工程合同模板最新--发包方.doc

1、工程施工合同 合同号： 合同签署地点：河北省保定市 合同签署日期：二零一五零 年 十月 日甲方： 保定蚁民光电工程有限公司 地址：乙方： 保定辉睿光电工程有限公司地址：依据中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商并一致同意，签订本合同。 1工程项目名称、施工内容、合同总价： 1.1工程项目名称： 大宁县光伏扶贫试点项目（其中1.1MW） 1.2施工内容： 1.3工程预算造价暂定为： RMB注：（1）、此工程所涉及乙方采购的主材必须经甲方进行认质认价； （2）、工程完工后按实际发生的工作量经甲方指定的审计机构进行审核，并出具最终审计报告，工程总造

2、价以最终审计报告数据为准； （3）、乙方在审定结算基础上工程取费费率按定额下降个百分点，人工费调整执行国家或地方政策性文件。 2工期及施工地点：2.1工期要求：90天2.2施工地点：山西省大宁县 3、付款 3.1付款方式： 3.1.1合同签订生效后7日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%为预付款； 3.1.2物资及设备到场后，甲方向乙方支付合同总价款的30%为进度款； 3.1.3工程完工且甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的35%；剩余5%为工程质保金，质保到期后一次性支付给乙方。每次付款之前乙方向甲方提供等额发票。3.1付款方式：3.1.1按照工程进度支付进度款；3.1.2工程竣工验收

3、合格交付甲方使用后，乙方应及时报工程竣工结算，自乙方上报竣工结算报告之日起在乙方极力配合下，甲方应尽快组织完成审计结算工作，审计完成后支付最终审定总价的90%；3.1.3质保期满后，甲方向乙方支付合同总价的10%。4、 保 修 与 维 护4.1 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；装修工程为二年；电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期；给排水设施、道路等配套工程为二年；其他项目保修期按照建设部相关文件执行；保修期自双方共同签署工程验收合格单次日起计算。4.2保修期内乙方

4、自备材料及乙方施工质量出现任何缺陷，乙方应在接到甲方通知之日起 8 小时内派技术人员到达现场进行维修或根据情况进行免费更换。4.3 如在保修期内出现多次故障使甲方足以对乙方工程质量产生不信任，甲方可以提出赔偿要求。5、质量保证5.1乙方应保证所提供的材料是全新的、在交付时没有缺陷且符合甲方提出的技术标准及规范；乙方应严格执行现行施工规范及甲方的技术要求，确保工程质量达到甲方使用要求；主体结构工程质量保证期应符合设计文件规定的该工程合同使用年限。 5.2如果由于工艺的复杂性或交付数量巨大，使得在交付时甲方无法对主材进行全面及时检验或由于主材缺陷的隐蔽性导致在交付时甲方未能查验出主材的质量瑕疵，那

5、么，只要在交付后的一年内甲方发现乙方提供的工程主材与前述标准或规范不符，甲方仍有权要求乙方修理或更换，修理、更换的费用以及由此引起的其他拆除、搬移及修复费用均由乙方承担。质量保证期自修理或更换符合合同约定之设备的次日起算。 6、双方责任： 6.1甲方提供施工现场临时水电（费用自理）、临建搭设的场地，施工现场应能满足施工要求。 6.2施工过程中甲方项目负责人应到现场对安装施工进行监督。 6.3由乙方提供的主要原材料、构配件，必须按有关规定检验合格并经甲方确认后方可用于施工； 6.4材料改变或代用必须经原设计单位同意，并发正式书面通知和甲方签证后方可用于施工； 6.5乙方应按质量验评准对工程进行分

6、项、分部和单位工程质量进行评定，并将评定结果送甲方； 6.6乙方在施工过程中发生质量事故，应及时通知甲方。一般质量事故的处理结果应送甲方备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、甲方共同研究，并经设计、甲方签证后实施。 6.7乙方负责合同工程安装过程中合同规定的全部材料的及时采购,不得影响工期。 6.8乙方在施工过程中发生的一切伤亡事故，乙方负全部责任。 6.9甲方负责在施工前向乙方提供设计图纸4套，竣工后由乙方向甲方提供竣工资料（含竣工图）2套。 7、保密 7.1非经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方在本合同签署及履行过程中披露的且标注为“保密”或“秘密”的任何标准、规范、计划、图纸、模型、

7、样品、资料或其他信息披露给任何第三人；乙方向与履行本合同有关的人员提供上述文件时，应限于履行合同必须的范围并保证有关人员遵守保密义务；由于乙方原因引起泄密而造成甲方损失的，由乙方赔偿全部损失。 7.2本条款构成独立的保密协议。本条款的义务不因本合同的终止而终止。本条款的效力于上述需要保密的文件、资料等的秘密性全部丧失时终止。 8、对侵权索赔的辩护 8.1乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用乙方工程施工中自备材料免于遭受第三方就知识产权（包括但不限于专利权、商标权、著作权及非专利技术）提起的诉讼、仲裁或任何请求。 8.2如果发生因乙方施工中自备材料侵犯了他人知识产权而针对甲方提起的诉讼的情况，且

8、甲方将此等情况及时通知了乙方并向乙方提供了合理的信息与协助，并且授权乙方独立进行辩护和解决索赔问题，乙方将自费进行辩护，并支付全部费用和由于该案最终判决或裁决/裁定而支付的赔偿金，以及赔偿甲方因此而受到的一切损失。 8.3如果发生因乙方施工中自备材料侵犯了他人知识产权而针对甲方提起的诉讼的情况，如果乙方处理不力，影响到甲方正常使用，乙方同意甲方有权在乙方质量保证金的范围内直接与权利主张人达成和解协议，向权利主张人付款。 9违约责任 9.1除不可抗力外，如乙方不能按照本合同规定的时间交货和提供服务的，乙方应在不影响本合同项下甲方享有的其他补救措施的情况下，一次性支付合同总价的20作为滞纳金。 9

