劳务分包合同 最新版本.docx
《劳务分包合同 最新版本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《劳务分包合同 最新版本.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![劳务分包合同 最新版本.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2022-12/31/3f37f80c-0627-41c1-97b9-ea487a39a203/3f37f80c-0627-41c1-97b9-ea487a39a2031.gif)
劳务分包合同最新版本
建设工程施工劳务分包合同
甲方(甲方):
。
乙方(乙方):
。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程劳务分包施工事项协商达成一致,订立本合同。
一、乙方资质情况
乙方营业执照编号:
。
资质证书号码:
。
二、劳务分包工作对象及提供劳务内容
(一)工程名称:
(二)工程地点:
(三)工作内容及单价见下表:
分部分项名称
单位
暂定工程量
单价(元)
工作内容
备注说明
本合同约定,根据业主要求的工期和甲方工程要求进度情况,乙方必须在确保工程质量、安全的情况下连续施工,乙方在签约前已认真查看施工现场,熟悉施工现场的一切情况进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。
三、合同金额及结算支付
(一)合同金额
合同总价:
(大写)(小写)¥元。
不含税合同价:
;税金:
。
合同单价:
。
合同期内单价不调整。
(临时用工工日单价不得超过元)。
该价格包含为完成工作内容的直接费、间接费、管理费、利润、风险和税金。
具体包括:
实施和完成本合同工程所需的人工费、辅助材料费、施工机械使用费、缺陷修复费、冬季(雨季、夜间、特殊地区、行车干扰工程)施工增加费、安全及文明施工措施费、施工环保费、施工辅助费、场地清理费、施工人员设备进退场费、前期施工准备费,以及进场人员团体意外伤害险、规费、利润和税金等合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险,且包含完成该分部分项工程未列子目的一切费用。
合同单价中未列项目双方均认为已包括在其相关计价项目之内,除此之外,甲方概不支付乙方任何费用。
(二)工程量确认
双方现场确认的符合验收标准的实际完成合格劳务作业量,由乙方提出计量申请,甲方审批确认。
对乙方未经甲方认可,超出技术交底范围和因乙方原因造成返工的作业量,甲方不予计量。
隐蔽工程必须在隐蔽前向甲方申请验收计价劳务作业量。
(三)工程款支付
1.本合同无预付款;付款方式为银行转账,每次按完成工程进度价款的85%支付;工程完工后且乙方无拖欠农民工工资纠纷支付至完成工程进度价款的95%,工程完工质保期满无质量问题付清5%余款。
甲方付款应按乙方提供的银行帐号转入其帐户,不得用现金或其他形式支付。
2.乙方应在转账前7日内向甲方提供合法有效的等额发票,如未按时、足额提供,甲方有权暂停支付工程款直到清理出场,由此造成的损失由乙方全权负责。
3.因天气、地方协调、征地拆迁、验收等所有因素造成的停工,甲方不增加任何费用。
4.在合同签约时,乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解。
乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予工程款的支付,并共同承担资金风险。
由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况,乙方不得追究甲方责任,但乙方有义务会同甲方共同向造成资金风险的业主进行资金催讨和索赔。
四、履约担保
1.乙方同意以提交履约保证金方式对乙方履行合同进行担保。
2.提交履约保证金:
乙方以合同总价的10%的结算款作为履约保证金,至乙方完成合同约定全部义务为止无拖欠纠纷后返回保证金(不计利息)。
3.如果乙方不能按照合同约定完成合同全部义务或由于乙方原因造成工程及他人损失的,乙方同意除在质量、工期、安全指标等方面受到本合同相应条款约定的罚款和承担甲方受到各方面(包括业主方)的罚款外,还同意将该履约保证金作为乙方支付给甲方违约金及赔偿之费用。
五、分包工作期限
1.开工工作日期:
2.结束工作日期:
3.合同工期总日历天数天。
4.节点工期要求:
乙方应按甲方工程进度计划和合同工期要求完成。
5.本合同约定工期已充分考虑季节气温等因素,乙方必须充分把握有效施工时间,确保按期完成。
6.工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本合同总价(约定工程量乘以单价,以下同此解释)的1‰计算,按天累计,违约金最多不超过劳务分包合同总价的10%。
在甲方提供现场正常的情况下,乙方日完成工程量不得少于甲方要求完成工程量。
若乙方不能达到上述施工强度,甲方有权要求乙方采取相应措施进行赶工,并有权安排其他队伍从事该项工程的施工,并由乙方承担相应的费用及价差。
7.遇有下列情况之一,经甲方同意并书面签字盖章认可后,可适当延长工期,延长期限由甲方决定。
(1)因不可抗力的影响;
(2)重大的设计变更修改而增加工作量,使乙方工程进度无法按原计划进行;
(3)业主原因的工期调整;
(4)发生不可抗力,乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划,尽一切可能保证工期。
(5)发生不可抗力的费用承担:
☆乙方人员伤亡由乙方负责并承担费用,甲方人员由甲方负责并承担费用;
☆造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担;
☆所需清理修复工作的责任与费用的承担,甲方、乙方双方根据具体情况另行协商。
六、质量标准与施工验收
工程质量标准:
本工作必须达到质量评定合格等级。
质量验收标准严格执行按甲方与业主所签订的主合同有关质量的约定、国家现行的验收规范和质量评定标准、施工图纸、设计通知、其它施工验收规定或质量检验标准等相关规定,确保达到质量标准方可办理结算。
1.乙方必须严格按甲方提供本工程的施工图纸、招标文件技术要求、设计说明、设计变更等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工,确保工程质量达到要求。
2.质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为本合同总价的10%。
3.乙方管理人员必须对每一道工序进行现场监督,质量达不到标准及不符合规范要求的,应及时予以修复或返工,直到甲方、监理及业主满意为止,修复和返工费用由乙方负担。
给甲方造成不良影响,按相应的数量、单价处以同等金额的罚款。
每道工序完工后,经自检合格,报甲方质检人员和驻地监理工程师验收签认后,方可进行下一道工序。
隐蔽工程在需隐蔽之前,必须通知甲方及监理工程师做检查。
否则,乙方要承担由此导致的一切损失。
4.本工程质量必须通过甲方、业主、监理、监督站的验收和确认环境安全验收。
5.乙方应按要求配备必要的管理人员及施工人员,施工人员到位后,接受甲方关于工程的施工进度、质量、技术、安全及文明施工标准的交底,按规定的要求进行施工,并随时接受业主、监理、甲方的检查,把好质量关。
在施工过程中,乙方如违反规定或达不到规定标准的,甲方有权要求乙方返工,费用由乙方承担,但工期不予延长,并追究乙方的违约责任。
同时有权终止合同,另行安排其他施工单位进行施工,所发生的实际费用及甲方的损失,在乙方工程款和履约保证金中扣除,不够扣除的,甲方有权向乙方追索。
6.乙方须负责本工程的施工期间及完工未交付前的产品保护,包括砼面保护、钢筋保护等,必须落实行之有效的产品保护措施,产品保护费用由乙方承担。
7.在施工过程中如因乙方管理及施工不完善造成的质量事故,由乙方负责,并应及时报告甲方,由甲方提出事故处理方案,经业主、设计、监理、甲方等单位共同研究认可后,由乙方组织实施并承担一切费用。
七、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
1.本合同;
2.本合同附件;
3.本工程施工总承包合同。
八、图纸
甲方应在劳务分包工作开工15天前,根据乙方的要求提供相关图纸,费用由乙方承担。
九、现场负责人
1.甲方委派的担任驻工地履行本合同的现场负责人为。
2.乙方委派的担任驻工地履行本合同的现场负责人为。
乙方现场负责人必须有正式任命文件和法人委托书。
全权代表乙方履行本合同,全面负责本合同执行中的有关技术、劳务作业进度、现场管理、质量检验、安全生产、合同结算、受领合同价款、签认劳务工作量、办理中间计价、领取设备材料等方面工作;乙方项目经理必须持有劳务公司法定代表人签字,单位盖章且被授权从事本合同项目工作的书面授权委托书或任命书,见附件5《授权委托书》。
并根据甲方要求,委派附表1《乙方现场管理人员名单》中相关人员为本合同履行具体管理人员。
