施工合同范本固定总价.docx

1、施工合同范本固定总价建设工程施工合同(GF-1999-0201)建设单位：施工单位：项目名称：国家工商行政管理局制定 中华人民共和国建设部精品文档，欢迎下载-2 - / 19第一部分 协议书发包人（全称）： （简称甲方）承包人（全称）： （简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有 关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本 建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、 工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程规模： m2工程立项批准文号：资金来源：二、 工程承包范围承包范围：具体以承包人报价或工程预算书的工程量范围为准。承包方式：包工包料。三、 合

2、同工期1）、计划开竣工日期： 年 月曰至 年 月 日（实际开工日期以双方确认的书面开工报告或开工令所明确日期为准） 。2）、合同实际施工工期总日历天数 天 四、质量标准工程质量标准：合格。五、 合同价款金额(大写)：暂定 (人民币)。: 元。六、 组成合同的文件组成本合同的文件包括：(1) 本合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 专用合同条款；(4) 通用合同条款；(5) 投标文件；(6) 标准、规范及有关技术文件；(7) 工程报价单或预算书；(8) 工程量清单；(9) 图纸。双方有关工程的洽商、变更、工程联系单、签证单、会议纪要、工程 进度计划等书面协议或文件视为本合同协议书的组成部分。上

3、述文件互相 补充和解释，如有不明确或不一致之处，按本条排序在先的文件进行优先 解释。七、 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别 赋予它们的定义相同。八、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修 期内承担工程质量保修责任。九、 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及 其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：本合同约定由双方 盖章或授权代表签字 后生效。第二部分通用条款按建设部、国家工商行政管理局 1999年12月24日印发的建设工程 施工合同（建建1999 313号）通用条款执行。第三部分专用条款一、词语定义及合

4、同文件3. 语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用 /语言文字。3.2适用法律和法规：需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法、中华人民 共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、 建筑工程施工发包与 承包计价管理办法、建设工程质量管理条例、建设工程价款结算暂 行办法等现行相关法律法规。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称： 现行国家相关标准和规范 。发包人提供标准、规范的时间： 开工前。国内没有相应标准、规范时的约定： / 。4. 图纸发包人向承包人提供图纸日期和套数： 开工前的3日内提供完整施工图纸叁套。发包人对图纸的保密要求： / 。使用国外图纸的要求及费

5、用承担:5. 通讯联络5.1发包人的地址： 邮编：5.2承包人的地址： 邮编：5.3如一方拒绝签收另一方资料，另一方以邮寄方式将文件资料送至上 述指定的地址，视为送达。二、双方一般权利和义务5.工程师5.2监理单位委派的工程师姓名： 职务：发包人委托的职权：对本工程进度、质量控制等工作进行协调和管理， 审批承包人提交的开竣工报告、进度计划、隐蔽报验及材料报验等相关文 件，及时向承包人提供工作所需的指令、批准和通知等。发包人应在开工前向承包人提供一份监理合同及监理工程师授权文 件，并明确相应的权力，如发包人没有提供的，监理工程师的所有签认行 为视为得到发包人的授权。5.3发包人派驻的工程师姓名：

6、 职务：项目负责人电子邮件： 电话：职权：代表发包人负责合同权利和义务的履行，负责施工现场的全面 管理、协调、签证等工作。5.6不实行监理的，工程师职权：代表甲方承担和行使与工程有关的全 部责权。7.项目经理姓名： 职务： 项目经理、执行项目经理电子邮件： 电话：职权：代表承包人负责合同权利和义务的履行；接收工程款、确认最 终结算价及签署补充协议或出具承诺文件，须加盖承包人公章后有效或承 包人另行书面授权。8发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：1） 、施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工日期的七日以前，清理完毕施工区域内的所有与工程无关的设施和障碍物， 交付施工作业

7、面。2） 、将施工所需的水、电、电讯接至施工场地的时间、地点和供应要 求：开工日之前负责接至施工区域内，并保证施工期间的负载需要。3） 、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工日之前施工区 域与公共主要道路接通，能够满足施工期间运料的需要。4） 、工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工日之前。5） 、由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 开工日 之前办理完施工许可证及其他施工所需证件、 批件和临时用地、停水、停电、 中断道路交通等的申请批准手续。6） 、水准点与坐标控制点交验要求： 进场后以书面形式办理，并进行 现场交验。7） 、图纸会审和设计交底时间： 开工日期以前另行

8、安排。8） 、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款的约定执行 。9） 、双方约定发包人应做的其他工作： 协助承包人及其他施工各方协调工作及交叉配合，定期召开各方参加的工程例会，及时办理工程报验等。8.3按通用条款8.2执行。9. 承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：1） 、需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交 时间：如需承包人完成的，则按照通用条款约定的原则另行协商。2） 、应提供计划、报表的名称及完成时间： 每月25日提供施工进度或 形象进度工作量报表，并一式二份报发包人、监理。3） 、承担

