2016年绿化工程劳务合同范本【栽植】.doc

2016年绿化工程劳务合同范本【栽植】.doc

《2016年绿化工程劳务合同范本【栽植】.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2016年绿化工程劳务合同范本【栽植】.doc（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

河南省交通建设工程有限公司XXX项目经理部

合同编号：

XXXX-XX

建

筑

施

工

劳

务

合

同

工程名称：

工程内容：

甲方：

乙方：

建筑施工劳务合同

发包人（全称）：

河南春泉园林绿化工程有限公司漯河长江路项目部（以下简称甲方）

承包人（全称）：

　　　　　　　（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，甲乙双方本着互利、诚信的原则，就乙方承包的工程施工的有关问题进行协商，结合本工程的具体情况，达成如下协议。

一、工程概况及承包方式

1.1工程名称和承包范围

1.1.1工程名称：

河南漯河西城区（长江路）景观工程

1.1.2工程地点：

漯河西城区长江路

1.1.3承包内容：

长江路苗木栽植（整地、挖树穴、卸苗、种植苗木、落坑、扶正、回填土、捣实、筑水围、浇第一遍水、覆土、保墒、整形、清理等）　

1.1.4承包方式：

劳务+机械+小型机具（铁锨等）。

1.2工程日期：

1.2.1本合同工程于年月日开工，于年月日完工。

1.2.2工期日历天数天。

1.2.3乙方进场后必须在规定的时间内完成合同约定的工程数量，由于乙方原因造成工期延误的，乙方应承担逾期违约责任，并无条件承担甲方为此而发生的一切直接损失。

1.3质量等级：

优良。

一次验收合格率100%,优良率90%。

1.4合同价款：

采用固定单价合同，详见附表。

1.4.1采用固定单价合同，单价以甲方《2013对外发包单价》为准（详见附件一：

2013年劳务发包工程单价），工程量结合施工图纸按实际完成的量计算，计算数量乘以单价即为合价。

1.4.2本合同工程单价视为为完成合同文件所有明示或暗示的工作内容所发生的一切费用（包括须交纳的各种保险及税费）。

施工过程中，乙方不得以任何理由提出其承包费中因遗漏工作内容而要求调整合同单价或总价。

1.4.3劳务分包中涉及的施工队伍临建（民工宿舍建设或租赁）、手头工具（如：

锯、锤、钳、扳手、铁锨、镐等）、小型机具（如：

电夯、发电机、奔马车等）、辅材（如：

扎丝、铁丝、铁钉、各种劳保及安全保护物品）等均包含在单价内。

1.4.4正常施工项目看场，配合水车洒水，测量放线，成品养护，苗木的领用、发放、场内倒运均含在劳务队的各施工工序综合单价内，发生时不再开计时工。

1.5乙方向甲方承诺：

严格按照甲方现场负责人安排的工作任务进行项目施工，由于乙方原因造成苗木死亡的，乙方无条件承担甲方为此而发生的一切直接损失。

二、双方的一般义务与责任

2.1甲方工作及一般义务

2.1.1工程开工前，甲方要向乙方进行质量、安全、技术、工期、治安、现场管理等教育和交底，交底以书面的形式出现，由双方负责人签字。

2.1.2进行控制测量及每道工序的施工测量、放线。

2.1.3对工程质量、安全、进度等进行监控、检查，并依据相关规定进行验收。

2.1.4对施工现场进行协调管理，统筹安排工程进度，避免停工窝工现象。

2.1.5保证施工中所需材料的及时供应。

2.1.6负责协调社会、主管部门及相关单位关系。

2.1.7甲方施工现场全权代表：

2.2乙方工作及一般义务

2.2.1乙方严格按甲方的各项交底，做好进入施工现场前的准备工作，乙方必须严格按照施工图纸、技术交底规范施工，并自觉接受甲方人员和监理的管理。

2.2.2乙方操作人员，均按国家施工规范及有关质量标准进行施工，在施工中接受甲方、监理等质检人员监督检查。

严格执行甲方的各项管理制度，确保现场文明施工，保证施工现场清洁并符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场。

