外线工程施工合同.docx
《外线工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《外线工程施工合同.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
外线工程施工合同
外线工程施工合同
篇一：
外线施工合同
用世·生活城10KV外线工程
施工合同
甲方（发包人）：
安徽用世商业房地产开发投资有限公司乙方（承包人）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况
一、工程名称：
安徽用世·生活城10KV外线工程二、工程地点：
安徽省合肥市金寨南路1111号
第二条工程承包范围和方式
一、1#开闭所10KV送变电工程全部内容。
敷设线路为壹条专用线由灯塔变引出线沿南方路→灯塔路→合铜路→人民西路→站前路→用世生活城1#开闭所，施工内容包括破土、路面及绿化带恢复、排管、电缆敷设、工井等直至开闭所接线送电完成的全部送变电工程。
二、乙方包委托具备资质的设计单位完成施工图设计、包工、包料、包质量、包工期、包安全与文明施工、包验收合格等10KV外线送变电工程全部内容。
以乙方已经考察完的现场作为交付现状界面，后续施工工作内容全部由乙方完成。
第三条合同工期
一、合同总价为：
（含税）（小写：
）二、合同价为固定总价合同，甲方对合同价不做任何政策性调整，不承担任何经济风险。
对在施工中所发生的涉及到用地或补偿等纠纷均由乙方自行处理，费用均包含在总价中。
对在施工中涉及各职能管理部门的强制性规定所发生的费用均包含在总价中。
因施工方案变化、
线路方案变化、设计发生变化等发生费用的增减均包含在合同总价中，双方均不得改变合同价格。
第五条工程价款支付
一、本工程无预付款及进度款。
二、专用线施工结束经供电单位专项验收合格后（提供书面验收合格证书），7日内付至合同价款的50%；
三、送电成功交付使用6个月后，7日内付至合同价款的90%；
四、余下10%作为质保金，在此两年后一次性无息付清。
（质保期内若因乙方原因出现质量问题，发生的一切费用从质保金中扣除）
第六条工程质量
一、乙方在进场前，应向监理单位申报相关资料，经批准后方可开始施工。
二、乙方按照施工图纸、施工说明、组织计划、进度计划等进行施工，上述约定事项变更的，双方均以书面形式通知对方。
三、乙方保证工程质量标准满足包括但不仅限于合肥市肥西县供电局批出的文件、图纸，电公司的通电要求，施工规范及国家颁布的有关设计规范及质量验收标准等。
电缆、电线等施工材料应符合合肥供电公司配移交设备技术标准要求。
四、工程质量及材料不符合要求，施工质量不合格的，乙方应停工整改和返工，由此所发生的费用均由乙方承担，且工期不予顺延。
第七条调试与验收
一、工程施工过程中，乙方应主动接受工程质量监督。
工程完工后，乙方应在自检合格的基础上书面通知甲方和监理单位（监理单位的确定及选择应符合供电单位及相关职能部门的要求，费用包含在合同总价中）进行初步验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收。
二、初验合格后，由乙方向供电局质检站等相关部门报验并保证一次性验收合格。
并共同签署验收文件。
第八条质量保修
一、乙方负责保修的范围为：
乙方施工的全部工程内容。
二、乙方负责保修期限为贰年，自正式送电之次日起计算。
三、保修期间，乙方应当在接到甲方发出的维修通知后1小时内派人维修。
乙方未在约定期限内派人维修的，或维修不力、怠慢的情形时，甲方可以委托他人维修，费用在质保金中扣除。
第九条履约保证金
一、本工程履约保证金为壹拾伍万元整。
二、工程量完成30%后一次性无息返还。
三，合同签订后，无论何种原因，乙方无论以何种理由要求中止合同，使工程无法正常进行，乙方将该履约保证金赔付给甲方外，给甲方造成其他经济损失的，应另外给甲方经济赔偿。
第十条甲方权利和义务
一、为乙方的设计、报建、施工提供必要条件（含建筑用地规划许可证、红线图及报装过程中的有关资料等）；
二、协调总包提供施工用水、电的接驳点。
水、电费用由乙方自行承担；
