二级建造师《建设工程法规及相关知识》复习题集第201篇.docx
《二级建造师《建设工程法规及相关知识》复习题集第201篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程法规及相关知识》复习题集第201篇.docx（28页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
二级建造师《建设工程法规及相关知识》复习题集第201篇
2019年国家二级建造师《建设工程法规及相关知识》职业资格考前练习
一、单选题
1.以下属于建设单位质量责任和义务的是（）
A、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，要由原设计单位或有资质的单位出设计方案
B、对涉及结构安全的试块，试件以及有关材料，应当现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测
C、不得违法分包工程
D、除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线外，不得指定生产商、供应商
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第7章>第3节>建设单位及相关单位的质量责任和义务
【答案】：
A
【解析】：
《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;没有设计方案的，不得施工。
房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。
A选项正确。
B选项为施工单位的质量责任和义务，C选项为勘察、设计、施工单位都不得违法分包，D选项为设计单位的质量责任和义务。
2.标准、规范、规程习惯上统称为标准，但内涵有所区别。
下列说法正确的是（）。
A、当针对工程规划、设计等通用的技术事项作出规定时，一般采用“标准”
B、当针对工程勘察、施工等通用的技术事项作出规定时，一般采用“规程”
C、当针对操作、工艺、管理等专用技术要求时，一般采用“规范”
D、当针对产品、方法、符号、概念等基础标准时，一般采用“标准”
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第7章>第1节>工程建设标准的分类
【答案】：
D
【解析】：
标准、规范、规程三者区别：
只有在针对具体对象才加以区别。
1.当针对产品、方法、符号、概念等时，一般采用标准。
2.当针对工程勘察、规划、设计、施工等技术事项做的规定时，通常采用规范。
3.当针对操作、工艺、管理等技术要求时，一般采用规程。
3.工程完工后，应该按照相应规定进行竣工结算。
如果没有明确约定期限的，应该按照国家有关规定执行，国家没有规定的，可认为其约定期限均为（）天。
A、7
B、14
C、28
D、42
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第4章>第1节>建设工程工期和支付价款的规定
【答案】：
C
【解析】：
发承包双方在合同中办理竣工结算的期限没有明确约定的，应当按照国家有关规定执行;国家没有规定的，可认为其约定期限均为28日。
4.注册建造师甲于2010年10月20日由于违反工程建设强制性标准，被建设行政机关处以吊销注册执业证书的处罚。
根据有关规定，甲至少在（）之后才能申请注册。
A、2011年10月20日
B、2012年10月20日
C、2013年10月20日
D、2014年10月20日
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第2章>第3节>建造师考试、注册和继续教育的规定
【答案】：
B
【解析】：
《注册建造师管理规定》中规定，申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的，不予注册。
5.某工程施工承包合同约定由建设单位采购钢材，某批钢材进场后施工单位检验发现其等级不符合设计要求，则施工单位（）。
A、应当将这批钢材使用到工程上，因合同约定由建设单位采购钢材
B、可以将这批钢材使用到工程上，因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责
C、可以将这批钢材使用到工程上，因该工程的设计过于保守
D、不得将这批钢材使用到工程上，并应通知建设单位予以退换
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第7章>第3节>建设单位及相关单位的质量责任和义务
【答案】：
D
【解析】：
《建设工程质量管理条例》第14条规定：
“按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。
建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。
”第29条规定：
“施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。
”综合以上规定，选项A、B、C均违反规定，选项D符合规定，故正确答案为D。
6.代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，对此行为承担民事责任的是（）。
A、代理人
B、被代理人
C、第三人
D、法定代理人
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第1章>第3节>代理的法律特征和主要种类
【答案】：
B
【解析】：
代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。
被代理人对代理人的代理行为承担民事责任。
7.某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。
关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是（）。
A、其间构成了不当得利之债
B、其间构成了无因管理之债
C、其间构成了侵权之债
D、其间没有形成债的关系
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第1章>第5节>建设工程的债的产生和常见种类
【答案】：
C
【解析】：
在侵权之债中，最常见的是施工单位的施工活动产生的侵权。
如施工噪声或者废水、废弃物排放等扰民，可能对工地附近的居民构成侵权。
此时居民是债权人，施工单位或者建设单位是债务人。
8.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有（）行为的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款。
A、使用未经验收的施工起重机械
B、在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡
C、在竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