2.2.3乙方自行准备小型材料及小型机具。

2.2.4现场设备、机料、机具由乙方负责看护。

2.2.5乙方负责配合甲方测量放线工作，费用已含在单价中。

2.2.6负责有关合同条款中乙方应负的其他责任。

2.2.7乙方驻施工现场全权代表：

三、财务管理

3.1乙方纳税人资格

3.1.1一般纳税人：

必须提供营业执照税务登记证或新三证合一的复印件，《一般纳税人资格登记表》或能证明其为纳税人的证明文件。

3.1.2小规模纳税人：

必须提供营业执照税务登记证或新三证合一的复印件，及建筑服务发生地主管国税机关代开增值税专用发票。

3.2乙方开具的发票类型

3.2.1一般纳税人：

增值税专用发票。

3.2.2小规模纳税人：

增值税专用发票。

3.3乙方开具的发票必须是在备注栏注明建筑服务发生地所在县（市、区）、项目..名称的增值税发票，并提供在建筑服务发生地主管国税机关预缴税款的完税凭证复印件

3.4乙方纳税识别号：

。

3.5提供增值税专用发票的税率

3.5.1一般纳税人：

11%。

3.5.2小规模纳税人:

3%。

3.6提供增值税发票的时间：

工程结算单审核完成后3个工作日。

3.7付款方式：

银行转账。

3.8乙方信息

3.8.1开户银行：

。

3.8.2银行账号：

。

3.8.3联系方式：

。

四、进度和工期要求

4.1乙方必须于合同规定的开工日期开工，服从甲方的统一安排进行施工，在合同规定的竣工日期前必须完成合同文件规定的所有明示或暗示的工作内容并撤出施工场地，未经甲方同意，乙方不得延期开工，否则，竣工日期不得顺延，乙方承担由此造成工期延误的责任和给甲方造成的损失，并负违约责任。

4.2乙方进场后必须在规定的时间内完成合同约定的工程数量，由于乙方原因造成工期延误的，乙方应承担逾期违约责任，并无条件承担甲方为此而发生的一切直接损失。

4.3非甲方原因导致乙方无法按合同规定的日期正式开工造成工期延误，可视具体情况顺延工期。

但为确保工期目标，甲方有权要求乙方采取任何加速施工措施。

4.4非甲、乙双方原因造成的工期延误，乙方不得要求甲方顺延工期和补偿损失。

甲方有权根据造成工期延误的原因，仅决定是否给乙方适当顺延工期。

4.5工程不能按合同工期或甲方同意顺延的工期竣工，乙方承担违约责任，且乙方工期每推迟一天罚款人民币500元。

五、质量和验收

5.1工程质量

5.1.1乙方按照双方约定的质量标准，规范和设计图纸严格执行，质量标准的评定以国家或行业质量验评标准为依据。

一次验收合格率100%，优良率90%以上。

5.1.2因乙方原因达不到合同规定的质量等级，甲方有权要求乙方在规定的时间内返工，直到符合合同规定的标准，因此发生的所有费用由乙方承担，工期不予顺延，并赔偿甲方相关的损失。

5.1.3乙方无条件承担因乙方造成质量事故的一切责任，另视质量事故的性质、严重程度和影响，每件次甲方对乙方罚款人民币叁佰元至壹千元（￥300.00~1000.00元）。

