租赁劳务合同样本11页.docx
《租赁劳务合同样本11页.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《租赁劳务合同样本11页.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
租赁劳务合同样本11页
租赁劳务合同
甲方：
乙方：
甲乙双方在平等自愿、诚实信用、等价有偿的原则前提下，经协商一致，乙方在
工程施工中主动向甲方提供租赁劳务事宜达成如下协议，双方保证共同遵守执行。
第一条工作方式
乙方向甲方提供以下机车设备（含操作手）和技工，施工人员完成甲方指定的工作量：
以上机车设备和人员编入甲方施工队。
在未完成所指定工程量之前所有设备人员不得撤离现场，否则视为违约。
第二条工作内容
乙方按甲方的要求，保进度、保质量、保安全圆满完成以下工作内容。
全部工程量。
1、工程质量按现行公路工程质量验收标准和设计文件，施工规范及甲方有关质量要求文件达到分项工程一次性合格率100%，优良率95%以上，总体评分95分以上，达优良标准。
2、工程进度：
按甲方指令的工期要求和进度计划要求，完成所属工程量，工程量按分项工程进行划分，分项工程开工、竣工时间必须严格按照甲方要求，工期的提前与推延按甲方有关奖罚规定进行严格兑现。
自年月日至年月日止，在此期限内乙方必须完成本合同第二条写明的所有工作内容。
每延期一天罚款人民币壹仟元，累计罚款金额按实际延迟天数累计，最高罚款限额为最终结算工程价款的30%，提前完成任务奖励叁仟元整。
3、施工安全，水保、环保、文明施工：
乙方在进场后应严格按照甲方的要求进行临时驻地建设、按规定排污和堆放生活、生产垃圾，修筑施工便道。
施工中严格执行安全生产规程、规范，配备齐全的安全保护设施，如：
安全帽、安全绳、防落网等，严格执行机车、工艺操作规程，设立专职安全员、道路保通员。
现场施工用材必须设水泥库、钢材库、砂石料堆放场，并且标识清楚，堆放整齐，防雨、防盗、防潮，施工现场必须达到清洁整齐，布置有序。
施工中乙方严格按设计文件和甲方要求调运土石方，废弃土石方必须按甲方指定的场地堆放整平，严禁随意和私自在未征用的地界内弃方排污。
乙方必须保证所属地段内主线、支线、便道畅通，否则按甲方有关规定和水保、环保法进行处罚。
乙方在施工中管理不善，安全防护措施不严，不履行安全操作规程和有关规定要求等造成人员伤亡、机车事故及疾病死亡全部由乙方负责。
甲方除不承担任何责任外，还对乙方进行处罚，伤一人罚元，亡一人罚元。
第三条租赁劳务单价
为了最大限度地发挥机车设备的使用效率，充分调动人员积极性，考虑到雨季和其它客观因素导致工程停工对双方造成的损失，双方测算协商后，共同达成租赁及劳务费用按照单价形式一次性进行包干，包干后其它所有因素均含在单价标准之中，详细单价标准见附件一。
1、单价中已综合考虑乙方施工队伍调遣，生活住房及便道维修保养，安全防护设施及施工临时设施等各种因素。
2、上述单价已包含乙方所有进场人员伤亡保险费，医疗救治费，伤亡偿费等。
3、上述单价已包含工程设计耗材费，由乙方自行控制，节约归已，超支不补。
乙方施工中多领多占，倒卖材料，甲方清查发现后处以倒卖十倍的罚款，罚款从劳务、租赁单价中扣除，造成损失乙方自行负责，并以盗窃罪诉讼追究法律责任。
4、上述单价已包含水保、环保，开挖土石方造成的下边坡土地覆盖赔偿费，覆盖土地废方及废方清运等一切费用。
5、上述单价已包含人工费，机械、车辆设备费。
第四条租赁、劳务总价
劳务总价（大写）元整（￥：
）
施工中工程增量减量，按实际完成工程量以《工程细目单价》为准，增加或减少劳务总价。
第五条工作期限
自年月日至年月日止，总工期天。
在此期限内乙方必须完成本合同第二条写明的所有工作内容，同时乙方的工程进度必须按照甲方要求，甲方保证在规定的时间内按计划为乙方提供施工场地和统供材料的供应。
1、乙方所需材料进场15日前必须上报详细材料供应计划到项目部物资装备科，注明所需材料数量和进场日期。
