建设工程合同范本.docx

建设工程合同范本.docx

《建设工程合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程合同范本.docx（22页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

建设工程合同范本

建设工程合同范本

建设单位：

__________________，以下简称甲方；

设计单位：

__________________，以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设工程的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的方案任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

一，工程名称，规模，投资额，建设地点

甲方委托乙方承当___________________工程的设计工程，建筑安装面积为_________平方米，批准总投资为_____________万元，建设地点在____________

二，甲方的义务

1，甲方应在一九____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料〔或经过批准的资源报告〕，燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。

甲方在一九____年____月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2，及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3，在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。

在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5，甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。

甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

三，乙方的义务

1.乙方必须在一九____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在一九______年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在一九____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。

其中，初步设计文件一式______份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。

一九____年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件〔包括概预算文件，材料设备清单〕。

大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件〔2〕。

〕

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术标准，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承当。

4.设计单位对所承当设计任务的建设工程应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

建设工程合同范本2

工程名称：

______________________________

工程地点：

_______________________________

合同编号：

______________________________

〔由勘察人编填〕

勘察证书等级：

__________________________

发包人：

________________________________

勘察人：

________________________________

签订日期：

______________________________

协议书：

发包人：

_________________________________________

勘察人：

_________________________________________

发包人委托勘察人承当__________________________任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况

工程名称：

___________________________________________________________________________

工程建设地点：

_______________________________________________________________________

工程规模、特征：

_____________________________________________________________________

工程勘察任务委托文号、日期：

__________________________________________________________

工程勘察任务〔内容〕与技术要求：

_______________________________________________________

承接方式：

___________________________________________________________________________

预计勘察工作量：

____________________________________________________________________

工程内容：

__________________________________________________________________________

第二条发包人应及时向勘察人提供以下文件资料，并对其准确性、可靠性负责

2.1提供本工程批准文件〔复印件〕，以及用地〔附红线范围〕、施工、勘察许可等批件〔复印件〕。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料〔如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等〕及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日开工，________年________月________日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况〔设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等〕时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________________计取费用；或以“预算包干〞、“中标价加签证〞、“实际完成工作量结算〞等方式计取收费。

国家规定的收费标准中没有规定的收费工程，由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本工程勘察费预算为________元〔大写_____________________〕，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金、计________元〔本合同履行后，定金抵作勘察费〕；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度________％时，向勘察人支付预算勘察费的_________％的工程进度款，计___________元；勘察工作外业结束后________天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的________％，计__________元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。

第五条发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区〔段〕，发包人应负责查清地下埋藏物，假设因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承当民事责任。

5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题〔如：

落实土地征用、青苗树木赔偿、撤除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等〕，并承当其费用。

5.1.4假设勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责平安保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承当费用。

5.1.5工程勘察前，假设发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料方案，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承当费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_____________元。

5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。

发包人应支付停、窝工费〔计算方法见6.1〕；发包人假设要求在合同规定时间内提前完工〔或提交勘察成果资料〕时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_________元计算加班费。

5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺〔方法〕、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的工程；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.10本合同有关条。

款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，。

按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其到达质量合格；假设勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承当全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失局部的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的________％。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件〔或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件〕及技术标准要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。

并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的平安保卫及其它有关的规章制度，承当其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第六条违约责任

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费〔金额按预算的平均工日产值计算〕，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承当。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的；完成的工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额50％的勘察费计________元；完成的工作量超过50％时，那么应向勘察人支付预算额100％的勘察费。

6.4发包人未按合同规定时间〔日期〕拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5由于勘察人原因未按合同规定时间〔日期〕提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力

第八条其它约定事项：

_________________________________________________________________________

第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_______________仲裁委员会仲裁。

发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起拆。

第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到工程所在地工商行政管理部门申请鉴证。

发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式__________份，发包人__________份、勘察人__________份。

发包人名称：

__________勘察人名称：

__________

〔盖章〕〔盖章〕

法定代表人：

__________〔签字〕法定代表人：

__________〔签字〕

委托代理人：

__________〔签字〕委托代理人：

__________〔签字〕

住所：

__________住所：

__________

邮政编码：

__________邮政编码：

__________

电话：

__________电话：

__________

传真：

__________传真：

__________

开户银行：

__________开户银行：

__________

银行帐号：

__________银行帐号：

__________

建设行政主管部门备案：

__________鉴证意见：

__________

〔盖章〕〔盖章〕

备案号：

__________经办人：

__________

备案日期：

___年___月___日鉴证日期：

___年___月___日

建设工程合同范本3

（编号：

zs×××-×××-[20××]-×××号）

甲方：

（工程部（施工局）全称）

乙方：

（营业执照登记名称，全称）

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着老实信用原那么，经自愿、平等协商就

工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。

1、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

2、合同范围

2.1主要合同内容，具体以施工图（含业主同意变更的局部）为准。

2.2主要施工工序

（1），

（2），

（3），

以及为完本钱合同工程所做的其它一切准备工作。

2.3主要工程量

序号工程单位数量备注

2.4合同工期

2.4.1开工日期年月日，完工日期年月日。

节点控制工期见下表：

节点工期要求

序号工程名称完工日期备注

2.4.2工期延误

如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：

a.重大设计变更;

b.不可抗力;

c.由于业主原因要求停工;

d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。

2.4.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。

如乙方未提交或逾期提交的，那么视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。

如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，那么乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。