D、安全防护用具在进入施工现场前未经查验即投入使用
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第6章>第3节>违法行为应承担的法律责任
【答案】：
B
【解析】：
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（1）施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的；
（2）未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的；（3）在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；（4）施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要
9.关于工程建设国家标准的审批发布和编号，下列说法正确的是：
强制性国家标准（）。
A、由国务院工程建设行政主管部门批准并发布
B、由国务院标准化行政主管部门审查并统一编号
C、由国务院标准化行政主管部门批准并发布
D、由国务院批准发布或者授权批准发布
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第7章>第1节>工程建设标准的分类
【答案】：
D
【解析】：
《标准化法》规定，强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。
10.按照《建设工程质量管理条例》规定，下列关于工程监理责任、权限的说法中，正确的是（）。
A、监理单位对施工质量监理承担违约责任和违法责任
B、未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收
C、监理工程师可依法发布有关指令
D、施工监理只能采用旁站监理方法
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第7章>第3节>工程监理单位相关的质量责任和义务
【答案】：
A
【解析】：
《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。
未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
B选项错误。
总监理工程师依法在授权范围内可以发布有关指令，全面负责受委托的监理工程。
监理工程师拥有对建筑材料、建筑构配件和设备以及每道施工工序的检查权，对检查不合格的，有权决定是否允许在工程上使用或进行下一道工序的施工。
C选项表述不准确。
11.加强建筑垃圾的回收再利用，下列说法错误的是（）。
A、力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30％
B、建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40％
C、对于碎石类、土石方类建筑垃圾，力争再利用率大于60％
D、对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第5章>第1节>施工现场固体废物污染防治的规定
【答案】：
C
【解析】：
加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30％，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40％。
对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50％。
因此错误的说法是选项C。
12.根据《城乡规划法》规定，建设单位应当向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的期限为竣工验收后（）个月内。
A、1
B、3
C、6
D、2
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第7章>第4节>规划、消防、节能、环保等验收的规定
【答案】：
C
【解析】：
2015年4经修改后发布的《城乡规划法》规定，县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。
建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
13.关于承揽合同的解除，下列表述中错误的是（）。
A、承揽人具有法定解除权
B、定作人具有法定解除权
C、承揽人具有法定任意解除权
D、定作人具有法定任意解除权
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第4章>第3节>承揽合同的法律规定
【答案】：
C
【解析】：
承揽人的法定解除权:
定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限;定作人逾期不履行的，承揽人可以依法解除合同。
定作人的法定解除权:
承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就第三人完成的工作成果向定作人负责;未经定作人同意的，定作人可以解除合同。
定作人的法定任意解除权:
定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失
14.房地产开发商发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同，工程竣工验收质量合格，乙包工头要求按合同约定支付工程款，则（）。
A、合同无效，不应支付工程款
B、合同无效，应参照合同约定支付工程款
C、合同有效，不应支付工程款
D、合同有效，应参照合同约定支付工程款
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第4章>第1节>无效合同和效力待定合同的规定
【答案】：
B
【解析】：
承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
15.百货公司向彩电厂订购彩电100台，每台价格3000元，总货款为300000元，约定12月10日前交货，逾期交货的，彩电厂应支付违约金30000元，后彩电厂未能如期交货。
关于本案正确的表述应是（）。
A、彩电厂支付违约金后，不必再承担其他民事责任
B、彩电厂支付违约金后，仍应当继续履行合同
C、彩电厂继续履行合同后，可不必支付违约金
D、彩电厂如无过错，可不必支付违约金
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第4章>第1节>违约责任及违约责任的免除
【答案】：
B
【解析】：
继续履行是一种违约后的补救方式，是否要求违约方继续履行是非违约方的一项权利。
继续履行可以与违约金，定金，赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用.