2、甲方未按乙方计划申请的时间提供施工场地和材料供应造成的停工、误工，除顺延相应工期外，按乙方民工工资标准甲方补偿乙方民工工资。
3、乙方原因造成工程质量事故返工、停工等一切损失自负。
4、乙方材料计划不准造成工程材料积压，占领工程资金支付（含民工工资），所造成的一切不利因素由乙方自行负责。
第六条结算付款方式
1、在乙方未完成分项工程工作量以前，甲方对乙方预支付租赁劳务费。
2、甲方每月对乙方进行一次详细完成实际工程量盘点，申报业主计量，计量款到位后按乙方实际完工的分项工程量进行计量支付，分项工程未完工的不予计量支付，支付款额按业主对甲方工程付款的比例同步，支付工程款比例最高不得超过乙方所完工作量的80%，在支付乙方80%工程款中甲方按乙方提供的民工工资发放花名册预提民工工资。
乙方不得以任何理由和方式要求甲方支付业主尚未到位的资金。
3、甲方在对乙方的工程量结算中，以设计图为前提，乙方实际完成工程量大于设计量以设计工程量为准，乙方实际完成工程量小于设计量以实际完成工程量为准，乙方由于施工组织不力造成的工程量增加及一切经济损失甲方概不承认。
4、施工中甲方在合同范围以外安排的工作量，由乙方在现场提出书面申请，甲方现场管理人员审核签认后，报甲方项目部经计划及项目经理或总工签认方可生效，签认不全的书面申请结算中不予计量支付。
5、乙方办理劳务费结算或预付，必须凭甲方下列人员共同签字认可的有效凭证方可办理，其它人员签字一律无效（工作内容变更或数量增减也按此规定执行）：
（1）现场质检工程师：
（2）工程技术科长：
（3）计划负责人：
（4）质量安全科长:
（5）财务科长：
（6）物资装备科长：
（7）项目总工：
（8）项目经理：
以上人员如发生变化，甲方将以书面形式通知乙方。
6、每月结算时，甲方将按照国家、省部级对工程质量缺陷责任的有关规定从乙方租赁劳务费中扣除5%作为乙方所完成相应工程的质量风险金，保修期为交工验收通车后1年，保修期内发生的一切维修费用均由乙方承担，甲方将直接从乙方风险金中扣除，保修期满经业主验收，该工程无任何缺陷及质量问题，风险金余款退还乙方，保修期计算的详细时间为：
甲方所承包的标段全部完工经业主验收并签发交工证书之日算起。
7、工程完工经验收达到质量标准，甲方扣除劳务租赁总价的5%作为质量风险金，其余95%的剩余劳务租赁费在完工后2个月内结清，如延期支付，甲方按95%剩余未支付金额的10%月利率补偿乙方。
第七条双方责任
（一）甲方责任
甲方负责所承包标段的施工组织管理，协调调度工作，有权对现场技术质量进行指导监督，有权对协作单位人员、机车进行调度，有权对施工人员进行清查登记，有权对施工中违纪违法、群体闹事、围攻政府、军队、团体办公机构的人员进行抠散，以法保护社会治安，有权清查协作单位的财务账目及民工工资发放情况，具体责任为：
1、甲方指派负责乙方施工组织管理和日常管理工作。
2、甲方指派负责乙方施工测量放样工作。
3、甲方指派负责乙方施工试验检测工作。
4、甲方指派负责乙方施工技术指导。
5、甲方指派负责乙方施工质量监控工作。
6、甲方指派负责乙方同地方协调工作和安全督查工作。
7、甲方指派负责为乙方供应施工材料。
8、甲方按期下达施工计划，每日清理登记已完工程量，按时进行计量支付。
9、按合同要求按时按量供应合格材料，并进行工序检查。
10、甲方无条件提供优质服务，保证乙方有良好的施工环境。
11、甲方免费提供墩柱及盖梁模板。
（二）乙方责任
1、乙方所有进场人员和机车设备（含租赁），机车设备均视为乙方财产，并作为所承担分项工程项目的盈亏风险抵押。
施工中必须服从甲方的安排和管理，人员必须经过审查造册登记并附身份证复印件。
2、乙方所有进场人员必须持有甲方项目经理签发的上岗证书，并经岗前培训方可上岗。
3、自行解决所属人员的生活和住房，临时搭建的住房必须选择在地域宽阔，无滑坡、泥石流、洪水淹没、方便上、下班的安全地段，对所属人员和机车设备的安全负完全责任。