9、施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按通用 条款执行。4） 、向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 无。5） 、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续 及费用：按通用条款约定执行。6） 、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按通用条款执行，发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款， 由双方另行协商确定。7） 、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 具体事宜由双方协商解决，发包人承担费用。8） 、施工场地清洁卫生的要求： 承包人必须做到工完场清，并符合有 关行政法规规定的要求。三、施工

10、组织设计和工期10. 进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工日期以前7日内提供。工程师确定的时间：收到后三天内 。10.2群体工程中有关进度计划的要求： 按通用条款的约定执行13.工期顺延13.1双方约定工期顺延的其他情况：1） 、发包人未按照约定提供需发包人协助完成的工作。2） 、工程按国家政策停建或缓建、政府行为要求暂停施工的。3） 、其他施工单位未在规定时间内完成有关衔接配合工序，导致承包 方无法进行下道施工工序以及发包方原因等造成的延误、障碍、阻止。4） 、发包方自身供应或发包人指定供应商的材料供应延迟。5） 、监理或发包人未及时答复、批复、确认有关签

11、证单、工作联系单 等，逾期批复的时间作为顺延的时间。6） 、发包方和监理同意予以顺延的其他情况。承包方在发生合同约定可顺延的情况后， 就延误的内容和因此发生的经 济支出向发包方或监理提出报告。发包方或监理在收到报告后四十八小时内 予以确认答复，逾期不予答复，视为承包方的延期要求已被确认。四、质量与验收17.隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位： 按通用条款约定执行。19.工程试车19.5试车费用的承担：无。六、合同价款与支付23. 合同价款及调整23.1本合同采用固定总价价格合同，双方确认的工程量清单包干。23.2因相关因素影响引起的合同价款需要调整时，调整因素及方法：1） 、发包人

12、提出或确认的设计变更和材料变更、因施工质量安全要求 提高由现场监理工程师或发包人现场项目负责人确认的单价、工程量签证 单、技术核定单、因变更造成承包人废弃已施工部分工作量或待进场及已 进场的原材料等均作为合同价款调整的依据；2） ）因发包人原因未完成相应工作或造成的工期延误所造成的承包人 经济损失；监理、发包人书面认定的现场签证的工程量增减以及由此引起 的措施费的变更；3） 、主要材料价格涨跌超过有经验的的承包商可以遇见的范围时，材 料单价可以调整。调整方法为：在按合同约定支付工程款时，若工程所在 地造价管理部门发布的材料指导价上涨或下跌超过开标时材料指导价的5%，5%以内部分由承包人承担或受

13、益，5%以外部分由发包人承担或受益；4） 、行政法规和国家有关政策变化、造价管理部门有关规定影响合同 价款。23.3承包人在上述情况发生后将调整原因、工程量、材料价格或点工工 日以书面形式通知监理或发包人，监理或发包人在三日内给予书面答复， 逾期不回复或无正当理由拒绝，视为对承包人的要求已认可，直接计入决 算。24. 工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 本合同签订后七日内支付合同价的 %。25. 工程量的确认内核准已完成的工程量，逾期未批复的，视为承包人在统计报表中所开列 的工程量已被确认，并作为工程款支付的依据。承包人需后场加工完成的 成品材料记入当月工程

14、量并作为付款依据（如木饰面、大理石加工、成品 家具、玻璃加工等）26. 工程款（进度款）支付1） 、进度款按月支付，发包人于收到月完工量报告后的次月 10日前向承包人支付工程进度款，每月支付完成工程价款的 。2） 、工程完工前支付至工程总价的 %。3） ）工程竣工验收合格或交付后 7日内付至工程总价的 。4） 、发包人与承包人确认结算价款后 7日内付至结算价的95%，留结 算价的5%作为保修金。5） ）因设计变更及工程量增加产生的追加工程价款同期同比例付款。七、材料设备供应27. 发包人供应材料设备：27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人按通用条 款27.4条（1）-（6项

15、承担责任。27.6发包人供应及发包人指定供应商材料设备的结算方法： 按实际发生数和实际价格结算，发包人按材料设备价款的15%向承包人支付配合费。由于甲供材质量原因造成承包人返工时，承包方不承担责任，承包方 得以请求工期顺延和费用的索赔。28. 承包人采购材料设备28.1承包人按照设计和规范要求采购工程需要的材料。对于承包人提请 确认的材料品牌、规格、型号、价格等，发包人应在收到相关书面申请后 3日内予以批复，逾期不予确认或提出意见视为认可。材料设备进场 24小时 前通知发包人、监理单位给予验收。监理或发包人不到场验收的，视为已 验收确认合格。发包人或监理对到场材料完成验收确认后视为该部分材料

