推荐节日包装施工合同word范文模板 13页.docx
《推荐节日包装施工合同word范文模板 13页.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《推荐节日包装施工合同word范文模板 13页.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
推荐节日包装施工合同word范文模板13页
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!
==本文为word格式,下载后可方便编辑和修改!
==
节日包装施工合同
篇一:
包装服务合同
包装服务合同
甲方:
法定代表人:
乙方:
法定代表人:
甲方委托乙方承担包装服务事宜,双方本着平等协助、互惠互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》及委托事宜具体情况,订立本合同,以资双方共同遵守。
第一条服务执行时间及项目地点:
1、服务执行时间按甲方要求时间确定(预计完成时间为201X年月日);2、地点:
广东省河源市威尼斯名园项目售楼处
第二条服务内容及验收标准:
提供威尼斯名园售楼处包装服务,体现顶级别墅的豪宅形象。
以附件二《威尼斯名园临时售楼处包装方案》为验收标准。
第三条合同价款及支付方式
1、按合同附件报价方案包干合同总价,合同总价为大写:
人民币元整(小写:
¥元整,含税)。
2、付款方式
第一次付款,双方签订合同后3个工作日内支付合同总价的30%。
第二次付款,工程完工并经甲方验收合格后,乙方在15个工作日内提交结算书(包括工程变更通知书、计算工程变更的清单及计算稿)和请款申请,甲方在1个月内审核有关结算,并按结算金额支付相应款项给乙方。
3、乙方在申请支付上述款项时应向甲方提供等额合法有效发票。
第四条双方的权利和义务
1、甲方的权利及义务:
(1)、甲方对合同的要求应明确;对合同内容(现场活动)做出更改应以书面形式及时通知乙方;
(2)、甲方须委派具体管理人员全权负责合同中的各项要求并及时与乙方进行沟通;(3)、按合同约定及时支付款项。
2、乙方的权利及义务:
(1)、乙方须按甲方要求的时间、地点提前完成活动物料的准备,并保质保量,具体按经甲方确认活动方案和流程;并承担活动准备及执行过程中的安全责任;
(2)、对甲方提出的更改项目应积极予以配合,按甲方更改后的项目和标准及时完成,甲方更改项目造成的延期不得超过合同约定的期限;
(3)、在活动现场(或合同约定的场地内)的物品、设备以及乙方携带的所有物品均由乙方负责保管、管理责任,包括但不限于被盗、损坏、物品、设备伤人等情况均由乙方负责,甲方对此概不承担责任。
(4)、乙方自行解决工作人员的交通,餐饮等问题,甲方不再支付任何其他费用。
(5)、乙方应注意施工安全,施工过程中,若因乙方原因引起的人员伤亡,所有责任由乙方承担。
第五条合同变更
1、合同执行过程中,经甲乙双方协商一致,可以通过签订书面的补充合同的方式对本合同做补充和修改;对于争议项目,应实行单项协商,单项扣款,不得影响整体款项的支付。
若有增加项目,双方另立补充协议,补充协议与本合同有同等法律效率。
2、如果由于法律、法规和政策的变化,本合同某一或若干条款成为无效、不合法或不可执行的,本合同的其余条款的有效性、合法性及可执行性均不因此受任何影响或减损,如果发生上述情形,甲乙双方将尽最大努力,签订合法有效的确认书或附件以实现本合同的目标。
第六条不可抗力:
1、本合同有效期间内,因自然灾害及因国家法律政策变更等人力不可抗拒的因素,造成本合同及其补充协议内容部分或全部不能履行,不承担违约责任。
2、一方当事人若欲根据前款免责,必须提出充分及合理的理由,并及时通知对方以减轻可能给对方造成的损失,并应当在10日内向对方提供有关的证明。
3、若发生不可抗力,双方应在知情后立即协商以寻找公平、合理、有效的解决方案,并应尽一切合理的努力来减轻不可抗力造成的损失。
4、若因不可抗力导致本合同项下工作不能继续进行,或工作暂停时间延续,甲方可以书面通知乙方终止本合同。
5、因上述原因终止合同的,费用结算由双方协商解决,解决方案主要依据乙方投入工作量和相关费用支出以及甲方对工作成果的可用性,结算内容并不包括乙方在该阶段所预期的利润。
第七条违约责任
1、合同双方之任何一方不能全面履行合同条款,均属违约;违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿责任。
2、违约金的标准:
合同履行中任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。
违约方除承担赔偿对方的全部经济损失外,还必须向对方支付合同价款3%的违约金。
3、乙方逾期完工的,每逾期一天,按合同总价的1%向甲方支付违约金。
逾期超过10天的。
甲方有权解除本合同,要求乙方返还已付款项,并支付违约金。
第八条通知和送达:
甲乙双方发送通知的方法,如用电报、电传、电子邮件通知时,凡涉及双方权利、义务的,应随之以书面形式通知。
一切通知和通信均应发往本合同规定的地址,直到向各方发出书面通知更改该地址为止。
第九条合同争议解决:
对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
凡因本合同的签订、履行而发生的或与本合同有关的一切争议,合同双方应友好协商解决;协商不成的,可选择以下第2方式解决:
(1)向合同履行地的人民法院提起诉讼;
(2)由河源市法院管辖。
第十条其它条款
1、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
2、本合同自双方法人代表或其委托代理人签字、盖章后生效。
双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