三、指派为甲方代表（联系电话：
）负责合同履行。
对施工供电工程质量、进度进行监督检查，负责工程中间验收，协助乙方办理竣工验收、变更、登记手续和其他事宜。
四、甲方可以从应支付给乙方的款项中直接扣留乙方应支付给甲方的违约金、处罚金等。
第十一条乙方权利和义务
一、向甲方提供经供电单位及相关职能部门批准的施工供电工程的设计方案和施工图（需有各施工路段剖面图）。
二、指定为乙方施工代表（联系电话：
），负责合同履行。
按要求组织检查、施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
三、安全文明施工，保质保量按期完工；
四、施工期间，应遵守甲方《现场管理办法》的有关规定。
服从甲方管理人员及监理单位的现场监督和管理；
五、在合同约定的期限内，完成与质检站和供电局的报建、施工及验收事宜。
六、在工程竣工送电之日起10天内,向甲方提交贰套竣工图纸及经供电局签认后的一式叁套完整的工程档案。
第十二条违约责任
一、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方5000元/天的违约金，上不封顶。
二、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方仅补偿乙方因停工所造成的工期损失。
三、如甲方未按合同约定付款的，视为违约。
四、由于乙方原因，本工程经供电局质检站等相关部门验收、抽查不合格的,乙方负责返工,返工费用由乙方承担，返工后经验收或备案抽查仍不合格的，乙方承担全部经济损失和相关责任。
给甲方造成损失的，按照实际损失给予甲方经济赔偿。
第十三条安全生产
一、承包人必须严格按照现行国家安全标准及当地建设行政部门的安全施工规定施工,随时接受行政主管部门和现场管理人员监督检查,同时采取一定的安全防护措施，做好安全防护。
二、进入施工现场必须戴安全帽，夜间施工要有专人现场指挥，将安全工作提上议事日程，加强防火、防盗、以及对施工队伍的管理，遵守和执行安全文明施工的规定。
三、服从总包单位对现场的统一管理，对由于自身安全措施防护不力给自己或他人造成安全事故的，所发生的责任和费用均由承包人自行承担，与发包人无关。
第十四条争议解决方式
本项目的招、投标文件、协议、承诺是本合同的组成部分，具有同等法律效力。
（解释顺序为：
本合同，补充协议、承诺、招、投标文件、图纸）。
双方发生争议，应协商解决，协商不成可向肥西县人民法院提起诉讼。
第十五条合同的生效
本合同自履约保证金到达甲方指定帐户，双方签字、盖章、依法公证后生效。
本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。
具有同等法律效力。
篇二：
建业集团电力外线工程施工合同范本
电力外线工程施工合同
发包方（甲方）：
；
地址：
；
法定代表人：
；
邮政编码：
；
联系电话（传真）：
；
及设计图纸技术要求标准，并应最终通过市供电局有关部门的验收。
四、合同工期
合同签订后，乙方应做好材料准备工作，接到甲方通知后日内进场施工，工期为
日。
接甲方通知后乙方不得拖延进场时间，除不可抗力除外，不得拖延工期。
（如有甲供材
应明确甲供材种类规格、数量及进场时间。
）
五、合同价款的确定
1、合同总造价为元（大写：
），其中施工费
元，向供电部门及与本电力工程有关的其他主管部门缴纳的手续费用元。
2、施工费是指：
除向供电部门及与本电力工程有关的其他主管部门缴纳的手续费用之
外，甲方向乙方支付的、以及通过乙方支付的一切与本工程相关的费用。
3、本工程合同价款采用固定价，承包范围内的工程内容造价均不予调整。
六、付款方式及付款节点:
1、工程款支付采用三个月银行承兑汇票的方式支付。
2、根据工程形象进度，所有室外线缆敷设完成回填土结束后支付总造价中施工费
6、甲方积极提供乙方代办手续时所需应由自己提供的资料。
7、甲方收到竣工验收报告后7天内组织有关单位进行工程验收，并在验收后2天内给予
认可或提出整改意见。
乙方按要求整改，并承担由自身原因造成整改的费用。
八、乙方责任：
1、乙方指派为本工程项目经理，组织施工。
