一级建造师《建筑工程管理与实务》押题密卷7.docx
《一级建造师《建筑工程管理与实务》押题密卷7.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一级建造师《建筑工程管理与实务》押题密卷7.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
一级建造师《建筑工程管理与实务》押题密卷7
2012年一级建造师《建筑工程管理与实务》押题密卷(7)
一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)
第1题在混凝土结构施工技术中,混凝土工程在施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合规定。
关于施工技术要求的描述,不正确的是( )。
A.已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.0MPa
B.在已硬化的混凝土表面上,应清除水泥薄膜、松动石子以及软弱混凝土层,并应充分湿润和冲洗干净,且不得积水
C.在浇筑混凝土前,宜先在施工缝处刷一层水泥浆(可掺适量界面剂)或铺一层与混凝土内成分相同的水泥砂浆
D.混凝土应细致捣实,使新旧混凝土紧密结合
【正确答案】:
A
第2题医院病房楼疏散楼梯的最小净宽度为( )m。
A.1.10
B.1.20
C.1.30
D.1.40
【正确答案】:
C
第3题在挖掘机中,正铲挖掘机的挖土特点是( )。
A.后退向下,强制切土
B.前进向上,强制切土
C.直上直下,自重切土
D.后退向下,自重切土
【正确答案】:
B
第4题混凝土的( )主要与其密实度及内部孔隙的大小和构造有关。
A.抗冻性
B.抗侵蚀性
C.抗渗性
D.碳化
【正确答案】:
C
第5题屋面刚性防水层主要分为普通细石混凝土防水层、补偿收缩混凝土防水层、块体刚性防水层、预应力混凝土防水层、钢纤维混凝土防水层,尤以( )应用最为广泛。
A.预应力混凝土防水层和钢纤维混凝土防水层
B.块体刚性防水层和预应力混凝土防水层
C.普通细石混凝土防水层和预应力混凝土防水层
D.普通细石混凝土防水层和补偿收缩混凝土防水层
【正确答案】:
D
第6题《砌体工程施工质量验收规范》规定,在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于( )mm,洞口净宽度不应超过1m。
A.200
B.300
C.400
D.500
【正确答案】:
D
第7题下列选项中不属于地震成因的是( )。
A.塌陷地震
B.构造地震
C.海啸地震
D.火山地震
【正确答案】:
C
第8题适用于开挖含水量大的砂土或黏土,主要用于停机面以下深度不大的基坑(槽)或管沟,独立基坑及边坡的开挖的挖掘机类型称为( )。
A.正铲挖掘机
B.反铲挖掘机
C.抓铲挖掘机
D.拉铲挖掘机
【正确答案】:
B
第9题防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于( )d。
A.7
B.14
C.15
D.30
【正确答案】:
B
第10题根据《建筑设计防火规范》的规定,关于建筑幕墙防火设计的表述,错误的是( )。
A.窗槛墙、窗间墙的填充材料应采用不燃材料
B.幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵
C.无窗间墙和窗槛墙的幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于0.50h
D.当外墙面采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体时,其墙内填充材料可采用难燃材料
【正确答案】:
C
第11题建筑石膏在运输及储存时应注意防潮,一般储存3个月后,强度将降低( )左右。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
【正确答案】:
B
第12题在挤密桩地基处理技术中,( )系用洛阳铲或螺旋钻机成孔,在孔中分层填入水泥、土混合料经夯实成桩,与桩间土共同组成复合地基。
A.水泥粉煤灰碎石桩地基
B.砂石桩地基
C.夯实水泥土复合地基
D.灰土桩地基
【正确答案】:
C
第13题当建筑物基础下的持力层比较软弱,不能满足上部荷载对地基的要求时,常采用( )
来处理软弱地基。
A.换填地基法
B.夯实地基法
C.挤密桩地基法
D.预压地基法
【正确答案】:
A
第14题《玻璃幕墙工程技术规范》规定,全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触。
板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于( )mm,且应采用密封胶密封。
A.8
B.10
C.12
D.14
【正确答案】:
A
第15题卷材防水层应铺设在混凝土结构主体的迎水面上。
铺贴高聚物改性沥青卷材应采用( )施工。
A.热熔法
B.冷粘法
C.空铺法
D.点粘法
【正确答案】:
A
第16题根据《建筑基坑支护技术规程》,关于水泥土桩墙适用条件的表述,有误的是( )。
