水利工程复习含答案13.docx

水利工程复习含答案13.docx

《水利工程复习含答案13.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水利工程复习含答案13.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

水利工程复习含答案13

水利水电工程练习题（1323）答案见最后

多选题

1、施工过程中政府质量监督检查的内容主要包括（）。

A．工程实体质量

B．质量控制资料的完成情况

C．施工组织设计文件

D．质量管理组织架构

E．参与工程建设各方的质量行为及质量责任制的履行情况

多选题

2、根据《建筑工程发包与承包计价管理办法》，依据招标文件、投标文件双方签订施工合同，依据计价方式不同，将工程建设项目施工合同分为（）。

A．可调价格合同

B．成本加固定酬金合同

C．固定价格合同

D．成本加浮动酬金合同

E．成本加酬金合同

多选题

3、按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，凡在规定范围内的各类工程建设项目，达到（）标准之一的必须进行招标。

A．勘察设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上

B．单项合同低于规定标准，但项目总投资在1000万元人民币以上

C．施工单项合同在200万元人民币以上

D．一般物资采购，单项合同在100万元人民币以上

E．施工单项合同在100万元人民币以上

单选题

4、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的（）应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责。

A．主要负责人

B．项目负责人

C．专职安全生产管理人员

D．安全生产管理人员

单选题

5、依据《安全生产法》的规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的（）单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A．生产、运输、储存

B．生产、储存、使用

C．生产、运输、使用

D．生产、经营、储存

简答题

6、

某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同，合同中约定：

建筑材料由建设单位提供：

由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元/台班，人工补偿费为50元/日工；总工期为120d；竣工时间提前奖励为3000元/d，误期损失赔偿费为5000元/d。

经项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示（单位：

d）

施工过程中发生如下事件：

事件一：

工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验，以验证设计参数的正确性。

该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。

建设单位认为，该试验费属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。

事件二：

建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。

其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费；由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。

事件三：

①由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使B工作停工3d（每停一天影响30工日，10台班）；②由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5d（每停一天影响40工日，10台班）；③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6d（每停一天影响20工日，5台班）。

施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。

事件四：

在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。

该工程的实际工期为122d。

问题

单选题

7、调解是指建设工程当事人对法律规定或者合同约定的权利、义务发生纠纷，（）依据一定的道德和法律规范，使双方自愿达成协议，以求解决建设工程纠纷的方法。

A．审判庭

B．仲裁庭

C．第三人

D．双方当事人

单选题

8、建设工程监理规划的审核应侧重于______是否与合同要求和业主建设意图一致。

A．监理范围、工作内容及监理目标

B．项目监理机构结构

C．投资、进度、质量目标控制方法和措施

D．监理工作制度

单选题

9、资格审查时，主要应审查潜在投标人是否符合的条件不包括______。

A．具有独立订立合同的权利

B．没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态

C．在最近两年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题

D．具有管理能力，经验、信誉和相应的从业人员

单选题

10、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是（）。

A．有大量的隐蔽工程

B．施工中未及时进行质量检查

C．工程质量的评价方法具有特殊性

D．工程质量具有较大的波动性

多选题

11、根据《安全生产法》的规定，下列属于对生产经营单位安全生产的基本要求的有（）。

A．生产经营单位必须依法参加工伤社会保险

B．生产经营单位应当具备安全生产条件所必需的资金投入

C．危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由建设行政主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职

D．生产经营单位使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性

E．特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训后方可上岗作业

多选题

12、停车场的配建和增建应与主体工程（）。

A．同时设计、同时施工、同时使用

B．同时申报各项手续

C．同时完工，如果不能同时完工应报有关部门备案

D．应保证同时使用

简答题

13、某水闸建设工程项目，建设单位经公开招标后与施工单位签订了工程施工承包合同，施工承包合同规定：

水闸的启闭机设备由建设单位采购，其他建筑材料由施工单位采购。

同时，建设单位与监理单位签订了施工阶段监理合同。

建设单位为了确保水闸施工质量，经与设计单位商定，在设计文件中标明了水泥的规格、型号等技术指标，并指定了生产厂家。

施工单位在工程中标后，与生产厂家签订了购货合同。

为了在汛期来临之前完成水闸的基础工程施工，施工单位采购的水泥进场时，未经监理机构许可就擅自投入施工使用。

监理机构在对浇筑而成的第一块闸底板检查时，发现水泥的指标达不到要求，监理机构就通知施工单位该批水泥不得使用。

施工单位要求水泥厂家将不合格的水泥退换，厂家认为水泥质量没有问题，若要退货，施工单位应支付退货运费，施工单位不同意支付，厂家要求建设单位在施工单位的应付工程款中扣除上述费用。

