目管理班子成员。2、负责按图保质、保量、保工期圆满完成全部施工任务。3、负责搞好安全生产，杜绝安全事故发生，如有安全问题，一切法律、经济等责任全由乙方自己承担，甲方概不负责。4、处理好社会关系，搞好与当地群众关系。七、其他事项：1、甲方派驻现场的监理人员对工程项目实行质量、工期、工程款支付的监管，所有工程资料都必须经监理工程师确认方可生效。2、乙方所有工程材料必须符合现行施工规范及设计要求，杜绝不合格的成品、材料进入工地。4、完工验收由乙方在7天内提供申请报告，经甲方确认后，由甲方组织相关人员进行验收。5、违约责任按建设部、工商局共同印发的建设工程施工

17、合同-GF-1999-0201文本通用条款执行。6、双方发生争执时、请当地劳动及城建仲裁部门予以调解。调解失败，可向当地人民法院提起诉讼。八、结算及付款方式： 工程验收合格后，甲方一次性支付清工程款，税费由乙方承担。九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，其它未尽事项。本着友好互利的态度临时协商。十、本协议所有条款履行完后，自行终止。甲方（签字或盖章）： 乙方（签字或盖章）： 年 月 日施工协议书 甲方：阳新县市政工程公司 （以下简称甲方）乙方：明安源 （以下简称乙方）为加快公安局、广电局刷黑工程施工进度，经甲乙双方共同协商，将本项目承包给明安源承建。因该工程工期紧、要求严、任务重、为了明确在施

18、工全过程中各自的责、权、利，特制订该合同，具体事项如下： 一、工程施工内容：沥青砼铺设。二、施工方式及结算方式：施工方式：由乙方全额带资完成全部施工任务。结算方式：该工程结算以固定单价（详见附表）方式进行结算，具体工程量以现场验收为准，甲方提取工程结算价的13%作为工程管理费。三、工期要求：按照甲方的工期要求完成，延误工期进行处罚。四、质量要求：达到工程验收合格标准。五、甲方权责：1、甲方提供工程所需水、电接口。2、甲方负责提供地下管线、文物、箱涵位置资料，协助乙方对上述项目进行保护、迁移。3、监督工程施工进度和施工质量，提出合理的建议。对乙方没有按图纸和现场办公会确定的施工要求施工而出现质量

19、缺陷时，有权进行批评、责令改正、扣除工程款等处罚。4、协助乙方处理好当地纠纷和矛盾调解。六、乙方权责：1、组建项目部，确定工程项目管理班子成员。2、负责按图保质、保量、保工期圆满完成全部施工任务。3、负责搞好安全生产，杜绝安全事故发生，如有安全问题，一切法律、经济等责任全由乙方自己承担，甲方概不负责。4、处理好社会关系，搞好与当地群众关系。七、其他事项：1、甲方派驻现场的监理人员对工程项目实行质量、工期、工程款支付的监管，所有工程资料都必须经监理工程师确认方可生效。2、乙方所有工程材料必须符合现行施工规范及设计要求，杜绝不合格的成品、材料进入工地。4、完工验收由乙方在7天内提供申请报告，经甲方确认后，由甲方组织相关人员进行验收。5、违约责任按建设部、工商局共同印发的建设工程施工合同-GF-1999-0201文本通用条款执行。6、双方发生争执时、请当地劳动及城建仲裁部门予以调解。调解失败，可向当地人民法院提起诉讼。八、结算及付款方式： 工程验收合格经审计后，按照甲方与业主签订合同额的60%支付工程款，满一年后支付至90%，余款两年内付清，税费由乙方承担。九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，其它未尽事项。本着友好互利的态度临时协商。十、本协议所有条款履行完后，自行终止。甲方（签字或盖章）： 乙方（签字或盖章）： 年 月 日