A.适于基坑侧壁安全等级宜为二、三级
B.水泥土桩施工范围内地基土承栽力不宜大于150kPa
C.基坑深度不宜大于6m
D.适于基坑侧壁安全等级一、二、三级
【正确答案】:
D
第17题以木质纤维或其他植物纤维为原料,经纤维制备,施加合成树脂,在加热加压条件下,压制成厚度不小于1.5mm,名义密度在0.659~0.809g/cm3之间的板材称为( )。
A.硬质纤维板
B.半硬质纤维板
C.中密度纤维板
D.软质纤维板
【正确答案】:
C
第18题重大危险源控制系统的重要组成部分是( )。
A.重大危险源的管理
B.事故应急救援预案
C.重大危险源的评价
D.重大危险源的辨识
【正确答案】:
B
第19题在建筑材料复试的取样原则中,见证取样和送检次数不得少于试验总次数的( )。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
【正确答案】:
B
第20题根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)的规定,关于装修材料的分类和分级的表述,错误的是( )。
A.装修材料按其使用部位和功能,可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装饰材料七类
B.单位质量小于300g/m2的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可作为B1级装修材料使用
C.安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板,可作为A级装修材料使用
D.施涂于A级基材上的无机装饰涂料,可作为B1级装修材料使用
【正确答案】:
D
二、多项选择题(共10题,每题2分。
每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。
错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
第21题工程测量仪器中,经纬仪由( )组成。
A.照准部
B.水平度盘
C.望远镜
D.基座
E.数据记录装置
【正确答案】:
A,B,D
第22题关于建筑塑料的特性,下列叙述中正确的是( )。
A.质轻、绝缘、耐腐
B.加工性能好、装饰性优异
C.耐热性差、易燃
D.易老化、刚度小
E.热膨胀性小
【正确答案】:
A,B,C,D
第23题在建筑工程施工进度计划的编制中,施工总进度计划的编制依据包括( )。
A.工程项目承包合同及招标投标书
B.工程项目全部设计施工图纸及变更洽商
C.施工现场条件和勘察资料
D.施工图纸及设计单位对施工的要求
E.资源配备情况
【正确答案】:
A,B
第24题关于深基坑支护中逆作拱墙的适用条件,下列说法中正确的是( )。
A.基坑侧壁安全等级宜为三级
B.黏土和黏土质土场地不宜采用
C.拱墙轴线的矢跨比不宜小于1/8
D.基坑深度不宜大于15m
E.地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施
【正确答案】:
A,C,E
第25题根据《金属与石材幕墙工程技术规范》的规定,金属板与石板安装应符合的规定包括( )。
A.应对横竖连接件进行检查、测量、调整
B.金属板、石板安装时,左右、上下的偏差不应大于1.0mm
C.金属板、石板空缝安装时,必须有防水措施,并应有符合设计要求的排水出口
D.填充硅酮耐候密封胶时,金属板、石板缝的宽度、厚度应根据硅酮耐候密封胶的技术参数经计算后确定
E.金属板、石板安装时,左右、上下的偏差不应大于1.5mm
【正确答案】:
A,C,D,E
第26题下列关于裱糊工程的施工环境要求的叙述正确的有( )。
A.水泥砂浆找平层已抹完成,经干燥后含水率不大于6%,木材基层含水率不大于12%
B.房间的木护墙和细木装修底板已完成,经检查符合设计要求
C.水电及设备、顶墙上预留预埋件已完成
D.旧墙面在裱糊前应清除疏松的旧装修层,并刷涂界面剂
E.新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆
【正确答案】:
B,C,D,E
第27题《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定,施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。
应当参加专家论证会的人员包括( )。
A.专家组成员
B.建设单位项目负责人或技术负责人
C.监理单位项目总监理工程师及相关人员
D.建设单位董事会成员
E.勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员
【正确答案】:
A,B,C,E
第28题天然花岗石板材按形状可分为( )。
A.毛光板
B.普型板
C.圆弧板
D.异型板
E.镜面板
【正确答案】:
A,B,C,D
第29题钢结构是由钢板、型钢通过必要的连接形成的结构。
钢结构的连接方法可分为( )。
A.焊缝连接
B.铆钉连接
C.螺栓连接
D.法兰连接
E.套管连接
【正确答案】:
A,B,C
第30题在砌体房屋结构的主要构造要求中,墙体的构造措施主要包括( )。