5.1.4因甲方原因达不到合同规定的质量等级，因此返工发生的所有费用由甲方承担，工期顺延，并赔偿乙方相关的损失。

5.2检查验收

5.2.1乙方应根据合同规定的标准、行业规范和设计要求及甲方发出的指令施工，随时接受甲方的检查，并按照甲方的要求返工，并承担因此所发生的费用。

5.2.2乙方应做好在施工过程中已完工程的看管保护工作。

5.2.3项目获得业主奖励时，甲方将给与乙方适当奖励。

六、计量与支付

6.1计量支付

6.1.1乙方完成本合同规定的工程量后以书面形式报告给甲方，甲方组织有关人员对乙方完成的工序进行竣工验收，验收合格后办理工程结算手续。

6.1.2施工过程中，双方根据工程施工节点签认工程量，经验收合格后，按季度支付工程进度款。

工程完工办理工程结算手续后，甲方一次性付清工程款。

支付工程款时乙方必须提供与工程结算额一致的正规发票，甲方汇款至开票单位（与合同一致）。

甲方有权对乙方开具发票进行真伪验证及税务查询，如发现乙方提供的是假发票，甲方将对乙方进行5%的罚款。

七、材料供应

7.1甲方供应的材料

7.1本工程甲方供应的材料：

树苗、生根液、草绳、遮阳网等。

八、安全施工

8.1安全措施：

甲方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，在必要的地点和时间内，设置照明、防护设施、警示标志、看守人员等防止和避免发生事故；在动力设备、高压电线路、以及临近交通要道附近施工前，必须按设计要求采取可靠的安全防护措施，确保人员、财产和施工安全，以上措施发生的费用由甲方承担，由于乙方自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

8.2安全事故的处理：

发生任何事故，乙方应立即报告甲方。

甲方按有关规定向有关单位和部门报告，并按政府有关部门要求处理。

乙方在施工规程中遇到危及生命、财产、工程安全等情况时，有权采取紧急措施，但应及时向甲方报告并补办有关手续，发生的费用由事故的责任方承担。

8.3乙方应对乙方施工人员、机具、设备等安全负全责，事故由责任方负责处理并承担费用。

8.4地下埋设的电线、自来水管、通讯光缆等的位置需由甲方事前明确，对甲方已提前明确的管线，在施工过程中受到损失，由此发生的费用由乙方承担。

8.5乙方应做到文明施工，做到工完场地清。

8.6乙方必须保护好施工现场周围的环境，不得损坏当地村民庄稼及其它设施，如发生一切不良后果，一切损失由乙方无条件承担。

8.7甲乙双方对事故有争议时，应按政府有关部门认定处理。

九、争议、违约

9.1争议解决：

甲乙双方在合同履行过程中发生争议时，应本着公平、公正的原则及时协商或提交建筑施工单位主管机构协调解决，经协商达不成协议时，向郑州市高新区人民法院提交诉讼请求。

9.2违约处理

9.2.1甲方不按合同规定履行自己的义务，应承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的损失。

9.2.2乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到合同、设计和规范的要求，或发生其他不按合同规定履行的行为，乙方承担违约责任，向甲方支付违约金。

违约金支付方式为甲方直接从乙方工程款中划拨，并赔偿因此给甲方造成的损失。

9.2.3违约金额为10000元。

十、其他约定

10.1保险：

乙方自行办理其施工现场人员生命、财产和机械设备的保险。

10.2免责：

10.2.1协议承诺书视为本合同的附件。

如有与本合同不符之处，以本合同为准。

10.2.2未尽事项，双方可以签署附加协议或按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定办理。

十一、合同生效与终止

11.1合同生效

11.1.1本合同自双方签字之日起生效，在乙方向甲方竣工验收报告被甲方批准且甲方已按竣工结算向乙方支付完毕后，除保修条款仍然生效外，其他条款即终止，保修期满后，保修条款终止。

11.2合同终止

出现下列情况，甲方可提出终止合同：

11.2.1有严重损害甲方形象及利益的。

11.2.2对甲方安排生产计划进度完不成，并没有整改措施的。

11.2.3发生质量问题，甲方责令置之不理，不修改，造成不良影响的。

11.2.4严重违章，违规操作，整改后仍达不到要求的。