电力安装工程施工合同标准版.docx
《电力安装工程施工合同标准版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力安装工程施工合同标准版.docx（31页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
电力安装工程施工合同标准版
电力安装工程施工合同
电力安装工程施工合同
工程名称：
安徽龙盛汽车用品有限公司建设单位：
安徽龙盛汽车用品有限公司
施工单位：
合肥创园电力安装工程有限公司六安分公司签订日期：
10KV配电工程年日
电力安装工程施工合同
甲方：
四川省江油市第一中学
乙方：
四川源鸿电力有限公司
甲方委托乙方对0.4kv配电工程进行安装施工，经双方协商一致，达成如下施工合同：
一、工程内容及施工范围
根据甲方要求和电业局的供电方案批复通知书以及设计施工图进行施工，其主要工程内容如下：
1、低压电缆埋地敷设。
2、电缆调试。
二、工程地点：
江油市
三、双方的权利和义务
1、在乙方施工过程中，甲方应做好配合和协调工作具备安装施工条件，并监督乙方的施工质量。
2、乙方在施工过程中，严格按施工图纸和国家有关规范进行施工安装，工程质量符合国家技术规范和要求。
电力安装工程施工合同
发包方：
承包方：
为了完成商定的安装工程，明确甲方与乙方的相互权利、义务关系，按照《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
第二条工程承包范围：
包工、包料。
第三条合同工期：
开工日期：
竣工日期：
合同工期总天数13天。
第四条工程质量与验收标准：
以国家颁发的《电气安装工程施工及验收规范》有关标准为本工程的质量标准及验收依据。
第五条合同价款：
金额（大写）。
（￥：
3元）。
第六条结算和付款方式：
合同签订后,甲方于年月日前，一次性付工程款给乙方。
第七条双方一般权利和义务
1、甲方权利和义务：
1）、负责按时支付工程费。
2）、协助乙方做好施工现场的各种安全措施。
3）、对乙方在施工场地的工作人员进行安全教育。
2、乙方权利和义务：
1）、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工。
2）、认真按照质量标准、施工规范和设计图纸要求以及甲方交底的现场资料（包括水准坐标、平面坐标和地下管线资料）进行施工；
3）、根据工程需要，提供和设置包括夜间施工使用的照明、围栏等安全设施，并负责安全保卫工作。
4）、遵守政府有关主管部门对施工地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定；
5）、随时接受甲方工地代表、业主监理工程师的检查检验。
6）、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。
7）、在甲方规定的工期内完成全部工程量。
第八条甲乙双方责任：
甲方如未按本合同第六条、第七条执行，工程误期由甲方负责，并负责由此引起的其它责任。
乙方如未按有关规范进行施工，应无条件返工，并承担由此造成的损失。
若由不可抗拒的自然灾难如火灾、地震、或政策性等造成的损失，由双方协商解决。
第九条工程保修期：
以供电企业对社会承诺时间为工程保质期（即半年，
从送电之日起算起），人为或外力破坏等非工程本身质量引起的故障，乙方不负责保修。
第十条其他：
1、本合同未尽事宜，按《电力法》及其他相关法律规定执行。
因履行本合同发生争议，可另行协商,达成补充协议，协议不成，任何一方可向有管辖权的法院提供诉讼。
第十一条合同有效期：
合同签订时间:
本合同自双方代表签字盖章后生效，至工程安装完毕及保修期满后失效。
第十二条本合同正二份，双方各执一份。
发包方：
（甲方）：
（盖章）承包方（乙方）（盖章）
代表人：
代表人：
地址：
地址：
电话：
电话：
单位全称：
单位全称：
开户银行：
开户银行：
银行帐号：
银行帐号：
电力安装工程委托施工合同
合同编号：
一、订立单位：
甲方：
都匀嘉和房地产开发有限公司（以下简称甲方）乙方：
荔波县小水电开发有限责任公司（以下简称乙方）经甲、乙双方协商，本着互惠互利的原则，甲方自愿将荔波中央城临时供电安装工程委托乙方施工。
二、工程概况：
1、工程名称：
荔波中央城临时供电安装工程
2、工程地点：
荔波县时来
3、工程承包方式：
配电线路安装采用包工包料，总价包干。
除设计变更、政策
性调整等特殊情况外原则上不予追加。
4、工程内容：
采用YJV22-1kV-240*4+1*120电缆敷设400V线路70米，安装低
压进出线柜1台、低压计量1套。
（详见：
荔波中央城临时供电安装工程预算书）。
5、应甲方要求，在签订本合同并按合同付款后，乙方计划备料。
三、开工日期：
2011年10月20日至2011年11月15日（工期自甲方付款
之日开始计算），以乙方开工之日起至竣工之日止。
四、质量等级：
优良
五、合同承包价款为：
壹拾贰万陆仟肆佰叁拾叁元整（126433.00元）。
六、付款方式：
合同签订之日甲方一次性支付全部工程款。
七、甲、乙双方工作责任：
1、甲方应按供电部门要求办理该工程的报装手续；
2、配合乙方对工程进行初勘设计。
乙方：
1、必须严格按国家有关规范、规定标准施工；
2、遵守甲方认可的安全措施、组织措施和技术措施，不得违反；
3、按合同做好施工现场及邻近设施保护；