A.裂缝
B.收缩缝
C.沉降缝
D.圈粱
E.伸缩缝
【正确答案】:
C,D,E
三、案例分析题(共5题,
(一)、
(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)
第31题某工程项目难度较大,技术含量较高,经有关招标投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。
业主于2004年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书,A、B、C三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件,最终确定8承包商中标,并于2004年4月30日向8承包商发出了中标通知书。
之后由于工期紧,业主口头指令B承包商先做开工准备,再签订工程承包合同。
B承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作,但业主迟迟不同意签订工程承包合同。
2004年6月1日,业主书面函告B承包商,称双方尚未签订合同,将另行确定他人承担本项目施工任务。
B承包商拒绝了业主的决定。
后经过双方多次协商,才于2004年9月30日正式签订了工程承包合同。
合同总价为6240万元,工期12个月,竣工日期为2005年10月30日,承包合同另外规定:
(1)工程预付款为合同总价的25%。
(2)工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构(配)件价值相当于工程预付款时起扣,每月以抵充工程款的方式陆续收回。
主要材料及构(配)件比重按60%考虑。
(3)除设计变更和其他不可抗力因素外,合同总价不进行调整。
(4)材料和设备均由B承包商负责采购。
(5)工程保修金为合同总价的5%,在工程结算时一次扣留,工程保修期为正常使用条件下建筑工程法定的最低保修期限。
经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量(第1月至第12月)如下表所示。
本工程按合同约定按期竣工验收并交付使用。
在正常使用情况下,2009年3月30日,使用单位发现屋面局部漏水,需要维修,B承包商认为此时工程竣工验收交付使用已超过3年,拒绝派人返修。
业主被迫另请其他专业防水施工单位修理,修理费为5万元。
【问题】
1.指出本案招标投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺?
2.业主迟迟不与B承包商签订合同,是否符合《招标投标法》的规定?
,说明理由。
3.在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时,B承包商可采取哪些保护自身合法权益的措施?
4.本工程预付款是多少万元?
工程预付款应从哪个月开始起扣?
第1月至第7月合计以及第8、9、10月,业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元?
请列出计算过程。
5.B承包商是否仍应对该屋面漏水承担质量保修责任?
说明理由。
屋面漏水修理费应由谁承担?
【正确答案】:
试题解析:
1.要约邀请:
业主的投标邀请书。
要约:
投标文件。
承诺:
中标通知书。
2.不符合规定。
根据《招标投标法》的规定,应在中标通知书发出后30d内签订合同。
3.B承包商可以采取的措施如下。
(1)继续要求业主签订合同。
(2)向招标监督管理机构投诉。
(3)向约定的仲裁机构投诉。
(4)向法院起诉。
4.本工程预付熬为:
6240万元×25%=1560万元。
本工程起扣点=6240万元-1560万元/60%=3640万元,从第9个月起开始扣。
第1月至第7月合计:
3000万元。
第8月:
420万元。
第9月:
510万元-(3930-3640)万元×60%=336万元。
第10月:
770万元-770万元×60%=308万元。
5.承包人应承担屋面漏水保修责任,因为未过5年的法定期。
承包费用由承包人承担。
第32题某施工总承包单位于2010年5月与某公司签订了框架一剪力墙办公楼工程的施工合同。
该工程建筑面积28350m2,地上22层,地下2层。
施工单位编制的施工组织设计和进度计划已获监理工程师批准。
2010年6月24日,工程正式开工,地下连续墙工程由分包商进行施工。
在实际施工过程中发生了以下事件。
事件1:
在开挖过程中,遇到砂土层,监理工程师6月30日下停工令,其后进行地质复查;7月4日接到监理工程师下达的复工令,要求7月5日复工。
事件2:
因分包商施工的地下连续墙出现质量问题,工期拖延5日,影响了施工的正常进行。
事件3:
7月25日至28日,由于当地出现罕见暴雨迫使工程暂停,人工窝工20个工作日。
注:
以上事件均发生在关键线路上。
【问题】
1.由于工程施工地质条件的变化造成工期拖延,施工总承包单位向业主提出的工期索赔是否成立?
请说明原因。
2.由于地下连续墙出现质量问题造成工期拖延,施工总承包单位向业主提出的工期索赔是否成立?
请说明原因。
3.由于暴雨造成工期拖延,施工总承包单位向业主提出的工期索赔是否成立?