3、本合同附件与本合同具有同等法律效力。
4、本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。
附件
附件一-报价书
附件二-《包装方案》
(以下无正文)
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
地址:
电话:
地址:
电话:
签订日期:
201X年月日
篇二:
工程施工合同一般合同文本
天津市建设工程施工合同
工程名称:
工程地点:
发包人:
承包人:
XXX工程
发包方:
承包方:
总承包单位:
(盖章)(盖章)
2
合同文件
协议书
发包人(全称):
承包人(全称):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及其他有关法律、法规、新版《建筑工程质量验收标准规范》、《验收标准》等现行国家及天津市有关标注及其他适用于本工程的技术规范等,根据本工程的具体情况。
于年月日在签署本合同。
鉴于:
1、甲方委托乙方负责工作。
2、乙方承诺按照甲方的要求,依据甲乙双方确认的合同价格,在本合同规定的时间内保质、保量的完成上述工作,招标工程量清单旨在为提供一个共同报价基础,工程量清单内的数量及项目的准确性不获保证,乙方须自行核实,如有错项、漏项,概由乙方自行承担。
3、乙方作为有经验的承包商,在投标及签订本合同前已充分了解、研究并考虑到现行的有关规定和行业等现状、本项目的进展情况、全部施工图纸、技术说明、承包范围、工地周边环境、交通道路、现场条件、包装运输及二次搬运、人员、材料、机械、安全施工、冬(雨)季施工、夜间及节假日施工、外地施工、施工组织设计、施工技术措施、安全文明施工措施、是公共产生的建筑垃圾自行清理、施工期间的气候影响、甲方对工期和质量的要求、设计及工程变更、成品和半成品的保护、检验、调试、验收、样品、工程管理、对甲方人员进行实操培训、工程保险、所有税费的规定和缴纳等因素,除重大设计变更外,合同价款不做调整。
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本工程施工事项协商一致,订立
本合同,达成协议如下:
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程规模及特征:
资金来源:
二、工程承包范围
3
1.房建工程:
(在□内打√,并填写相应的工程量)
2.市政工程:
(在□内打√,并填写相应的工程量)
4
3.其它工程
三、合同工期
开工日期:
年月日竣工日期:
年月日合同工期总日历天数天。
四、质量标准
本工程质量标准:
达到国家现行验收规范“合格”标准
五、合同价款
币种:
人民币
合同价款(大写):
(小写):
¥
项目单价:
详见承包人的投标报价书
六、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款4.1款的规定一致:
1.协议书;
2.中标通知书(工程施工委托书);3.专用条款和补充条款;4.通用条款;5招标文件6.投标文件;
7.标准、规范及有关技术文件;8.图纸;9.工程量清单;
10.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;11.发包人和工程师有关通知及工程会议纪要;
12.工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。
5
篇三:
工程施工合同(范本)
安装工程施工合同
甲方:
___________________________
乙方:
___________________________
为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定,结合工程具体情况,经甲乙双方协商一致,同意订立本合同并严格遵守履行。
1.合同文件适用的法律、法规和标准、规范
1.1适用的法律、法规:
本合同文件适用国家有关法律和行政法规,其没有做出规定的,应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。
1.2适用的标准、规范:
本合同适用国家有关标准、规范;国家标准、规范中没有的,适用有关行业标准、规范;以上均没有的,适用工程所在地的有关标准、规范。
2.合同文件组成及解释顺序
2.1合同条款及合同附件
2.2补充合同(协议)书
2.3中标通知书、投标书及其附件
2.4标准、规范及有关技术文件
2.5有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件
2.6施工图纸及设计要求
2.7形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单
2.8有关会议纪要
2.9甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。
3.资质验证:
乙方资质情况(详细填写)
3.1资质证书号码:
_____________________________________________
3.2资质许可范围:
_____________________________________________
3.3发证机关:
_________________________________________________
3.4复审有效期:
_______________________________________________
3.5甲方查验原件的人员及时间:
_________________________________
3.6若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时,必须出具签订本合同的法人委托书。
