污水管道顶管施工合同共10页.docx

污水管道顶管施工合同共10页.docx

《污水管道顶管施工合同共10页.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《污水管道顶管施工合同共10页.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

污水管道顶管施工合同共10页

污水管道顶管施工合同

　　篇一：

顶管施工协议

　　非开挖管道施工承包及施工

　　安全框架协议

　　甲方：

　　乙方：

　　*******公司（以下简称甲方）与下简称佛山城通或乙方）就非开挖管道工程施工委托及施工安全约定事宜，根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经友好协商，订立本《非开挖管道施工承包及施工安全框架协议》（以下简称本协议）。

　　一、合作内容、范围及委托形式

　　1、本协议合作内容为甲方提供的顶管工程项目，包括但不限

　　于电力、通讯、燃气、自来水、污水等非开挖管道施工。

合

　　作范围为甲方中标地区或工程承包地区。

　　2、甲方以书面委托（口头委托后需在一周内补齐书面委托。

　　以甲方代表签字为据）方式委托乙方工程，并注明施工注意

　　事项（如要求夜间施工等）。

　　3、甲方委托工程的施工项目，乙方授权代表签字后有效。

　　二、工程分工界面

　　非开挖施工分工如下：

　　1、乙方负责施工管线查勘、下钻及出钻口开挖、钻机迁机、

　　电力管道、通信管接续（污水及其他压力管由甲方联系厂家接续）及管道回拖，保证顶管不拉断、拉扁、堵塞，符合使用要求；负责泥浆配比、余土外运及现场清理等。

　　2、甲方负责管道规划及施工报建，包括但不限于规划、市政、

　　园林绿化、交警、村镇委、工业区管委等道路、土地所有权属单位及个人土地；负责工程名称提供及注意事项设置、检查井设置。

　　三、工程结算价格

　　甲乙双方商定结算单价（含税，即乙方开具建安发票给甲方）列表如下：

　　五区范围，广州、深圳地区价格另议。

　　1、以上单价不包含报建及协调费用，如需乙方报建协调，由甲

　　方另行增加相关费用给乙方，以实际支出并双方协商同意数额为准。

　　2、以上单价为普通土质项目，如遇风化岩、岩石土层价格、其

　　他类型顶管价格另议，并签订补充协议。

　　四、工程结算及付款约定

　　1、工程结算以双方验收签署的验收长度乘以本协议单价进

　　行。

工程完工后，甲方应派人在5日内配合乙方完成工程量验收及书面签证确认。

　　2、甲方应在乙方工程完工（乙方电话通知）一个月内支付

　　至100%。

　　3、工程款延期支付的，甲方应按完工项目结算款日息千分之

　　1支付利息给乙方，与工程结算款一并支付。

　　五、工程要求及甲乙双方权利、责任

　　1、工程要求

　　1.1甲方委托的项目，乙方需按指定路由施工，入钻、出钻位置应在指定位置，需要变更时，需要通知甲方协调建设单位人员确定。

　　1.2甲方负责提供施工图纸及地质资料（如有时），并带乙方进行现场查勘，如为砂粒土质或普通泥土适合常规顶管施工时，甲方提出进度要求并经乙方确认（未提出视为无进度要求，由乙方自行定进度），如遇回填土、大块水泥石头、风化岩等特殊情况需做改道处理的情况，甲方（含协调建设方）、乙方共同处理，项目进度及价格另行商议确定。

　　2、甲方权利及义务

　　2.1负责工程项目书面委托、进度要求及带乙方进行现场查勘，负责提供施工图纸及地质报告（如有时）。

　　2.2甲方负责进场协调，并负责工程过程中的阻工协调及相关费

　　用。

　　2.3甲方负责按时配合管道验收，按时支付工程款项。

　　2.4负责施工中乙方提出的施工方案改动协调，并取得建设方认可。

　　3、乙方权利及义务

　　3.1乙方负责按甲方书面委托的项目按图纸及进度要求进行施工。

　　3.2负责及时告知项目进度及完工情况，并通知及组织项目验收、签证。

　　3.3施工中遇阻工情况应及时通知甲方协调，遇特殊土质（回填

　　石头、水泥块及风化岩情况）应及时告知甲方共同协商解决并进行进度、单价更改，甲方应及时配合进行。

　　3.4如甲方未按本协议付款期限付款，乙方有权收取甲方延期支

　　付利息或要求收回管道使用权。

　　六、施工安全约定

　　1、乙方施工前应结合工程设计资料做好施工现场查勘，联系施工范围管线单位，确保施工安全。

甲方应就安全事项积极配合。

　　2、乙方负责顶管施工现场人身安全，做好安全措施，进行安全围蔽及设置安全警示牌、改道指示牌。

　　3、施工中若损坏电力、电信、燃气、电视、给排水等管线，均由乙方负责协调及赔偿，与甲方及建设单位无关。

　　七、其他事项约定

　　1、本协议为框架协议，实际单项工程委托及结算以书面委托书及结算签证为准。

其他单价或规格不同的，双方可另行签订补充协议。

　　2、本协议未约定的事项，以国家及广东省相关法律、法规为准，确有必要时，可以签订补充协议。

　　3、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决，协商不成时，双方均可以向当地人民法院起诉，以法院判决为准。

　　4、本协议附件为本协议一部分，均具法律效力。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等效力。

　　附件：

甲乙双方的营业执照复印件

　　甲方：

乙方：

　　（公章）（公章）法人代表（或授权代表）：

法人代表（或授权代表）：

　　经办人：

（签名）经办人：

（签名）

　　签订时间：

　　签订地点：

佛山市

　　篇二：

污水管道合同

　　107国道五岔口预埋污水管道工程

　　施工合同书

　　甲方：

保定市交通运输局定兴县养路工区

　　乙方：

河北信邦路桥养护有限公司

　　保定市交通运输局定兴县养路工区（以下简称甲方）承建的107国道五岔口预埋污水管道工程，因工期紧张为高标准完成本工程，现交与河北信邦路桥养护有限公司（以下简称乙方）进行施工。

