项目施工合同模板.docx
《项目施工合同模板.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《项目施工合同模板.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![项目施工合同模板.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2023-1/5/f8cf6ede-b4c6-443c-a8ef-d00b8ed2cd57/f8cf6ede-b4c6-443c-a8ef-d00b8ed2cd571.gif)
项目施工合同模板
项目施工合同模板
建筑装饰工程施工合同
发包方:
(以下简称甲方)承包方:
(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第一条、工程概况
工程名称:
工程地点:
承包范围:
预算报价书【详见附件
(2)】所列项目
承包方式:
工期:
本工程自年月日开工,于年月日竣工,共计(以物管书面同意开工日期为准)
工程质量:
达到国家质量评定合格标准
合同价款:
人民币:
(大写:
。
价款及结算方式详见本合同第六条约定。
第二条、甲方工作
开工前天,协调设计单位向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明份,并向乙方进行现场交底。
全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
指派(身份证号:
)为甲方驻工地代表,负责合同履行。
对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。
协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
负责配合乙方协调大厦管理方、消防、空调施工方的关系,保证工程顺利进行,如因除乙方以外的责任导致工程进度过程延误,工期顺延。
第三条、乙方工作
参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工
方案和进度计划,交甲方审定。
指派(身份证号:
)为乙方驻工地代表,负责合同履行。
按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查纪录。
参加竣工验收,编制工程结算。
遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥
善保护施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。
做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施、设备、材料和工程成品进行保护。
但有证据证明甲方故意拖延移交工
作的,乙方得以免责。
第四条、关于工期的约定
甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工釆取的措施费用。
因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期作相应的顺延。
因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,可能影响工期的,乙方仍应保证在约定工期内完工,工期不顺延。
因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
第五条、关于工程质量及验收的约定
本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制定有关建筑装饰装修工程的施工及验收规范为质量评定验收标准。
本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
甲方要求部分或
全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
乙方应提前3个工作日书面通知甲方参加隐蔽工程和中间工程的检查与验收;如甲方接到通知后不按时参加隐蔽工程和中间
工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。
若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。
若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延,乙方没有责任;若复验不合格,乙方只对其复验及不合格工作内容的返工承担费用,其它因验收延误而
导致的关联项目返工费用由甲方承担,且工期也予顺延。
由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其
返工费用由甲方承担,工期顺延,因此造成乙方损失的,甲方应当予以赔偿。
由于乙方原因影响工程质量,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知个工作日内组织验收,并办理验收、移交手续。
如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。
但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关合理费用,如有证据
证明甲方故意拖延验收的,自竣工之日起乙方不再对工程现场的一切设施、设备、材料和工程成品的损失承担责任。
因物业大厦空调或消防等设备问题不能完成大厦验收的,甲方应单独组织乙方的验收,承认乙方的验收时间,并按合同约定办理乙方的相关结算及支付款。
第六条、关于工程价款及结算的约定
双方商定本合同价款釆用:
按合同预算书总价包干(或固定单价)。
总价包干在合同实施期间保持不变,但甲方单方提出更换材料或设计变更的除外(或竣工后按实际完成施工内容按实收方结算)。
结算方式:
结算时以本合同价(或竣工收方总价)加减施工过程中甲方签认变更为竣工结算价:
施工过程中因甲方提出的更换材料或设计变更所签项目变更单,依据本合同装饰工程预算书【详见附件
(2)】中所列双方认可的项目单价进行增减结算,若原预算没有参考单价的按双方协商签认的单价进行结算。
本合同生效后,甲方分结清。
工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。
甲方自接到上述资料个工作日内审查完毕,到期未提出异议,视为同意,并在结清第三次应付款项。
工程质保金5%在质保期满1年后内无息返还,若中途发生相关质保金扣除的,仅支付剩余费用。
第七条、关于材料供应的约定
本工程材料由乙方严格按工程预算所列项目、材质、品牌提
供。
因乙方材料供应不合格或所供应材料与工程预算所列材质、品牌不相符合所造成的工程质量不达标、窝工、工程延期等情况,由乙方负责将工程整改至达标并向甲方支付赔偿费,每停工一天
或窝工一天或乙方整改导致工期每延期一天,乙方应向甲方支付
相应赔偿金。
凡由乙方釆购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。
若已使用,乙方负责赔偿甲方相关损失。
第八条、有关安全生产和防火的约定
甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》
《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条