4、文明施工，做到工完料尽场地清。
八、质量与验收：
1、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求施工，并在施工期内接受甲方技术
人员及委托人员的检查。
2、工程质量应达到国家或本行业的质量验收评定标准，力争达到优良。
3、工程具备达到中间验收条件时，乙方在自检合格后应及时通知甲方参加验收。
九、材料设备供应：
1、工程所需的设备、材料由乙方自行采购，且必须具备合格证书或试验报告。
2、乙方施工过程中使用代用材料须经甲方认可。
十、质量保修期：
本工程的设备材料质量保修期半年。
十一、其他：
1、乙方在施工过程中需进行设计变更时必须书面报经甲方批准同意。
电力安装工程合同
甲方：
乙方：
甲方委托乙方进行xxxx工程施工用电安装及xxxx用电、搬迁工程。
为明确和维护甲、乙双方责权利，依据《中华人民共和国合法网》及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：
一、工程名称：
1、xxxx工程施工用电安装
2、xxxx工程施工用电搬迁安装
二、工程地点：
三、承包方式：
包设计、包设备材料采购及安装包工程施工通电。
四、工程造价：
根据电力工程定额及材料市场价编制预算：
工程完工后由甲方报审计部门，以审计工程造价进行结算。
五、工程内容和范围：
1、①高压线路架设；
②变压器安装；
③配电间高低压配电盘及计量安装。
2、①拆除原已安装变压器及高压电杆；
②延伸高压线路的电线电杆架及安装；
③配电间拆除及搬迁安装。
六、合同工期：
甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。
七、质量标准：
本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。
八、工程款项支付：
工程完工验收合格后，乙方据审计工程造价开具税务发票，由甲方一次性付清工程款。
九、甲方责任：
1、甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。
2、负责协助处理施工过程中的有关纠纷。
3、按约定时间支付工程款，否则视为违约。
4、如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。
十、乙方责任：
1、负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。
2、保证工程进度确保按期按质完工，通过甲方及供电部门验收合格并正式通电正常使用。
十一、工程变更：
凡涉及到本工程原设计规模以外的变更，建设工程项目，由甲、乙双方协商确定，并相应调整合同价款和竣工日期。
十二、安全施工：
乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。
十三、解决合同纠纷方式：
在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。
十四、合同生效和终止：
本合同自签订之日起生效，甲方工程款支付完毕，除有关保修条款外，合同其它条款即告终止。
十五、本合同正本贰份，副本贰份。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
代表人：
代表人：
签订日期：
年
月
日
电力设备安装工程合同立合同单位：
发包单位（下称甲方）目部承包单立（下称乙方）：
__________________________________________________因104囤道苍南灵溪至海城连接线公路工程第......
电力工程施工合同建设单位：
施工单位：
工程地点：
（电力工程施工合同，内部资料，严禁外传）电力工程施工合同甲方：
xxxx公司乙方：
xxxxx公司根据《中华人民共和国合同法》、《电力......
施工合同甲方：
乙方：
承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。
第一条工程概况一工程名称：
《牡丹江市商业大厦第九第十第十一层宾馆翻修改......
电力设备安装施工承包合同甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、法规和规章，结合本工程的具体情......
人防工程安装施工合同发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》以及相关的法律法规，本着互惠互利的原则，经协商双方友好协商签订本合同。
第一条本合同签......
水电安装工程施工合同发包单位：
（以下简称：
甲方）承包人：
（以下简称：
乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工......
莲山课件www.5YKJ.COM4消防安装工程施工合同发包人：
x消防工程有限公司（简称“甲方”）分包人：
（简称“乙方”）身份证：
（）经双方友好协商，甲方同意将百色市xx县“xx乐里，时代新......
建筑安装工程施工合同建设单位:
湖北万嘉房地产开发有限公司五三万佳华府项目部（以上简称甲方）承包单位：
武汉天鹏建筑工程有限责任公司（以下简称乙方）承包人：
（以下简称丙方）根据......