2.4.4因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承当由此造成的一切经济损失和赶工费用。

2.4.5业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。

3、承包方式

根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按（单价或总价）方式进行承包。

本合同

（单价或总价）在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。

假设在合同签订

个日历天之后，因国家公布新的法律、法规等导致燃油费（柴油）等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响工程的单价或总价;否那么合同价格不做调整。

由于非上述原因影响的燃油费（柴油）等其它原材料价格的上涨，合同单价或总价均不得调整。

4、合同价格

4.1合同总价

合同总价：

（人民币）大写元，小写：

（含%税金），固定总价/暂定总价。

4.2合同单价

合同单价见附件b

《工程量计价清单》。

合同单价包括完成施工工程所需人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、平安文明施工费、综合管理费、合理利润、

%税金等所有可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再承当由于任何风险引起的费用。

4.3税费的承当

营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承当，税金

%;甲方负有代扣代缴的义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。

其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳。

5、双方权利与义务

5.1甲方权利与义务

5.1.1甲方负责工程施工期间工程总进度方案安排、组织、协调工作及工程质量、进度、平安、环保、文明施工的管理、监督、检查。

建设工程合同范本4

签订合同双方：

征用土地单位：

_________，以下简称甲方；

被征土地单位：

_________，以下简称乙方。

根据________〔审批权力机关〕批准的_________建设工程的方案任务书和工程选点报告等文件，按照《国家建设征用土地条例》和_______省〔或自治区、直辖市〕政府的有关规定，经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和_____县〔或市、省〕人民政府审查批准，经甲方双方实地查看、反复协商，特签订本合同，以供双方共同遵守。

第一条征用土地数量及方位

甲方征用乙方土地共____亩，稻田____亩，水塘______亩，菜地_____亩，坡地______亩，宅基地______亩，林木______亩，共有树木_____株。

所征土地东起________，南起_______，西起_______，北起_______.

第二条征用土地的各类补偿和安置补助费

1.根据_____省〔或自治区、直辖市〕政府关于征用土地的补偿规定，各类耕地〔包括菜地〕按该地年产值的_____倍〔一般为该耕地年产值的三至六倍〕补偿。

征用无收益的土地，不予补偿。

〔征用园地、鱼塘、藕塘、苇塘、宅基地、林地、牧场草原等的补偿标准，按省、自治区、直辖市政府制定的方法执行；征用城市郊区的.菜地，还应按当地政府的有关规定，向国家缴纳新菜地开发基金。

2.根据_____省〔或自治区、直辖市〕政府的规定，所征土地上的青苗按该地年产值的_____％补偿，所征土地上的水井、林木、水塘等附着物按_____方法补偿，房屋的补偿方法另订拆迁合同。

乙方人员在开始协商征地方案以后抢种的作物、树木和抢建的设施，甲方一律不予补偿。

3.各类耕地的年产值按耕地被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格核实，稻田按平均亩产大米为_______公斤，每公斤计价_____元，年产值每亩核定为____元；旱地按平均亩产玉米〔或小麦〕_____公斤，每公斤计价______元，年产值每亩核定为____元；菜地按年均亩产大白菜____公斤计算，每公斤计价_____元，年产值每亩核定为_____元。

4.根据《国家建设征用土地条例》的规定，乙方需要安置的农业人口数，按征地前农业人口和耕地面积的比例及征地数量讲师，共计_____人；甲方对乙方农业人口的安置；补助费标准，按所征耕地每亩产值的二至三倍计算〔年产值按被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格计算，但每亩耕地的安置补助费，最高不得超过其年产值的十倍〕；征用宅基地不付安置补助费〔征用园地、鱼塘、藕塘、林地、牧场、草原等土地的安置补助费，按省、市、自治区政府制定的标准计算〕。

甲乙双方在本合同上签字，并实地勘验征用地界、定立永久性界桩后____日内，甲方向乙方一次〔或商定于某段时期内几次〕支付全部各类补偿费、安置补助费共_____元〔其中，土地补偿费和安置补助费的总和不得超过被征土地年产值的二十倍〕，付款通过建设银行转帐托付。

建设工程合同范本5

发包方：

——〔以下称甲方〕

承包方：

——〔以下称乙方〕

甲、乙双方就建设工程工程充分协商签订本合同，共同信守。

1.工程名称：

——

2.工程地点：

——

3.工程面积〔包括土建工程、水暖工程、电器工程〕：

共计——份平方米。

4.承包内容：

5.建筑安装工程造价：

共计人民币——份元。

6.工程价款和费用的结算依据和付款方法：

〔1〕……

〔2〕……

7.工程开工日期：

——年——月——日

8.工程竣工日期：

——年——月——日

9.工程质量：

以施工图纸及书、国家颁发的施工验收标准和质量检验标准为

依据。

10.甲方主要义务：

〔1〕……

〔2〕……

11.乙方主要义务

〔1〕……

〔2〕……

12.违约责任：

〔1〕甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额——‰计算违约金。

〔2〕乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价——‰计算违约金。

〔3〕甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。

〔4〕工程竣工后保险期一年。

采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。

属发包方或设计责任造成的由甲方自理。

〔5〕因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承当损害赔偿责任。

13.本合同附件：

共——份

14.合同有效期：

本合同经双方签字盖章后生效。

至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。

但保修一条除外。

15.本合同正本两份，双方各执一份。

副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。

发包方：

——〔盖章〕法定代表人〔签字〕：

——

承包方：

——〔盖章〕法定代表人〔签字〕：

——

签约日期：

——年——月——日

建设工程合同范本6

合同编号：

____________

发包方〔甲方〕：

__________________

承包方〔乙方〕：

__________________

根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第