16、符合合同要求，材料价款按合同价格结算。28.2若发包人、监理单位要求降低材料等级或要求以其他材料代用或因 指定供应商供应的材料或发包人及监理工程师（包括其指定人员）的不正 确指令等非承包人原因，而造成材料达不到合同标准或引起工程质量达不到 合同标准，则因此造成工期延误、工程的损失及一切责任承包人不承担。 对于暂定材料或其他双方就价格无法达成一致意见改为甲供的，甲方应向 乙方支付该部分材料价15%的配合费。28.3承包方购买的材料应附有质保书或检测证书，如发包方及监理要求 承包方二次检测的，检测试验合格由发包方承担费用，测试不合格的检测 费用由承包方承担。如需做室内整体空气质量检测的，费用由发包

17、方承担。八、 工程变更 按通用条款29 30、31执行九、 竣工验收与竣工结算32. 竣工验收 按通用条款约定执行。32.1承包人提供竣工图的约定： 叁套。33. 结算33.1结算方式：综合单价及材料价格按承包人报价书中的单价为准， 报价书中没有包含的材料或未定部分，按市场价格或双方签价执行。有变更 或签证材料，按双方签证确认价格结算。费率和人工单价按照预算书所报 为准计算，如无相应参照双方另行协商确认的费率及人工单价计算，其他 价款调整按合同约定执行。33.3发包人批准结算报告的时间：发包人可自行或委托社会第三方进行 审价，从签收竣工结算报告及结算资料之日起 日内完成结算审价工作并出具审价报

18、告；若在前述期限内未答复的，双方同意按建设部、财政 部颁布的建设工程价款结算暂行办法的有关规定执行；发包人和承包 人对工程结算价完成确认，则除工程款支付和质量保修事项外，双方对施 工合同履行再无任何争议。十、违约、索赔和争议35. 违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：1） 本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按应 付款额的万分之五/日支付违约金；每逾期一天，整体工期相应顺延一天； 逾期超过15日，承包人可暂停施工，发包人向承包人支付窝工等损失。2） 本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按本 条第一款约定执行。3） 未按合同约定支付结算价款时

19、发包人应承担的违约责任： 参照本 条第一款约定执行 。双方约定的发包人其他违约责任：未按合同约定履行其他义务，支付 因违约导致承包人增加的经济支出，相应顺延工期，支付违约金等。35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任： 按通用条款执行。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任： 返工维修，并承担维修费用。36. 索赔按通用条款执行37争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：请上级主管部门进行调 解，或向原告所在地人民法院提起诉讼。十一、其他38. 工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程： 。分包施

20、工单位为： 。39. 不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：战争、动乱、空中飞行物坠落或其他 非承包人原因造成的爆炸、火灾、洪水、地震等自然灾害及异常恶劣天气； 政府指令停工；政府指令导致道路不通无法施工；突发传染性流行疾病及 公共卫生事件等。40. 保险40.1本工程双方约定投保内容如下：按通用条款执行。41 .担保41.1本工程双方约定担保事项如下：1） 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 无。2） 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 无 。3） 双方约定的其他担保事项：无 。46. 合同份数46.1双方约定合同副本份数： 本合同正本贰份，双方各执壹份；副本陆份，双方各执叁份

21、，合同备案部分根据需要自行解决。47. 其它条款：47.1所有工程款由发包人支付至承包人账户，如需支付给第三方或个 人，须由承包人另行书面授权。47.2本工程施工过程中，承包人将使用部分自有高新技术和专利技术， 其知识产权归承包人所有，请相关各方予以保护。47.3其他未尽事宜，由双方另行协商。附件清单：附件1工程质量保修书附件2:工程预算书（以下无正文）附件1工程质量保修书发包人（全称）:承包人（全称）:为保证 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保 修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、 工程质量保修范围和内容具体质量

22、保修内容双方约定如下：合同条款中承包人所进行的工程项 目、内容，由承包人负责。但因发包人使用过程中的人为损坏，工程的易 损耗、易碎品及其他根据国家规定列入易损耗及易碎物品的（如灯泡、灯 管、玻璃等）损坏，不可抗力因素损坏以及非承包人原因造成的损坏除外， 若发包人委托承包人修理，其修理费用由发包人承担。二、 质量保修期本工程的质量保修期为 年，质量保修期从工程实际竣工之日算起（工 程未验收的，以工程交付使用之日起计算）。分单项竣工验收的工程，按单 项工程分别计算质量保修期。三、 质量保修责任1、 属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 7天 内派人修理。承包人不在约定期限内派人修

23、理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2、 发生须紧急抢修事故（如上水跑水等），承包人接到事故通知后， 应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主 体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产 损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 5%。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为 /（大写）。质量保修金银行利率为 / 。五、 质量保修金的返还双方约定按以下第 种方式返还质保金：（1） 、发包人在第一年质量保修期满后14天内，返还质量保修金的60%; 第二年保修期满后14天内将剩余质量保修金返还承包人。（2） 、在双方确认工程结算价后，由承包人提供结算价 5%的质量保修 保函，发包人在收到后14天内，将全部质保金支付承包人。六、 其他双方约定的其他工程质量保修事项： /本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共 同签署。发包人（公章）： 承包人（公章）:法定代表人（签字）：法定代表人（签字）： 年 月 日 年 月 日致力为企业和个人提供全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考！欢迎下载！!