十、甲方义务
1.组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行本合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
2.负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
3.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
4.统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
5.按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;
6.按本合同约定,向乙方结算劳务费用;
7.负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
十一、乙方义务
1.对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
2.乙方根据甲方施工组织设计总进度计划的要求,提交施工劳动力计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按甲方要求提交月、旬、周施工计划,以及配备上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施;
3.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
4.自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
5.按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
6.按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收;
7.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
8.应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。
因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
9.乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。
10.除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
十二、安全、文明施工与检查
1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
由于乙方的人员行为过错造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。
2.从事特殊工种的人员,必须经过专门培训并取得相应特种作业资格后才能上岗,乙方有义务对其在施工场地的各工种劳务作业人员进行岗前培训并对他们的安全负责,要求施工人员上岗前掌握一定的安全、技术技能,提高文明施工、安全生产及法律法规意识,以适应相应的工作岗位的需要。
甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
乙方必须为劳务用工人员办理意外伤害等各类保险,其费用自理。
乙方自行投保的范围(内容)为:
按相关规定办理。
3.负责安全措施的实行,乙方应按工程特点为施工人员提供劳保用品(如安全帽、手套、雨鞋等),施工中的劳保用品由乙方自行解决,乙方解决不了的,甲方可协助解决,但费用由乙方承担。
4.乙方应重视安全生产、施工中要加强对施工人员的安全培训教育,增强施工人员的安全生产意识。
乙方在施工中发生安全事故,应及时上报甲方,造成人员伤亡及财产损失,由乙方负责处理及承担全部责任和费用。
5.乙方在施工过程中应严格控制好施工噪声、扬尘、污水的排放和施工振动对周围环境的污染、危害和影响,负责施工现场四周的保洁工作。
施工全过程应执行甲方一体化管理体系的各项要求和施工现场的环境安全管理计划,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工,不发生环境和职业健康安全事故。
6.乙方需配合甲方迎接各种检查、验收的准备工作,甲方不另行支付费用。