委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。
委托人必须是其单位的法定代表人。
每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。
3.7应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。
4.工程概况
4.1工程名称:
_____________________________________________________
4.2工程类别:
乙方施工的项目属于类工程,但乙方的取费与此无关,乙方工程结算按本合同有关计价约定办理。
(不需要)
4.3工程地址:
_____________________________________________________
4.4工程规模:
建筑面积:
__________________平方米;层数:
_________层
4.5设计生产能力:
_________________________________________________
5.工程范围:
乙方施工的分部分项工程如下:
____________________________
6.承包方式:
劳务作业施工承包
7.工程期限
7.1合同开工日期:
_________年_________月_________日
7.2合同工期:
乙方施工的全部工程应于开工之日起_______个日历天(含所有节假日在内)完成,完工日期为______年______月______日。
本合同工程设立以下阶段控制点:
7.2.1于_______年_______月_______日之前,完成
_______________________
7.2.2于_______年_______月_______日之前,完成
_______________________
7.2.3于_______年_______月_______日之前,完成
_______________________
7.2.4于_______年_______月_______日之前,完成
_______________________
7.3实际完工日期:
乙方完成全部工程等所有合约项目,以书面通知甲方后,由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期。
7.4竣工日期:
与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期相同。
8.延期开工:
乙方不能按本合同约定开工日期开工的,应不迟于本合同开工日期前7天,向甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告,甲方代表
收到报告后48小时内给予答复,不同意延期开工的,工期不予顺延,同意延期开工的,工期相应顺延。
9.工期延误:
对下列情况,经甲方代表确认后,可顺延合同工期:
9.1因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者。
9.2重大设计变更(扩大规模、改变结构、提高标准)且非乙方原因所致者。
9.3甲方变更计划且非乙方原因所致,并对乙方工期有实质性影响,乙方停工72小时以上的时间段。
9.4施工中,图纸间断供应,造成乙方停工72小时以上的时间段。
9.5因甲供物资供应原因且非乙方错报、迟报、漏报物资需用计划所致者。
9.6在国家规定的工作时间中,现场连续停水或停电超过48小时且当天无法调整造成乙方停工者。
因业主原因应明确,以上原因应有书面的文件资料。
非以上原因不能按期完成或推迟阶段控制点的,甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的0.05%累计罚款,乙方还应承担甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款。
10.质量等级
乙方必须按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工;严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量必须达到有关标准的合格等级,按分项工程评定的合格率100%;工程一次交验合格率必须达到100%;本建设项目为业主与甲方约定的创(杯、奖)项目,乙方必须确保其施工的工程实体和质量保证资料等均不影响该项目标评定。
(质量标准应明确)
11.合同价款
11.1合同造价暂定为人民币___________元(大写_________________元),实际以甲方最终审定乙方工程结算书的审定值为准。
(应采用多种形式,如:
固定总价、综合单价等)
11.2签约后,按照本合同约定的计价标准执行,无论任何价格上涨或其他任何原因,双方均不做任何调整。
12.图纸和技术资料
12.1图纸:
甲方在_______年_______月_______日之前,向乙方提供与本合同工程范围有关的施工图一式一套(应有两套,其中一套为竣工资料用),或按以下期限分期提供一式一套:
_______年_______月_______日之前提供图纸;12.2资料:
设计已有的有关院标(标准图)一式一套(国标、省标由乙方自行解决)。
13.甲方驻工地代表:
姓名______________;身份证号码
___________________________
14.乙方驻工地代表:
姓名______________;身份证号码
___________________________
15.甲方工作
15.1组建与建设工程相适应的项目管理班子,全面履行甲方同业主签订的建设工程施工合同。