请说明原因。
4.对于上述可要求索赔的事件,每项工期索赔各是多少天?
总计工期索赔是多少天?
【正确答案】:
试题解析:
1.由于工程施工地质条件的变化造成工期拖延,施工总承包单位向业主提出的工期索赔成立。
理由:
地质条件原因造成工期拖延的责任在于建设单位(不是承包单位的原因造成的;根据监理工程师下达的停工令停工),所以该项事件的工期索赔成立。
2.由于地下连续墙出现质量问题造成工期拖延,施工总承包单位向业主提出的工期索赔不成立。
理由:
因为施工总承包单位与分包单位在工程质量上对建设单位承担连带责任,所以因地下连续墙施工质量问题造成工期拖延,施工总承包单位不能向建设单位提出工期索赔。
3.由于暴雨造成工期拖延,施工总承包单位向业主提出的工期索赔成立。
理由:
暴雨造成的工期拖延属于不可抗力原因(施工单位无法预见、无法避免、无法克服),所以工期索赔成立。
4.各事件工期索赔的天数及总计工期索赔的天数。
(1)各事件工期索赔的天数。
事件1:
索赔工期5d(6月30日—7月4日)。
事件2:
索赔工期4d(7月25日—7月28日)。
(2)共计索赔工期为:
(5+4)d=9d。
第33题某综合楼工程,地下1层,地上10层,钢筋混凝土框架结构,建筑面积28500m2,某施工单位与建设单位签订了工程施工合同,合同工期约定为20个月。
施工单位根据合同工期编制了该工程项目的施工进度计划,并且绘制出施工进度网络计划如下图所示(单位:
月)。
在工程施工中发生了如下事件。
事件1:
因建设单位修改设计,工作K停工2个月。
事件2:
因建设单位供应的建筑材料未按时进场,工作H延期1个月。
事件3:
因不可抗力原因工作F停工1个月。
事件4:
因施工单位原因工程发生质量事故返工,工作M实际进度延迟1个月。
【问题】
1.指出该网络计划的关键线路,并指出由哪些关键工作组成。
2.针对本案例上述各事件,施工单位是否可以提出工期索赔的要求?
并分别说明理由。
3.上述事件发生后,本工程网络计划的关键线路是否发生改变?
如有改变,指出新的关键线路。
4.对于索赔成立的事件,工期可以顺延几个月?
实际工期是多少?
【正确答案】:
试题解析:
1.该网络计划的关键线路为:
①→②→③→⑤→⑧→⑨。
该网络计划的关键工作为:
A、D、E、H、L。
2.针对上述各事件,施工单位是否可以提出工期索赔要求的判断及理由。
(1)事件1:
施工单位不可提出工期索赔要求。
理由:
该工作不影响总工期。
(2)事件2:
施工单位可提出工期索赔要求。
理由:
该工作在关键线路上,影响总工期,且属于建设单位的责任。
(3)事件3:
施工单位不可提出工期索赔要求。
理由:
该工作不影响总工期。
(4)事件4;施工单位不可提出工期索赔要求。
理由:
工期拖延是施工单位自身原因造成的。
3.上述事件发生后,本工程网络计划的关键线路没有发生改变。
4.对于索赔成立的事件,可顺延工期1个月。
实际工期是21个月。
第34题某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,合同中约定:
建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120d;竣工时间提前奖励为3000元/d,误期损失赔偿费为5000元/d。
经项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(单位:
d)。
施工过程中发生如下事件:
事件1:
工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验,以验证设计参数的正确性。
该试验需修建两间临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。
建设单位认为,该试验费用属建筑安装工程检验试验费,试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费,该两项费用已包含在施工合同价中。
事件2:
建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。
其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件3:
(1)由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改,致使B工作停工3d(每停1d影响30工日,10台班);
(2)由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,使C工作的施工暂停5d(每停1d影响40工日,10台班);(3)由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,E工作停工6d(每停1d影响20工日,5台班)。
施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件4:
在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程师建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。
该工程的实际工期为122d。
【问题】
1.事件1中建设单位的说法是否正确?
为什么?
2.逐项回答事件2中施工单位的要求是否合理,说明理由。
3.逐项说明事件3中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔,说明理由并给出审批结果(写出索赔金额计算过程)。
4.事件4中试验检验费用应由谁承担?
5.分析施工单位应该获得工期提前奖励,还是应该支付误期损失赔偿费。
金额是多少?