16.《建设工程安全生产管理条例》规定，特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
下述选项中不属于特种作业人员的是（）。
A、垂直运输机械作业人员
B、登高架设作业人员
C、钢筋工
D、起重信号工
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第6章>第2节>施工单位安全生产教育培训的规定
【答案】：
C
【解析】：
《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
2008年4月住房和城乡建设部发布的《建筑施工特种作业人员管理规定》规定，建筑施工特种作业包括：
（1）建筑电工；
（2）建筑架子工；（3）建筑起重信号司索工;（4）建筑起重机械司机；（5）建筑起重机械安装拆卸工；（6）高处作业吊篮安装拆卸工；（7）经省级以上人民政府建设主
17.关于建筑意外伤害保险的投保，下述说法正确的是（）。
A、施工企业应在工程项目开工后办理投保手续
B、投保应实行实名制
C、投保应计工程项目施工人数
D、工程项目中所有分包单位的由总承包施工企业统一办理
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第6章>第3节>工伤保险和意外伤害保险的规定
【答案】：
D
【解析】：
施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续。
鉴于工程建设项目施工工艺流程中各工种调动频繁、用工流动性大，投保应实行不记名和不计人数的方式。
工程项目中有分单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位合理承担投保费用。
18.某工程公司法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于（）。
A、法定代理
B、委托代理
C、表见代理
D、指定代理
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第1章>第3节>建设工程代理行为及其法律关系
【答案】：
B
【解析】：
委托代理按照被代理人的委托行使代理权。
书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由委托人签名或者盖章。
委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。
19.根据《建筑法》的要求，实行施工总承包的，如果分包单位不服从管理导致生产安全事故，则（）。
A、由总承包单位承担主要责任
B、由分包单位承担主要责任
C、由总承包单位承担全部责任
D、由分包单位承担连带责任
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第6章>第2节>施工总承包和分包单位的安全生产责任
【答案】：
B
【解析】：
《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。
20.《建筑法》及相关建设法规规定，施工单位允许他人以自己的名义承揽工程，按规定可进行下列除（）以外的处罚。
A、责令改正，没收非法所得
B、责令停业整顿，降低资质等级
C、处以罚款
D、吊销营业执照
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第3章>第2节>违法行为应承担的法律责任
【答案】：
D
【解析】：
建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。
21.某房地产开发公司开发的某楼盘5号楼的业主入住后，发现家中散发怪味且无法散去，经检测确定是施工所用建筑材料污染超标所致。
现5号楼所有业主将开发商告上法院，要求解决异味问题并赔偿医疗费、住房费等各项损失。
在诉讼过程中，法院将施工方某住宅建筑工程公司追加到诉讼中。
以下对本案当事人的描述，正确的是（）。
A、5号楼所有业主为普通共同诉讼原告，开发商和施工方为共同被告
B、5号楼所有业主为必要共同诉讼原告，开发商为被告，施工方为无独立请求权的第三人
C、5号楼所有业主为必要共同诉讼原告，开发商和施工方为共同被告
D、5号楼所有业主为普通共同诉讼原告，开发商为被告，施工方为无独立请求权的第三人
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第8章>第2节>民事诉讼的当事人和代理人
【答案】：
D
【解析】：
由于所有业主与房地产开发商之间所形成的法律关系是同种类的，法院可以在征得业主同意后，将案件合并审理，形成普通共同诉讼。
因此，B和C选项不对。
如果开发商败诉，法院的审理结果就可能与施工方有法律上的利害关系，施工方在诉讼中应为无独立请求权的第三人，D选项正确。
22.甲建设单位委托乙施工单位进行工业厂房建设，乙施工单位组建项目经理部，任命李某为项目经理。
该项目经理部的材料管理员王某的工伤保险费的缴纳者应当是（）。
A、甲建设单位
B、乙施工单位
C、李某
D、王某
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第6章>第3节>工伤保险和意外伤害保险的规定
【答案】：
B
【解析】：
《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。
鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。
23.下列关于标的物毁损、灭失风险承担的表述中，符合买卖合同法律规定的是（）。
A、出卖交由承运人运输的在途标的物，其毁损、灭失的风险由出卖人承担
B、标的物毁损、灭失的风险，自买卖合同成立时由买受人承担
C、出卖人未按规定交付标的物单证和资料的，会影响标的物毁损、灭失风险的转移
D、标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响买受人要求出卖人承担违约责任的权利
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第4章>第3节>买卖合同的法律规定
【答案】：
D
【解析】：
出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。