例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第九条、奖励和违约责任
甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方元,作为奖励。
乙方按照甲方要求,全部或部份工程项目达到优良标准时,除按本合同款増加优质价款外,甲方支付乙方元,作为奖励。
由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。
每停工或窝工一天,甲方支付乙方支付补偿金。
甲方不按合同约定付款的,每逾期一天,按应付款项的%向乙方支付滞纳金。
由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方按工程总造价
的向甲方支付违约金。
乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和
工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失
未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由
此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并承担损失。
乙方施工中如发生安全、消防、人身伤害、财产损失等事故,由乙方负责处理并承担一切责任;如因此造成甲方损失的,乙方
应当予以赔偿。
应急维修施工合同(修改版)
合同编号:
201X-8-14
工程施工合同
发包方(代甲方):
上海端正物业有限公司
承包方(乙方):
中扶建设有限责任公司(上海)公司见证方(丙方):
上海市黄浦区住房保障和房屋管理局
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》
的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第1条工程概况
1.1、工程名称:
上海威海路167号南立面抢险工程1・2、
工程地点:
上海威海路167号
1.3、承包范围:
上海威海路167号南、西南立面雨篷1.4、承包方式:
包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工
1.5、工期:
30天(不包括雨天、特殊情况)
本工程自201x年8月15日开工,于201x年9月13日竣工。
1.6、工程质量:
合格
1.7、合同价款:
贰拾玖万肆仟捌佰贰拾贰圆整(元)。
第2条代甲方工作
2.1、开工前向乙方进行现场交底。
全部腾空或部分腾空房
屋,清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等釆取保护措施。
向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2、指派为代甲方驻工地代表,负责合同履行。
对工程质
量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3、委托进行工程监理,监理公司任命为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确。
2.4、协调有关部门做好现场保护、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
第3条乙方工作
3.1、负责办齐乙方应办理的所有相关手续。
3.2、参加代甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3.3、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。
按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,并在每星期上午点前向代甲方、监理提交进度报表。
3.4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、
环境保护规定。
严格按照代甲方现场交底要求进行施工,做好各
项质量检查记录。
参加竣工验收,编制工程结算。
3.5、文明施工。
遵守国家或地方政府及有关部门对施工现
场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、名
树名木,施工中未经代甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改
原建筑结构及各种设备管线。
做好施工现场保卫和垃圾处理等工作,尤其特别注意要做到垃圾日产日清;施工现场应张贴施工告
示,施工前应事先告知居民具体施工日期及有关情况,并处理好
于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。
3.6、在施工现场建立胸卡佩带制度,严禁非施工人员进入施工场区。
3.7、代甲方为乙方提供便利条件,乙方根据现场情况接通水电并安装表具。
水电费用由施工单位承担。
3.8、工程竣工未移交代甲方之前,负责对现场设施和工程
成品进行保护。
第4条关于工期的约定
4.1、因代甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
4.2、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
4.3、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
第5条关于工程质量及验收的约定
5.1、本工程以施工交底、作法说明、设计变更和国家制订的现行施工及验收规范为质量评定验收标准。
5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准,并一次验收合格。
5.3、代甲方、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
一般隐蔽工程验收乙方需提前24小时提出,中间
验收需提前一周通知代甲方。
代甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,代甲方应予承认。
若代甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。
若复验合格,代甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
5.4、由于代甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由代甲方承担,工期顺延。
5.5、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
5.6、工程竣工后,乙方应提前通知代甲方验收,在代甲方确认具备验收条件后30日内组织验收,并办理验收、移交手续。
如代甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验
收日期。
但代甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
5.7、本工程质量保修期为贰年
第6条关于工程价款及结算的约定
6.1、双方商定本合同价款釆用第3种:
1、固定价格。
2、固定价格加-%包干风险系数计算。
