联合体协议书模板.docx

1、联合体协议书模板（二）法定代表人证明及法定代表人授权委托书法定代表人证明投 标 人： 单位性质： 地 址： 成立时间： 年 月 日经营期限： 姓 名： 性 别： 年 龄： 职 务： 系 （投标人名称）的法定代表人。 特此证明。投标人： （单位公章） 年 月 日法定代表人授权委托书 本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改 （项目名称） （报建编号及标段号）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限： 。 代理人无转委托权。法定代表委托代理人身份证复印件粘贴处投 标 人

2、： （单位公章）法定代表人： （签字或盖章）身份证： 委托代理人： （签字或盖章）身份证： 年 月 日（三）共同投标协议 共同投标协议（如有）牵头人名称： 法定代表人： 法定住所： 成员二名称： 法定代表人： 法定住所： 鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成 （联合体名称）联合体，共同参加 （招标人名称）（以下简称招标人） （项目名称） （报建编号及标段号）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议： 1 （某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。 2在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动

3、，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。 3联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照部职责的分工，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。 4联合体各成员单位部的职责分工如下： 按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下： 5投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。 6联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有

4、合同约束力。 7本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。 8本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。 牵头人名称： 单位公章） 法定代表或其授权委托人： （签字或盖章） 成员二名称： （单位公章） 法定代表或其授权委托人： （签字或盖章） 年 月 日备注：本协议书由授权委托人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。 （六）投标人基本资料投标人基本资料1投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电 话传 真网 址组织结构法定代表人姓名技术职称技术负责人姓名技术职称成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称

5、人员开户银行初级职称人员账号技工经营围备注 注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。2近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人联系人及合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及项目描述备注注：1、本表类似项目定义及具体年份要求见投标人须知前附表。 2、每表格只填写一个项目，并标明序号。3正在施工的和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及项目描述备注注：本表每表格只填写一个项目

6、，并标明序号。4近年财务状况表 投标人须知前附表规定需提供有关支持性材料的，附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，应附包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等。提供的具体年份要求见投标人须知前附表。5、近年信誉情况 指企业是否具备管理体系证书，行贿犯罪记录，企业信用情况，荣誉情况、履约情况，有未出现重大工程质量和安全事故不良记录，是否处于破产清偿状态以及诉讼及仲裁等容。其中诉讼及仲裁仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。应说明相关情况，法院或仲裁机构已作出判决或裁决的，应附此类判决、裁决等有关法律文书。 提供的具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人须知前附表规定就上述容需提供相关支持性材料的，应附有关材料复印件。