1.建设单位指定水泥的规格、型号是否合理为什么

单选题

14、根据《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》（GF―2000―0208），承包人受其自身施工设备和施工能力的限制，要求对原设计进行变更或要求延长工期，这类变更增加的费用和工期延误责任应由（）承担。

A．发包人

B．设计人

C．承包人

D．监理人

简答题

15、某建设工程项目，业主与承包商签订了工程施工承包合同。

该工程估算工程量为5300m

3

，合同工期为6个月。

合同中规定按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号文件）中综合单价法计价程序计价和结算。

其他费用参数取值如下：

零星工程费占直接工程费的5%，措施费为直接工程费的5%，间接费为直接费的10%，利润按直接费和间接费的8%取费，税金按规定计算，税率为3.41%。

其中直接工程费为133元/m

3

。

合同中有关付款条款如下：

（1）开工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款；

（2）业主从第一个月起，从承包商的工程款中按5%的比例扣除保修金；

（3）当累计实际完成工程量超过估算工程量的10%以上时，可对超过10%以上部分的工程量的综合单价中的间接费和利润进行调价，调价系数分别为0.9和0.8。

（4）每月签发付款最低金额为15万元；

（5）工程预付款从承包商获得工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。

承包商每月实际完成并经工程师签证的工程量见表5-1。

月份123456

完成工程量/m38001000120012001200500

累计完成工程量/m380018003000420054005900

问题：

估算合同总价是多少工程预付款为多少

单选题

16、《中华人民共和国建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托设计单位或者（）提出设计方案。

A．其他设计单位

B．具有相应资质条件的设计单位

C．具有相应资质条件的监理单位

D．具有相应资质条件的装修施工单位

单选题

17、工程项目的施工质量管理必须是（）质量管理。

A．全过程的、静态的

B．客观的、静态的

C．全过程的、动态的

D．客观的，动态的

单选题

18、按照国家有关规定，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上，必须进行招标。

A．10

B．50

C．100

D．200

多选题

19、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位的质量保修书中应当明确建设工程的保修（）等。

A．主体

B．范围

C．内容

D．期限

E．责任

单选题

20、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修书中应当明确建设工程的（）等。

A．保修义务、保修责任和免责条件

B．保修内容、保修期限和保修方法

C．保修责任、保修条件和保修标准

D．保修范围、保修期限和保修责任

单选题

21、工程管理的核心是（）。

A．质量管理

B．合同管理

C．安全管理

D．技术管理

单选题

22、某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：

分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（）

A．因显失公平而无效

B．由于分包早位自愿签署而有效

C．仅对总承包单位分包早位有效

D．因违反法律、法规强制性规定而无效

单选题

23、建设工程监理的服务对象是（）。

A．工程施工项目

B．施工单位

C．设计单位

D．建设单位

单选题

24、下列不属于水、暖、电安装工程施工图预算的编制依据中的内容是（）。

A．地区关于安装材料预算价格及调整材料价差的规定

B．水、暖、电施工图及有关标准图

C．不包括安装工程预算定额

D．施工组织设计或施工方案

多选题

25、建设工程质量监督机构的主要任务包括（）。

A．对预制建筑构件和商品混凝土的质量进行监督

B．受委托部门委托，按规定收取工程质量监督费

C．检查建设工程的实体质量

D．对建设工程质量进行监督管理的主体是各级政府建设行政主管部门和其他有关部门

E．检查施工现场工程建设各方主体的质量行为

多选题

26、×月×日16时48分，H省某县城关镇西街居民陈某家发生火药爆炸事故，共有1500kg制鞭炮用药物爆炸，冲击波波及300m，造成27人死亡，轻重伤18人。

爆炸波及73户，严重损坏房屋141间，损坏各种家具、家用电器200多件，直接经济损失18.7万元。

该县外贸中转站电工陈某（停薪留职），县十五里店乡外贸经营处退休干部何某、十五里店乡冯湾村村民李某等3人，在没有任何申请、未经公安部门许可、工商部门注册、税务部门登记、乡镇企业主管部门和镇政府批准的情况下，非法生产烟花爆竹。

村民李某将430kg制药原料铝镁合金粉（强还原剂）、高氯酸钾（强氧化剂）等称好后，叫工人混合，筛在原存湿药地面上。

因地面湿，外面雪后空气湿度大，药物吸湿性强，镁、铝合金粉遇水产生氢气，使混合药物内部升温，产生化学反应燃烧爆炸。

事故原因分析如下：

1．违反烟花爆竹生产管理规定，把工厂建在居民稠密区，非法生产。

2．生产技术负责人根本不懂药物性能和安全操作技术，只是凭所谓“广告”去学了2小时的制鞭炮技术。

3．严重违反爆炸物品存放规定，干药、湿药、成品、半成品超量、混存，超量百倍配制药物，并且房屋结构不符合安全规定，生产工序紧密相连。