9、.2因乙方迟延交工时间超过 2 个工作日，甲方有权追究乙方的违约责任。 9.3 乙方所作工程不允许妨碍甲方正常使用，如有违反造成的一切损失均由乙方承担。 9.4 甲方因使用乙方产品质量问题造成损失的，由乙方承担赔偿责任。 9.5 由于甲方原因造成本工程施工中断，工期相应顺延。 10合同解除 10.1如乙方在合同履行中存在下述情形之一，甲方可随时向乙方发出书面通知，解除部分或全部合同： 1）乙方原因造成工程迟延交工时间超过 2 天的； 2）乙方交付的工程不符合本合同约定或乙方未能履行本合同规定的其他实质性义务，经甲方提出异议后 2 天内没有采取有效的补救措施的。 10.2甲方根据第10.1款约定

10、解除本合同，并不损害甲方在解除合同时要求金钱赔偿或采取其他救济措施的权利。 11弃权甲方在行使权利过程中的疏漏或者迟延不应视为弃权，甲方任何部分地行使权利不应阻止其进一步行使权利。本合同中规定的甲方享有的权利和救济是累积的，且不排除法律规定的任何其他权利和救济措施。12不可抗力12.1如果任何一方因不可抗力，如战争、火灾、台风、洪水、地震、恐怖事件导致合同履行被迫停止或不得不推迟履行本合同，双方应协商解决合同的继续履行问题。但应采取所有合理措施，将不可抗力引致的延误及损失减至最小。12.2受不可抗力影响的一方应将有关情况尽快通过电传或传真通知另一方。在不可抗力出现14天内，受影响的一方应提供一

11、份有关权威机构出具的证明文件并通过快件或挂号信寄至对方以便其检验和确认。在不可抗力终止或被排除后3日内通过电传或传真通知另一方，并通过挂号信通知对方不可抗力已终结或排除。12.3如果不可抗力持续作用超过30天，双方应就合同执行问题进行友好协商，并尽快达成书面协议。如果未能达成书面协议，任何一方有权终止本合同。13争议解决及法律适用13.1本合同适用中华人民共和国法律，并按其进行解释。13.2 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过双方友好协商解决，协商不成，向保定仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。14合同的更改本合同的任何变更、修改均须双方同意并签署书面意见方为

12、有效，因更改合同致使一方遭受损失的，应由责任方赔偿对方因此而遭受的损失。15安全施工要求：（1、施工合同签订的甲乙双方需要共同落实各级安全生产责任制。甲方的安全管理人员负责对施工现场进行监督检查，有权制止并纠正施工现场作业人员违反安全生产相关规定的行为。（2、乙方（施工方）法人代表或主要负责人作为其承包施工项目的第一责任人，对施工现场的安全生产负直接责任。要向基建处（电力处）递交施工安全承诺书，认真执行现场安全管理制度，确保施工现场安全。施工方对其各级施工队伍要建立安全生产责任制，明确安全生产责任。各级施工人员要遵守公司各项安全管理制度。（3、乙方在施工前，必须编制项目作业指导书，经甲方审查通

13、过后方可施工;在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方尽力为乙方提供便利条件和服务。（4、甲方有义务对乙方施工现场安全负责人进行安全教育，将公司的各项安全生产管理规定告知乙方；乙方施工现场安全负责人必须对其作业人员进行安全教育，安全教育要根据不同的工种、工作岗位、工作环境来开展。（5、乙方进入施工现场应统一着装；全部施工人员必须佩戴安全帽作业；凡高空作业人员必须佩戴安全带；特种作业人员必须经培训后持证上岗；乙方要对其下属的特种作业人员根据不同作业要求配发相应的安全防护用具。（6、乙方负责在施工现场配备灭火器材并定期检查维护，凡动火部位及油漆、木制做点等存在易燃物的位置都要摆放灭火器。乙方进行电气

14、焊等动火作业前，须先向甲方有关单位、部门提出申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中乙方必须提前备好灭火器，清理现场可燃物，并在现场设专人监护。（7、施工临时用电应遵守公司临时用电管理规定，由专业电工接线，用电器具要有接地保护线，电缆必须配有安全插头，不许将裸线直接插到插座上使用，作业完毕后要拉闸、断电；施工照明用工作灯具，由专业电工制作安装并严格按规范接线，绝不允许私自乱拉乱接。（8、施工过程中如需使用水、电等，施工单位必须填写申请单，经领导同意，由专业人员指定接水、电、天然气地点，电器线路和管路连接规范，并由施工单位安装合格计量仪表后方可使用，施工

15、过程中产生的费用由施工单位负担。（9、乙方应在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查。（10、施工现场物资要分类码放整齐，不得超高，不准阻挡消防栓、灭火器、消防通道等。可燃、易燃化学危险品要与其它物资分开存放，周边备有足够的灭火器材并派专人看管。（11、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，对外发生的污染事故、交通事故、以及未按甲方安全规章制度落实发生意外事故等由乙方负责。（12、甲方公司内部所有施工现场一律禁止吸烟，外来施工人员只允许在甲方指定吸烟点吸烟。（13、乙方施工车辆进出厂时，车速减缓，出厂必须接受甲方门卫值班人员检查。（14、甲方安全管理人员有权利对乙方施工现场作业人员的作业情况进行监督、检查，对违反本安全协议的作业人员，将按照甲方施工单位违章处罚管理制度