水电安装施工的合同
水电安装施工的合同范本
建设单位：
设计单位：
施工单位：
合同编号：
年月日
建设单位：
（简称甲方）
地址：
施工单位：
（简称乙方）
地址：
兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。
经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条：
工程地点
第二条：
工程内容
第三条：
承包方式
第四条：
工程价款及调整
1.工程价款
2．发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
（1）甲方代表确认的工程量增减；
（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；
（3）工程造价管理部门公布的价格调整；
（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；
（5）合同条款以外得其他增减或调整；
第五条：
付款方式
第六条：
合同工期
1.双方商定总工期为天。
开工日期：
年月日
竣工日期：
年月日
2.如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
（1）甲方不能按合同约定提供开工条件，
（2）工程量变化和设计变更；
（3）非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停
（4）工程款未按时支付；
（5）不可抗力（如地震台风火灾等）
3．由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。
但奖罚累计不超过总造价得2%。
第七条：
工程质量要求：
第八条：
材料设备：
第九条：
工程施工前后双方的工作和有关责任
1.甲方：
（1）进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。
为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；
（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；
（3）按时支付工程款项；
（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；
（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；
（6）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；
（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；
（8）组织工程竣工验收工作。
2.乙方：
（1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况；
（2）做好施工安全防范措施，确保施工安全；
（3）负责做好材料、设备的'采购和保管工作；
（4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；
（5）参加工程竣工验收工作。
第十条：
保修
保修期限：
工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。
本工程保修期为个月。
第十一条：
工程停建或缓建：
1.因政策调整，人力不可抗力及甲.乙双方之外原因导致工程停.缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。
2.工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。
甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。
3.已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。
第十二条：
其它
1.如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证（为合同附件）工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。
2.工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。
第十三条：
合同生效与终止
本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
第十四条：
本合同一式份，其中：
甲方份，乙方份，均具有同等法律效力。
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
甲方盖章：
乙方盖章：
甲方签字：
乙方签字：
年月日
电力安装工程施工合同2
电力安装工程施工合同
发包方：
承包方：
为了完成商定的安装工程，明确甲方与乙方的相互权利、义务关系，按照《中华人民共和国合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
第二条工程承包范围：
包工、包料。
第三条合同工期：
开工日期：
竣工日期：
合同工期总天数13天。
第四条工程质量与验收标准：
以国家颁发的《电气安装工程施工及验收规范》有关标准为本工程的质量标准及验收依据。
第五条合同价款：
金额（大写）。
（￥：
3元）。
第六条结算和付款方式：
合同签订后,甲方于年月日前，一次性付工程款给乙方。
第七条双方一般权利和义务
1、甲方权利和义务：
1）、负责按时支付工程费。
2）、协助乙方做好施工现场的各种安全措施。
3）、对乙方在施工场地的工作人员进行安全教育。
2、乙方权利和义务：
1）、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工。
2）、认真按照质量标准、施工规范和设计图纸要求以及甲方交底的现场资料（包括水准坐标、平面坐标和地下管线资料）进行施工；
3）、根据工程需要，提供和设置包括夜间施工使用的照明、围栏等安全设施，并负责安全保卫工作。
4）、遵守政府有关主管部门对施工地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定；
5）、随时接受甲方工地代表、业主监理工程师的检查检验。
6）、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。
7）、在甲方规定的工期内完成全部工程量。
第八条甲乙双方责任：
甲方如未按本合同第六条、第七条执行，工程误期由甲方负责，并负责由此引起的其它责任。
乙方如未按有关规范进行施工，应无条件返工，并承担由此造成的损失。
若由不可抗拒的自然灾难如火灾、地震、或政策性等造成的损失，由双方协商解决。
第九条工程保修期：