为维护甲乙双方的

　　权利和义务，保障工程质量及进度，经甲乙双方协商签订此合同以供双方共同遵守。

　　一、工程地点：

定兴县107国道与京港澳高速引线定兴西连接线交叉口。

　　二、工程内容：

本工程分两部分，一部分为开挖并混凝土浇筑企口管，另一部分为机械顶管并安装承插管。

　　三、施工工期：

50天。

　　四、合同价格：

本工程均按米计算价格，约125米开挖浇筑段元/m，约160米顶管段元/m，合同总价约为：

元。

（最终结算按实际发生工程量计算）

　　五、甲乙双方权利和义务

　　1、甲方应派专人对乙方的施工质量、进度及现场环境进行监督，发现乙方

　　违规操作有权停止乙方行为并对乙方进行相应处罚。

　　2、定兴县住房和城乡建设局作为本工程的业主有权对乙方的施工进行监督，并且施工过程中乙方应按照住建局出具的管道预埋路线及施工方法进行施工。

　　3、甲方应提前协调施工区内的光缆等地下设施，因甲方协调不力造成工期

　　延误乙方不负任何责任。

　　4、甲方负责保障乙方运输车辆在定兴县境内的通行，因通行受阻造成乙方损失甲方应付全部责任。

　　5、乙方应保证施工所用承插管、企口管、钢筋及混凝土等原材料的质量，因原材料质量引起的工程问题甲方不负任何责任。

　　6、每天收工后乙方机械及物品由乙方负责安排，如若丢失或损坏甲方不承

　　担任何责任。

　　7、乙方施工现场按需要及规范摆放标志标牌。

　　8、乙方人员在合同期内要注意安全生产，严禁违章作业，合同期内造成的

　　所有事故及人员伤亡均由乙方承担甲方不负任何责任。

　　9、合同期内，乙方人员伤、病，其医疗、劳保费用自理。

伤病应立即送往医院救治。

　　五、结算方式：

乙方进场后甲方应支付乙方部分工程款，剩下的工程款在工

　　程完工后一个月内付清。

　　六、解决纠纷：

合同期内双方发生争执应协商解决，协商不成可向人民法院

　　提起诉讼。

　　七、本合同未尽事宜，双方可协商解决。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自双方签字盖章后立即生效。

　　甲方（签章）：

乙方（签章）：

　　甲方代表人签字：

乙方代表人签字：

　　年月日年月日

　　篇三：

顶管工程劳务合同

　　顶管工程劳务合同

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国家经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结和本工程的具体情况，双方经协商达成以下协议：

　　一、甲方采包工不包料，包质量、包进度的承包方式将此工程承包给乙方施工。

　　二、工程地点：

成都市成华区二仙桥站

　　三、工程内容：

成都市地铁7号线二仙桥站排水管线迁改工程（顶管施工）

　　四、施工要求：

乙方必须按照甲方的要求进行施工，确保工程质量。

　　五、施工工期：

从甲方现场具备施工条件之日起，在业主（主体施

　　工）所要求工期的期限内完成工程所有顶管顶进的施工内容。

再有就是如果遇到不可控制的（如方案变更、顶进过程中其它管线障碍无法顶进、以及其它不可预见的施工障碍等）致使乙方停工的，乙方必须无条件配合和服从甲方的施工调整安排；乙方不服从安排致使甲方造成损失，甲方有权从乙方工程款内按等额扣除损失费；若因乙方施工技术因素造成工程返工、材料报废、及竣工验收不合格等一切单方原因，一切经济损失均有乙方承担。

　　六、甲方提供现场地质资料，解决施工用电问题（在没有接线搭设条件下，由乙方提供发电设备，甲方负责发电机用于施工顶进的加油费

　　用、卸管，负责工作坑的开挖、制安、回填及地面围护工作。

在顶管施工的过程中乙方负责所有顶管作业人员的安全及施工场地的清洁卫生；应积极配合搞好市政工程施工所要求的安全文明施工要求。

　　七、施工费用：

本工程造价为d700、d900和d1000三种雨、污水

　　Ⅲ钢承插钢筋混凝土管顶进；统一单价为850元／米（不含税），材料由甲方购买、运输，工程量在完工并成功进行闭水实验合格后按现场收方实际量结算。

　　八、协议（d700、d900、d1000）三种管型统一定价850元／米是以黄土为基础，若遇地下水，乙方负责降水；并负责工程施工过程中的一切安全事故。

若遇大石头、页崖、砂层等异常情况双方会同现场协商解决；业主同意增项的具体单价再于议定。

　　九、工程款支付：

　　1、合同签订后，乙方每完成整个工程的顶管工作量后，根据甲方与业主方签订及请款的支付情况（即50%预付款请款到账的前提下）支付乙方所有收方量工程款的35%的人工费。

　　2、在甲方20%完工计价申请支付请款到账后7天内支付乙方工程款的35%人工费。

　　3、甲方在本工程全线竣工验收结算请款到账后7天内全额支付乙方顶管施工工程款30%余额。

　　十、在施工过程中发生的一切安全事故由乙方负责。

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，协议签订、双方签字后开始生

　　效，工程结束后，人工费付清自然失效。

　　甲方：

乙方：

日期：

日期：

身份证号：

　　身份证号：

乙方指定收款人：

开发行：

帐号：