甲方可以与乙方协商，建议更换
认为不称职的项目经理；乙方须经甲方同意方可更换项目经理；
2、乙方严格按图纸、施工组织设计和施工规范及技术要求进行施工，确保合同约定的工
程质量；
3、乙方负责协调与地方关系及供电部门的关系，排除干扰，保证工程按期竣工，所发生
费用由乙方自理；
4、乙方自行解决和承担施工过程中的水电接入及水电费用；
5、乙方应严格执行国家有关安全操作规程，做好安全防护工作，发生的一切人身、财产
安全事故，由乙方承担全部责任；
6、乙方做好施工现场的文明施工管理工作，建筑垃圾、剩余土方等及时清理到甲方指定
地点；
78
910追加合同价款，双方另外约定。
九、过程控制与竣工验收：
2
3
4用。
57日通知甲方，并同时提供完整的竣工验收资料。
十、工程结算：
1、设计图纸中的内容一次包死，结算时不再调整。
2、向供电部门、主管部门缴纳的费用按合同价中标明的数量一次包死，不作调整。
3、变更部分费用计算方法：
变更工程量按照变更图纸及现场签证计算；其相应的变更费用计算按招标文件约定的计
算依据，并按%优惠比例结算。
十一、违约责任：
1、由于乙方原因造成的工期延误，每超过合同工期一天，乙方应向甲方支付合同总价施工费的5‰作为违约金，该违约金可从合同总价款中扣除；若延误期限超过天，乙方除按本款约定标准向甲方支付违约金外，甲方有权单方解除合同；同时，乙方应承担工期延误给甲方造成的所有损失。
2、因不可抗拒力或甲方原因而造成的工期延误，经甲方同意后可顺延工期，乙方可不承担任何责任；
3、由于乙方原因受到甲方、监理方或政府有关部门的停工、返工处罚，工期不予顺延；
4理方联合验收认可。
5、乙方承诺的向供电部门和主管部门缴纳的手续费用上述金额，超出部分由乙方承担。
十二、工程质量保修期、保修范围和内容：
123（其名单以及联系电话附后）24小时内派人维修；乙方不质量标准”条款的要求，甲方可若质保金已经返还或不足够支付维修费用，由于乙方质量缺陷引起的连带事故，乙
4
5追偿。
6、质量保修完成后，由甲方组织验收，验收合格，并经甲方或物业公司、业主签字认可后，视为乙方履行了保修义务。
十三、乙方联系方法
1、乙方提供如下联系人和地址
公司名称：
地址：
邮编：
联系人：
电话：
传真：
2、甲方可通过书面形式将任何通知寄送上述地址，自寄出后第三日即视为必然已通知乙方，乙方对此认可同意；
3、乙方若更换联系人和地址须于7日前通知甲方，并得到甲方认可。
否则，视为未变更。
十四、争议解决：
其它未尽事宜，双方当事人应及时协商解决。
也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十五、
甲方（发包方）名称：
（盖章）
委托代理人（签字）：
：
年月日年月日
篇三：
外线施工合同（协议）
室外及配套建设工程补充协议书
发包人（甲方）：
身份证号：
承包人（乙方）：
身份证号：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就晨曦中学、北坊小学等共8所学校室外及配套建设工程施工管理费事项协商一致，达成如下协议：
一、工程概况
工程名称：
北京市房山区晨曦中学、北坊小学、良乡第二小学、佛子庄中心小学、南窖
中心小学、霞云岭中心小学、大安山中心小学、河北中心小学。
资金来源：
财政拨款
二、承包范围
承包范围：
室外及配套工程施工图纸内及为满足使用功能增加的其他洽商内容
三、管理费额度及扣款方式
管理费金额：
管理费为项目总造价的20%。
拨款方式：
每次随进度拨款直接扣收20%。
四、承包人承诺按照大合同约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。
五、发包人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
六、合同生效
合同订立时间：
年月日
合同订立地点：
双方约定后本合同生效。
甲方：
（盖章）乙方：
（盖章）
联系电话：
联系电话：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
升级会员 