4、自行解决施工中的油材料供应和机车维修等问题，保证机车设备的完好与使用，乙方必须提供合同承诺的满足施工要求的机车设备和施工人员、技术工人。
5、在不考虑任何气候条件和各种客观因素的前提下，必须满足合同要求的工程质量标准和工期进度要求，需要加班时必须按甲方要求保持连续24小时作业，否则造成的损失由乙方承担。
6、乙方施工中进度滞后、管理松散、质量不符合标准要求，不能按日完成计划下达工程任务、屡纠不改、人员、机车设备不能满足施工进度质量要求，甲方第一次警告，第二次罚款，第三次分割所承担施工任务，第四次终止合同清除出场，由此而造成的损失由乙方负全责。
7、乙方在施工中不服从管理，人员聚众闹事、无事生非、汹酒闹事，给社会秩序造成不稳定因素等，要依法追究协作队负责人和当事人的责任，因此而造成的不良影响和全部刑事责任和经济损失由乙方负全责。
8、认真按设计要求和文明施工规则组织施工，积极认真负责施工段，作业面的环保、水保，否则乙方承担全部责任及费用。
第八条违约责任
1、因甲方的原因造成工期损失，按合同有关条款，甲方给予乙方相应的工期顺延，补发因此而造成的人员工资，由乙方造成的工期滞后按合同文件和甲方有关文件进行处罚。
2、如果乙方未按甲方提供设计要求，质量标准、技术标准进行施工，而使工程质量不合格甲方有权随时要求乙方停工整顿、返工和罚款，直至解除合同，造成重大工程质量事故的要追究法律责任，由此而发生的一切经济损失均由乙方承担。
3、如果乙方提供的机械设备、人员经监理、甲方共同测算、检验无法满足甲方工程质量工程进度时或施工组织不力，不能按时完成日、周、旬、月进度计划，不能按施工工艺要求和质量标准进行施工，造成返工或推延工期，甲方有权对乙方已承担的工作量进行分割。
4、如果乙方在施工过程中不能按期完成合同工作量，除按每个分项工程工期进行奖罚外，总工期提前一天奖元，推后一天罚元进行奖惩。
5、如果乙方所完的工作量经业主检测不合格或监理在施工中进行了罚款，甲方将按业主或监理对甲方处罚标准的二倍对乙方做出相应的处罚。
6、如果乙方在施工中组织不力，造成返工及在合同单价范围以外发生费用或发生工伤事故，水保、环保被处罚等，造成亏损，甲方不予认可，全部责任由乙方承担。
7、如果乙方在施工中不认真履行合同被中途清场，造成经济损失乙方自负其责。
8、如果乙方在施工中管理不善，组织不力，或由于其他任何原因造成经济亏损和民工工资欠付，甲方将按合同约定的施工设备风险抵押，对进场设备（含租赁）进行拍卖，补偿由此而造成的民事、经济纠纷及一切责任由乙方负责。
第九条本合同单价一次性包死，以后不再考虑任何物价上涨或其它因素。
第十条乙方交纳万元做为履约保证金后可签订合同，履约保证金时间为开工至竣工决算期，也可用现场的机械设备作抵压（含租赁机车设备），均视为乙方财产，并进行公证认可。
第十一条本合同如果出现违规和纠纷，由人民法院或仲裁机构予以裁决。
第十二条本合同一式三份，具有同等法律效率，自双方签字之日起生效，双方结算完毕后自行失效。
第十三条本合同未尽事宜，双方另行商定。
甲方：
乙方：
甲方代表：
乙方代表：
年月日于
租赁、劳务队报价声明
新疆昆仑路港工程公司普炭项目经理部：
我方（单位名称）愿意以以下报价
序号
项目名称
单位
数量
单价
（元）
金额
（元）
工序内容
备注
1
m3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
合计（金额大写）
对你部云南普炭一级公路土建项目
（名称、具体桩号、位置）的租赁、劳务施工，分项工程中各工序内容已包括所有相关的附属工程和施工所必须发生的建点、整修便道、便桥等的养护工作，以及安全和环保费用。
同时部队一方不承担因任何原因造成对方的一切损失（如窝工、停工、意外伤亡等）同时也不承担由于业主工程款不及时造成支付对方所有款项（含利息）不及时的责任，此报价作为我方与你方结算的唯一单价。
报价单位（盖章）：
报价单位代表（签字）：
年月日
升级会员 