7.乙方自备的设施、设备、机械必须符合安全生产的标准及要求,必须向甲方报验后方可进场,在使用前须通过甲方的验收,在施工时严格执行安全操作规程和机械定期检修保养制度,并纳入甲方机械管理范围,如因乙方自备设施、设备、机械不良引起的事故,均由乙方负责。
十三、农民工工资管理
1.农民工实行实名制管理,乙方必须确保所用的劳务用工工资发放到位。
2.乙方每月给甲方提供考勤表和工资表,由乙方财务把工资支付到务工人员本人的银行卡上,甲方监督发放。
若施工中乙方拖欠民工工资等现象发生时,甲方有权从乙方结算款或履约保证金中扣除代发给农民工。
如出现乙方拖欠农名工工资现象,由此引起的一切责任由乙方承担。
3.乙方队伍进场后必须将施工人员名册交甲方,乙方的管理人员和特殊工种的操作人员,必须持有效证件上岗,如因无证操作引起的事故,均由乙方负责。
在项目尚未完成之前不得随意调动管理人员和施工操作人员,遇特殊情况须提前七天书面通知甲方并经甲方同意。
乙方调动人员必须在名册上及时调整及调整相应的证件。
甲方不定期进行人员工的检查,如未经同意擅自撤离现场,发现一人次处罚1000元。
乙方应为其劳务人员办理意外伤害保险。
十四、合同解除
1.发生下列情况之一,甲方有权解除与乙方的建设工程施工劳务合同并勒令其退场:
(1)严重影响工期或出现质量事故的;
(2)打骂甲方、监理、发包人的;
(3)发生盗窃行为或其它乙方发生集体斗殴的;
(4)其它违纪违法行为的。
2.若乙方在工程进度、质量、安全等方面不能满足业主及甲方的需要,甲方有权单方面随时解除此合同,乙方必须无条件接受。
甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿。
已完工程量结算单价按照合同价格的50%进行最终结算。
3.如在乙方没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,甲方应通知乙方终止本合同。
乙方接到通知后尽快撤离现场,甲方应按本合同第三条约定的付款方式支付乙方已完工程的劳务报酬。
4.如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以解除合同。
5.合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。
甲方应为乙方撤出提供必要条件,并按合同约定支付已完成工作劳务报酬,已完成工作量由双方在场验收合格后作为结算依据,乙方无正当理由拒不到场的经甲方单方面验收,并按约定支付验收合格部分工作劳务报酬。
有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
6.不管甲方与业主签订的总承包合同以任何理由终止,甲方以书面形式通知乙方立即终止本合同的承包关系,乙方必须无条件接受,此时,乙方应尽快从工地搬走分包方的材料机械和设备财产并撤离其人员。
十五、禁止转包或再分包
乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。
否则,甲方有权单方面终止合同,由此造成的所有经济损失均由乙方承担。
十六、其他事项
1.税金与发票:
与乙方相关的工程税金和发票均由乙方负责,乙方每次申请支付工程款时乙方应提供相应等额的合法有效发票。
2.乙方不得以甲方及甲方项目的名义在外签订各类合同。
乙方不得私自刻制甲方及甲方项目部公章、项目部合同章及财务章。
3.双方在履行合同中如发生纠纷和违约时,应双方协商解决;如双方协商不成,由郑州市金水区人民法院管辖。
4.本合同的未尽事项,必要时由双方另订补充协议。
5.本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份,经双方盖章签字后生效。
6.合同终止:
本合同双方履行完合同全部义务、工程结束验收合格、质保期(缺陷责任期)满且无质量问题后终止。
7.合同订立时间:
年月日。
十七、合同附件
合同附件作为合同的组成部分。
附件包括:
附件1《乙方现场管理人员名单》、附件2《甲方供应材料、损耗表》、附件3《乙方从业人员登记表》、附件4《进场主要设备表》、附件5《授权委托书》、附件6《劳务分包承诺书》
甲方:
(公章)乙方:
(公章)
住所:
住所:
法定代表人法定代表人
或委托代理人:
或委托代理人:
帐户名:
帐户名:
帐号:
帐号:
邮政编码:
邮政编码:
签订地点:
签订日期:
年月日
附件1
乙方现场管理人员名单
序号
姓名
现场职务
性别
年龄
文化程度
身份证号
家庭住址
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