但在合同成立时出卖人知道或者应当知道标的物已经毁损、灭失却未告知买受人的，出卖人应当负担标的物毁损、灭失的风险。
标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，不影响标的物毁损、灭失风险的转移。
标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响因出卖人履行债务不符合约定，买
受人要求其
24.《刑法》及《刑法修正案》规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，情节特别恶劣的，处（）有期徒刑。
A、1年以下
B、1年～3年
C、3年～5年
D、5年以上
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第6章>第2节>违法行为应承担的法律责任
【答案】：
D
【解析】：
《刑法》第134条第2款规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处5年以上有期徒刑。
25.某建设工程施工合同签订于2009年3月1日，合同约定工程开工、竣工日期分别为2009年3月10日和2010年10月1日，后工程于2010年10月20日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。
A、2011年4月1日
B、2011年10月1日
C、2011年4月20日
D、2011年10月20日
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第4章>第1节>建设工程工期和支付价款的规定
【答案】：
C
【解析】：
建设工程承包人行使优先权的期限是6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
本题中虽然约定了竣工日期，但工程竣工验收合格之日即2010年10月20日是实际的竣工日期，因此以该日期再加6个月，C答案正确。
26.施工许可证的申请主体是（）。
A、施工单位
B、建设单位
C、监理单位
D、项目管理服务单位
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第2章>第1节>申请主体和法定批准条件
【答案】：
B
【解析】：
《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
27.某工程招标，下列具有相应资质的企业中可以参加投标的是（）。
A、甲公司与招标人有利害关系可能影响招标公正性
B、乙公司未在招标项目所在地注册
C、丁公司与丙公司单位负责人为同一人
D、戊公司与参加投标的另一家企业存在控股关系
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第3章>第1节>投标人、投标文件和投标保证金
【答案】：
B
【解析】：
与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
违反以上规定的，相关投标均无效。
28.建设工程领取施工许可证后因故不能正常开工可申请延期，但延期以两次为限，每次不超过（）个月。
A、3
B、4
C、5
D、6
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第2章>第1节>延期开工、核验和重新办理批准的规定
【答案】：
A
【解析】：
《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。
因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。
既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
29.根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，如对建筑材料、设备等无特殊要求，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、构配件和设备应当（）。
A、放宽质量要求
B、注明生产厂、供应商
C、符合建设单位的要求
D、注明规格、型号、性能，必须符合国家标准
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第7章>第3节>勘察、设计单位相关的质量责任和义务
【答案】：
D
【解析】：
《建筑法》《建设工程质量管理条例》均规定，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。
除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。
故正确答案为D。
30.建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的，最轻的处罚是责令限期改正，并处（）的罚款。
A、2万元以上10万元以下
B、10万元以上20万元以下
C、20万元以上50万元以下
D、80万元以上
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第6章>第5节>建设单位相关的安全责任
【答案】：
C
【解析】：
建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：
（1）对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的；
（2）要求施工单位压缩合同约定的工期的；（3）将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。
31.根据《立法法》，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规等，如特别规定与一般规定不一致的，则适用（）。
A、一般规定
B、特别规定
C、新规定
D、旧规定
>>>点击展开答案与解析
【知识点】：
第1章>第1节>法的形式和效力层级
【答案】：
B
【解析】：
《立法法》规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治
升级会员 