【正确答案】:
试题解析:
1.事件1中建设单位的说法不正确。
理由:
依据《建筑安装工程费用项目组成》的规定,建筑安装工程费(或检验试验费)中不包括构件破坏性试验费;建筑安装工程措施费中的临时设施费不包括试验用房修建费用。
2.对事件2中施工单位的要求是否合理的判断。
(1)施工单位要求建设单位支付保管费是合理的。
理由:
依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,建设单位提供的材料,施工单位负责保管,建设单位支付相应的保管费用。
(2)施工单位要求建设单位支付检验费是合理的、。
理由:
依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,建设单位提供的材料,由施工单位负责检验,建设单位承担检验费用。
(3)施工单位要求建设单位支付二次搬运费是不合理的。
理由:
二次搬运费已包含在建筑安装工程费用中的措施费(或直接费)中。
3.事件3中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔要求的判断。
如下图所示,粗实线表示关键线路;经分析可知,E工作有5d总时差。
(1)B工作停工3d,应批准工期延长3d(因属建设单位原因且工作处于关键线路上);费用可以索赔。
应补偿停工损失=(3×30×50+3×10×200)元=10500元。
(2)C工作停工5d,工期索赔不予批准,停工损失不予补偿,因属施工单位原因。
(3)E工作停工6d,应批准工期延长1d(该停工属建设单位原因所造成,但E工作有5d总时差,停工使总工期延长了1d);费用可以索赔。
应补偿停工损失=(6×20×50+6×5×200)元=12000元。
4.事件4中,若构件质量检验合格,由建设单位承担试验检验费用;若构件质量检验不合格,由施工单位承担试验检验费用。
5.由于非旌工单位原因使B王作和E工僬停工,造成总工期延长4d,工期提前了(120+4—122)d=2d,施工单位应获得工期提前奖励,应得金额;2d×3000元/d=6000元。
第35题某装饰公司承接了寒冷地区某商场的室内外装饰工程。
其中,室内地面采用地面砖镶贴,吊顶工程部分采用木龙骨,室外部分墙面为铝板幕墙,采用进口硅酮结构密封胶、铝塑复合板,其余外墙为加气混凝土外镶贴陶瓷砖。
施工过程中,发生如下事件。
事件1:
因木龙骨为甲提供材料,施工单位未对木龙骨进行检验和处理就用到工程上。
施工单位对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行了复试,对铝塑复合板核对了产品质量证明文件。
事件2:
在送待检时,为赶工期,施工单位未经监理工程师许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工,待复验报告出来,部分指标未能达到要求。
事件3:
外墙面砖施工前,工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样本,并对其质量验收进行了允许偏差的检验。
【问题】
1.进口硅酮结构密封胶使用前应提供哪些质量证明文件和报告?
2.事件1中,施工单位对甲提供的木龙骨是否需要检查验收?
木龙骨使用前应进行什么技术处理?
3.事件1中,外墙陶瓷砖复试还应包括哪些项目?
是否需要进行内墙砖吸水率复试?
铝塑复合板应进行什么项目的复验?
4.事件2中,施工单位的做法是否妥当?
为什么?
5.指出事件3中外墙饰面砖样板件施工中存在的问题,写出正确做法,并补充外墙饰面砖质量验收的其他检验项目。
【正确答案】:
试题解析:
1.进口硅酮结构密封胶使用前应提供的质量证明文件和报告包括:
出厂检验证明、产品质量合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告、有效期证明材料、商检证。
2.事件1中,施工单位对甲提供的木龙骨需要检查验收。
木龙骨使用前应进行防火技术处理。
3.事件1中,外墙陶瓷砖复试还应包括对外墙陶瓷砖的抗冻性进行复试;不需要进行内墙砖吸水率复试。
铝塑复合板应进行剥离强度项目的复验。
4.事件2中,施工单位的做法不妥当。
理由:
没有监理工程师的许可,施工单位不得自行赶工,要按照之前编制的进度计划实施项目。
5.事件3中外墙饰面砖样本施工中存在的问题:
未对样本的饰面砖黏结强度进行检验。
正确做法:
应对样板件的饰面砖黏结强度进行检验。
外墙饰面砖质量验收的其他检验项目:
对外墙饰面砖隐蔽工程进行验收,平整度、光洁度的检验、尺寸检验、饰面板嵌缝质量检验。