以供电企业对社会承诺时间为工程保质期（即半年，
从送电之日起算起），人为或外力破坏等非工程本身质量引起的故障，乙方不负责保修。
第十条其他：
1、本合同未尽事宜，按《电力法》及其他相关法律规定执行。
因履行本合同发生争议，可另行协商,达成补充协议，协议不成，任何一方可向有管辖权的法院提供诉讼。
第十一条合同有效期：
合同签订时间:
本合同自双方代表签字盖章后生效，至工程安装完毕及保修期满后失效。
第十二条本合同正二份，双方各执一份。
发包方：
（甲方）：
（盖章）承包方（乙方）（盖章）
代表人：
代表人：
地址：
地址：
电话：
电话：
单位全称：
单位全称：
开户银行：
开户银行：
银行帐号：
银行帐号：
电力安装工程施工合同
工程名称：
安徽龙盛汽车用品有限公司建设单位：
安徽龙盛汽车用品有限公司
施工单位：
合肥创园电力安装工程有限公司六安分公司签订日期：
10KV配电工程年日
电力安装工程施工合同
甲方：
四川省江油市第一中学
乙方：
四川源鸿电力有限公司
甲方委托乙方对0.4kv配电工程进行安装施工，经双方协商一致，达成如下施工合同：
一、工程内容及施工范围
根据甲方要求和电业局的供电方案批复通知书以及设计施工图进行施工，其主要工程内容如下：
1、低压电缆埋地敷设。
2、电缆调试。
二、工程地点：
江油市
三、双方的权利和义务
1、在乙方施工过程中，甲方应做好配合和协调工作具备安装施工条件，并监督乙方的施工质量。
2、乙方在施工过程中，严格按施工图纸和国家有关规范进行施工安装，工程质量符合国家技术规范和要求。
电力安装工程委托施工合同
合同编号：
一、订立单位：
甲方：
都匀嘉和房地产开发有限公司（以下简称甲方）乙方：
荔波县小水电开发有限责任公司（以下简称乙方）经甲、乙双方协商，本着互惠互利的原则，甲方自愿将荔波中央城临时供电安装工程委托乙方施工。
二、工程概况：
1、工程名称：
荔波中央城临时供电安装工程
2、工程地点：
荔波县时来
3、工程承包方式：
配电线路安装采用包工包料，总价包干。
除设计变更、政策
性调整等特殊情况外原则上不予追加。
4、工程内容：
采用YJV22-1kV-240*4+1*120电缆敷设400V线路70米，安装低
压进出线柜1台、低压计量1套。
（详见：
荔波中央城临时供电安装工程预算书）。
5、应甲方要求，在签订本合同并按合同付款后，乙方计划备料。
三、开工日期：
2011年10月20日至2011年11月15日（工期自甲方付款
之日开始计算），以乙方开工之日起至竣工之日止。
四、质量等级：
优良
五、合同承包价款为：
壹拾贰万陆仟肆佰叁拾叁元整（126433.00元）。
六、付款方式：
合同签订之日甲方一次性支付全部工程款。
七、甲、乙双方工作责任：
1、甲方应按供电部门要求办理该工程的报装手续；
2、配合乙方对工程进行初勘设计。
乙方：
1、必须严格按国家有关规范、规定标准施工；
2、遵守甲方认可的安全措施、组织措施和技术措施，不得违反；
3、按合同做好施工现场及邻近设施保护；
4、文明施工，做到工完料尽场地清。
八、质量与验收：
1、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求施工，并在施工期内接受甲方技术
人员及委托人员的检查。
2、工程质量应达到国家或本行业的质量验收评定标准，力争达到优良。
3、工程具备达到中间验收条件时，乙方在自检合格后应及时通知甲方参加验收。
九、材料设备供应：
1、工程所需的设备、材料由乙方自行采购，且必须具备合格证书或试验报告。
2、乙方施工过程中使用代用材料须经甲方认可。
十、质量保修期：
本工程的设备材料质量保修期半年。
十一、其他：
1、乙方在施工过程中需进行设计变更时必须书面报经甲方批准同意。
电力安装工程合同
甲方：
乙方：
甲方委托乙方进行xxxx工程施工用电安装及xxxx用电、搬迁工程。
为明确和维护甲、乙双方责权利，依据《中华人民共和国合法网》及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：
一、工程名称：
1、xxxx工程施工用电安装
2、xxxx工程施工用电搬迁安装
二、工程地点：
三、承包方式：
包设计、包设备材料采购及安装包工程施工通电。
四、工程造价：
根据电力工程定额及材料市场价编制预算：
工程完工后由甲方报审计部门，以审计工程造价进行结算。
五、工程内容和范围：
1、①高压线路架设；
②变压器安装；
③配电间高低压配电盘及计量安装。
2、①拆除原已安装变压器及高压电杆；
②延伸高压线路的电线电杆架及安装；
③配电间拆除及搬迁安装。
六、合同工期：
甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。
七、质量标准：
本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。
八、工程款项支付：
工程完工验收合格后，乙方据审计工程造价开具税务发票，由甲方一次性付清工程款。
九、甲方责任：
1、甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。
2、负责协助处理施工过程中的有关纠纷。
3、按约定时间支付工程款，否则视为违约。
4、如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。
十、乙方责任：
1、负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。
2、保证工程进度确保按期按质完工，通过甲方及供电部门验收合格并正式通电正常使用。
十一、工程变更：
凡涉及到本工程原设计规模以外的变更，建设工程项目，由甲、乙双方协商确定，并相应调整合同价款和竣工日期。
十二、安全施工：
乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。
十三、解决合同纠纷方式：
在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。
十四、合同生效和终止：
本合同自签订之日起生效，甲方工程款支付完毕，除有关保修条款外，合同其它条款即告终止。
十五、本合同正本贰份，副本贰份。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
代表人：
代表人：
签订日期：
年
月
日
电力建设工程施工合同电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条......
电力建设工程施工合同电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条......
电力建设工程施工合同电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条......
电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及
升级会员 