申明:
以上人员与甲方发生的民事行为均代表乙方行为。
乙方(签章):
附件2
甲方供应材料、设备名称及损耗表
序号
材料或设备名称
规格
单位
允许损耗系数
施工部位
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
乙方(签章):
附件3
乙方从业人员登记表(编号:
001)
姓名
性别
年龄
一寸照片
现场职务
从事专业
文化程度
家庭住址
身份证(复印件)
从业资格证(复印件)(如有)
乙方负责人或委托代理人签字:
乙方从业人员登记表(编号:
002)
姓名
性别
年龄
一寸照片
现场职务
从事专业
文化程度
家庭住址
身份证(复印件)
从业资格证(复印件)(如有)
乙方负责人或委托代理人签字:
附件4:
进场主要设备表
序号
设备名称
规格型号
数量
生产厂家
出厂时间
存放地点
技术状况
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
乙方(签章):
附件5:
授权委托书
委托单位:
法定代表人:
职务:
住所:
邮编:
受委托人:
姓名:
性别:
工作单位:
职务:
身份证号码:
联系电话:
现委托受委托人代表委托单位办理。
我单位对受托人在授权范围内办理的有关事宜均承担法律责任。
本授权委托书共份,自签署之日起至年月日有效,至完成工作后失效。
委托单位:
法定代表人:
(签字)
年月日
法定代表人身份证正面:
受委托人身份证正面:
附件6:
劳务分包承诺书
河南水建集团有限公司:
我单位自愿参加工程的劳务作业承包,并以劳务承包人的名义自愿做出如下承诺:
1、此合同签订前我方已充分考察了施工现场,结合我方以往的施工经验,我方已充分预计到目前这种地质情况有各种风险,我方承诺:
无论采用何种施工方案,我方保证施工质量,单价均不作调整。
2、在施工中和竣工结算时乙方不得以包含但不限于以下所列项目为理由或借口向甲方索赔,包括现场停电、停水,迎接业主、监理、甲方的检查,业主计量支付、供料不及时,征地拆迁、变更等待,自然灾害等因素造成的人员机械的停工和窝工损失,该费用已包含在劳务工序单价中。
3、鉴于本工程的具体情况,我方理解甲方有可能随时调整工期,在协商单价时我方已充分考虑了工期调整可能带来的影响,因此我方承诺无条件接受甲方调整工期的要求,工期调整后单价也不作任何调整,为此,我方承诺不会因为工期调整而提出费用补偿要求和索赔。
4、我方纳税人身份识别及信息有变动,我方将第一时间以书面文件告知甲方,涉及到相关纳税的违约责任及损失,由我方全部承担。
5、我方承诺坚决服从甲方管理,遵守甲方的各项规章制度,接受甲方对安全、质量、进度、环保、文明施工等的考核和奖罚。
6、我方已充分考虑到在施工过程中可能出现的停工、窝工风险,综合报价中已考虑,我方承诺不对施工过程中发生的停工、窝工以及材料额外倒运等提出费用补偿要求;如果甲方通知我方有可能长时期停工,要求我方撒场或短期停工时,我方承诺不向甲方要求增加停工、窝工及调遣费用。
7、我方承诺合同综合单价中已包含安全、文明施工措施等费用,严格按照甲方要求进行安全、文明施工,并不再提出费用补偿要求和索赔。
若我方未履行上述义务造成工程、财产、人身损害等,由我方负责并承担因此所发生的一切费用。
8、我方承诺,无条件接受甲方对我方施工任务的划分,我方已经充分考虑各方面的风险,合同综合单价中已包含风险费;我方承诺,如果由于我方施工管理方面的原因导致我方被清理出场时,我方已施工完毕且已检验合格的工程按合同单价的70%结算,放弃已施工完毕但检验不合格工程的计价,并承担由此引起的处理费用。
9、我方承诺,甲方临时调用我方人员的临时派工单做到二日签字完善,报甲方计量工程师备案,否则视为我方放弃该部分临时用工的费用。
10、我方承诺,对派往甲方工地的人员都提供一份我方人员与我公司()签定的劳动合同原件及身份证复印件交由甲方备案;我方承诺,对派往甲方工地的人员满足健康及甲方对专业技能的要求,在与甲方劳务合作结束前都保持人员的稳定,未经甲方同意不得随意调整人员,否则甲方每发现一人次可处罚我方2000元。
11、我方承诺,甲方组织的有关施工管理、安全、质量等方面的工地会议时,均由我方合同附表中的相关负责人参加,未经甲方批准不得使用其它人员替代。
12、如工期变化或我方工程进度缓慢无法满足总工期要求时,我方承诺服从甲方的优化施工安排(包含不限于增减工程量),调整承包范围,以确保全线总工期,并不因此提出费用补偿要求和索赔。
13、合同签订人承诺本人是公司人员(即与公司有合法的劳动关系)