包干风险包括-内容。
3、可调价格:
按照现行国家有关工程计价规定计算造价,
并按有关规定进行调整和竣工结算。
结算依据详见第11条。
6.2、本合同生效后,按照资金渠道管理要求,釆用以下第
()种方式进行合同款项支付。
1、本合同生效后,资金由上海市黄浦区财政局集中支付的
(一千万以上项目),区财政局按下表约定支付工程款:
2、本合同生效后,资金由上海市黄浦区财政局集中支付的
(一千万以下项目),区财政局按下表约定支付工程款:
3、本合同生效后,资金由代甲方直接支付的,代甲方按下表约定支付工程款:
装修工程施工合同
甲方(房主):
并与乙方签定协议。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
(2)甲方代表对工程质量、进度进行监理检查,办理验收、变更、登记手续。
甲方其他家庭成员对工程及乙方的意见均需通过甲方代表与乙方接触。
(3)负责协调邻里关系,保证乙方施工时间。
(4)如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。
(5)协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
2、乙方工作:
(1)组织施工图交底,拟定施工方案和进度计划,必要时与甲方审定并签字认可。
(2)严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、
环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。
参加竣工验收,编制工程结算。
(3)遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不要损坏。
做好施工现场保护工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
(4)施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
(5)工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3、工期:
(1)甲方要求比合同约定提前竣工时,应征得乙方同意,
支付乙方赶工费并签订工期变更协议。
(2)因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延,对
乙方造成误工的,应付误工费
(3)因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工
期,工期不顺延。
(4)因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及
不可抗力因素影响,导致停工4小时以上(一周内累计计算),
工期相应顺延。
因此造成乙方的误工损失费用双方协商解决。
4、工程质量及验收
(1)工程以施工图纸、作法说明、设计变更的内容为依据,
以《河南省家庭居室装饰装修施工工艺及验收标准(YJG32-97)》
为质量评定合格标准。
(2)甲、乙双方应及时办理隐蔽工程的检查与验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲
方应予以承认。
若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。
若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工、工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
(3)由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
5、变更
如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方代表联系,在签定变更单后方能进行该项目施工。
凡私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方
自负,给乙方造成损失的,甲方还应赔偿。
6、结算
工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。
甲方自接到上述资料3天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。
并在3天内,结清尾款。
7、材料供应
(1)本工程甲方负责采购供应的材料、设备必须有材料齐
备表,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。
由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成
损失,责任由甲方承担。
(2)凡由乙方采购的主要材料、设备必须在材料设备表中
注明品牌、规格或质量标准并经甲方签字认可,如与材料设备表
不符,应禁止使用,若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
8、安全生产和防火
(1)甲方或乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
(2)乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工程安全技术
规程》、《建筑安装工人安全操作规范》。
(3)由于甲方提供的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
(4)由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
9、奖励和违约责任
(1)由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方停工、误工所造成的损失,每停工一天,甲方支付乙方工程总价款的1%。
;甲方不按合同的约定拨付款,每拖延一天,按工程总价款1%。
的支付滞纳金。
(2)由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲
方付款额的违1%。
约金。
甲方要求提前竣工,除支付赶工费用外,每提前一天,甲方支付乙方工程总价款的1%。
,作为奖励。
(3)甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。
(4)未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
(5)未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
(6)因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
10、争议或纷纠处理
(1)本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有
关部门进行调解。
(2)当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时,可向人民法院起诉。
12、附则
(1)本合同文本共两份,甲方、乙方各执一份。
(2)本合同履行完成后自动终止。
签字(章)生效。
甲方:
乙方:
电话:
电话:
代理人(签字):
代理人(签字):
年月曰年月曰