统一对业主、设计、监理等单位和当地有关部门进行工作对接;统筹安排交工资料整理工作;统一向业主单位办理建设项目竣工验收、竣工结算及财务结算。
15.2组织图纸会审和工程技术交底,负责编制总体工程施工组织设计;组织编制施工计划、物资需用量计划;统一制定各项管理指标。
15.3组织编制施工准备计划,协调解决施工用水、用电及现场道路,统筹规划现场平面布置(乙方的生产、生活临设费用及水电费由乙方承担)。
应根据项目特点而定。
15.4负责办理工程开、竣工报告;负责组织隐蔽工程验收、中间验收及建设项目竣工验收;对乙方已完分部工程和乙方全部完工工程,及时组织检查和完工认定。
15.5建立统一的质量监控机制,贯彻执行国家、行业、地区有关规范、标准和业主的质量要求。
15.6统一向业主办理以下事宜:
15.6.1必要的施工场地的工程地质和地下管线资料的签收、签发;15.6.2书面及现场交验水准点和坐标控制点;
15.6.3施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续;
15.6.4施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等保护工作的协调与处理。
16.乙方工作
16.1服从甲方的统一管理,按甲方CI达标和现场标准化管理要求,自费统一着装和布置现场;按照甲方施工平面规划及要求堆放材料和机具,搞好现场文明施工管理,保持施工现场井然有序和施工场地整洁卫生。
按施工需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏并负责安全保卫。
16.2在施工的全过程中,乙方必须按甲方要求和工程需要组织具有相应资格证件的熟练工人和性能良好的施工机具及检验合格的材料投入施工,确保实现本合同工期目标及质量、安全、文明施工等各项管理指标。
16.3严格按照设计图纸,施工验收规范及有关技术要求进行施工,确保工程质量达到约定的等级。
在施工过程中,及时按照有关标准和规范进行自检,及时做好施工日志和交工资料所需的各种原始记录。
以上资料均必须分类建档,保证完整齐全,符合交工资料要求。
16.4遵守有关部门对施工场地、交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定。
做好施工场地周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木等树木、地下管线和工地附近之交通、电力、通讯、给水、排水、供热、燃气、石油设施等保护工作。
如有损坏、破坏时,由乙方承担一切经济损失及各级罚款。
16.5做好已完工程、在施工工程和工程物资的保护保管工作和施工安全保卫工作。
乙方所有已完工程,已到位或已安装的设备、仪器、仪表;在施工已
投用的工程材料,已进入工地或在乙方仓储区域的工程物资等,在建设项目竣工验收之前,均由乙方承担全部保护、保管责任,倘有丢失、损坏、变质,均由乙方负责补足、修复并承担相应费用和由此而发生的一切经济损失。
乙方在施工中,应做好成品保护工作,因乙方施工造成任何施工单位的已完工程或在施工工程或工程物资损坏的,均由乙方承担由此而发生的一切经济损失。
16.6按照本合同和项目部的规定,及时向甲方提交施工准备计划、进退场人员名册、进退场机具设备清单、月度施工作业计划、季月物资需用计划、月度形象进度造价计算书及施工统计报表、隐蔽工程验收申请、工程事故报告、分部工程完工报告、乙方全部工程完工报告、施工图预算书和工程结算书。
16.7乙方必须以法定货币形式按时足额支付其员工工资,不得以任何名目或借口拖欠和克扣。
凡乙方拖欠或克扣其员工工资的,一律由乙方承担全部责任和一切后果及一切经济损失。
16.8根据工程和甲方的需要,按甲方要求参与试车、保运。
16.9按业主合同需由乙方承担的其他工作。
17.进度计划
乙方于每月21日,向甲方编报月度(本月21日至次月20日)施工进度计划。
必须按照工期要求及甲方批准的进度计划组织施工,随时接受甲方代表的协调、检查、监督。
18.质量与检验
18.1质量责任:
18.1.1乙方必须设立施工现场质量管理部门并配备熟悉工程质量检查、检验、评定、验收业务的质检人员,工程总造价大于_________元的,须配备1名持证上岗的专职质检人员,工程总造价不大于_________元的,可配备1名专职或兼职的质检人员。
因乙方未设立现场质管部门或未按本合同要求配备质检人员的,甲方均按空缺每天以_________元累计处罚乙方,直至设立、配备完毕为止。
18.1.2乙方发生质量事故的,由乙方承担一切责任和甲方、乙方、业主等各方一切经济损失及各级罚款。
此外,甲方对乙方另行处罚如下
____________________________________________________________。
18.1.3乙方施工的工程,质量等级未完全符合本合同约定的,由乙方自费整改并承担甲方及业主方的一切经济损失及各级罚款。
此外,甲方对乙方另行合成处罚如下:
___________________________________
18.1.4违反工程建设强制性标准要求,存在明显质量通病或观感质量差而影响交工验收需返工修理的,甲方按每项次以工程结算总造价的5‰累计处罚乙方并由乙方承担返工、修理费用和承担由此而造成的甲方、乙方、业主等各方的一切经济损失。
18.2检查和返工
18.2.1乙方应随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。
18.2.2对乙方工程质量达不到约定标准的部分,甲方有权要求乙方拆除和重新施工,乙方应按甲方要求进行拆除和重新施工,直至符合约定的标准,由此而发生的费用由乙方承担,工期不予顺延。
18.3隐蔽工程验收:
未经甲方代表批准,乙方所施工的任何隐蔽工程均