委塘冲塘山塘维修加固工程施工承包合同模板.docx
《委塘冲塘山塘维修加固工程施工承包合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《委塘冲塘山塘维修加固工程施工承包合同模板.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
委塘冲塘山塘维修加固工程施工承包合同模板
正本
__县2019年
__镇__村委塘冲塘山塘维修加固工程
施工承包合同
合同编号：
__________-003
发包方（甲方）：
__县农田水利管理站
承包方（乙方）：
________水环境治理有限公司
签订日期：
2019年9月
第一节合同协议书
第二节通用合同条款
第三节专用合同条款
第四节附件
一、合同协议书
发包人（甲方）：
__县农田水利管理
承包人（乙方）：
________水环境治理有限公
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就__县2019年第二批中央财政水利发展资金补助小型水源建设项目__镇__村委塘冲山塘维修加固工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：
__县2019年第二批中央财政水利发展资金补助小型水源建设项目__镇__村委塘冲山塘维修加固工程。
2.工程地点：
__镇__村委。
3.工程立项批准文号：
。
4.资金来源：
中央财政水利发展补助资金。
5.工程内容：
山塘的大坝、放水设施、溢洪道进行改造。
6.工程承包范围：
设计改造的工作内。
二、合同工期
计划开工日期：
2019年9月___日。
计划竣工日期：
2019年12月___日。
本工程计划总工期100天，具体开工日期以监理人发出的开工通知为准。
三、质量标准
工程质量符合水利水电建设工程验收规程合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）贰拾玖万贰仟玖佰伍拾柒元整（¥_____________元）
2.合同价格形式：
单价承包，项目完工后以__县财政评审中心审核后预算单价为依据，按__县定点采购水利建设项目下浮系数94%进行结算。
五、项目经理
承包人项目经理：
张峻华。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书（包括补充协议、合同谈判备忘录）；
（2）专用合同条款及其附件；
（3）通用合同条款；
（4）技术标准和要求；
（5）图纸；
（6）已标价工程量清单或预算书；
（7）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于2019年日签订。
十、签订地点
本合同在__县农田水利管理站签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。
十三、合同份数
本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。
发包人：
__县农田水利管理站承包人：
________水环境治理有限公（盖单位章（盖单位章）
法定代表人：
（签名法定代表人：
（签名）
（或委托代理人）（或委托代理人）:
地址地址：
___市___区西城大道与世纪大道交口飞扬国际___幢___
电话电话：
____-_________
传真传真：
____-_________
邮政编码邮政编码：
_________
开户名全称开户名全称：
________水环境治理
有限公司
账号账号：
____________________
开户行名称开户行名称：
中国建设银行股份有限公司__世纪大道支行年年日
二、通用合同条款
通用合同条款具体参见《______水利水电工程施工招标文件范本（2014版）》中的相关通用合同条款执行。
3、专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.2发包人：
__县农田水利管理。
1.1.2.3承包人：
________水环境治理有限公司。
1._____分包人：
X。
1.1.2.6监理人：
________诚科水利工程管理有限公司。
1.1.4日期
1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）壹年。
1.4合同文件的优先顺序
进入合同的各项文件及其优先顺序如下：
（1）合同协议书（包括补充协议、合同谈判备忘录）；
（2）专用合同条款（含附加条款）；
（3）通用合同条款；
（4）技术标准和要求（合同技术条款）；
（5）图纸；
（6）已标价工程量清单；
（7）其他合同文件。
1.5合同签订
中标单位在签订合同时，必须由本单位法定代表人和项目经理到场签订合同和承诺书，承诺书须承诺按施工工期完成并通过完工验收；因施工单位的原因未能按期完工的，按有关约定计处罚金。
1.7联络
1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达__县农田水利管理站。
2.发包人义务
2.3提供施工场地
2.3.2发包人提供的施工场地范围为：
发包人负责办理工地范围内的征地、拆迁和移民等有关手续，向承包人提供施工用地。
提供的用地范围和期限在签订协议书时商定。
2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为：
本工程施工需要涉及的范围。
2.8其它义务
（一）其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。
3.监理人
3.1监理人的职责和权力
3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：
按本工程委托监理合同。
4.承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.10其他义务
（一）办理建筑意外伤害保险。
承包人要严格按照国务院《工伤保险条例》规定，及时为农民工办理参加工伤保险手续，并按时足额缴纳工伤保险费。
同时，按照《建筑法》规定，为施工现场从事危险作业的农民工办理意外伤害保险。
必须在工程开工前办理完建筑意外保险的投保手续，为参加本合同工程现场施工所有作业人员及管理人员，包括参加工程建设的管理人员、监理人员、施工人员（含民工）办理建筑意外伤害保险，支付保险费（意外伤害保险费为中标的工程量清单总价的3‰～6‰，由发包人在办理开工手续前垫支，由承包人承担）。
保险期限自投保之日（工程开工之日）起至工程竣工验收时止，时间上涵盖施工全过程的任一时段。
鉴于本合同工程各工种调动频繁、用工流动性大等特点，投保实行不记名和不计人数的方式，一旦该工程项目发生人员意外伤害，只要是在该工程发生的，都应该由保险公司在保险责任范围内负责赔付。
（二）执行农民工工资保证金制度，缴纳农民工工资保证金（适用于在本自治区行政区域内施工的所有水利水电工程项目）。
1、根据______壮族自治区劳动和社会保障厅、自治区水利厅二○○七年二月二十七日联合颁发的桂劳社发[2007]38号文《关于关于建立水利水电工程项目农民工工资保证金制度的通知》精神，在办理工程项目开工手续前，住所地在______境内的（或住所地不在______境内的）承包人必须向其住所地（或工程项目实际用工地的）相关劳动保障部门履行以下义务：
（1）按以下标准在劳动保障部门指定的账户足额存入农民工工资保证金：
工程项目中标价（合同价）___万元（含___万元）以下的，按2％计算；超过___万元部分，按1％计算。
（2）承包人在投标时，必须在投标文件中作如下承诺：
①如实说明其以前所承建的工程项目中工资支付的情况，特别注明是否存在拖欠或克扣农民工工资的行为。
②承诺中标后及时、足额存入农民工工资保证金。
③承诺依法足额支付农民工工资，一旦其承建的工程项目出现拖欠农民工工资情况的，可由劳动保障部门从工资保证金中先予垫支。
承包人应当持根据上述作出的承诺和说明、存入农民工工资保证金的银行凭证到劳动保障部门报备。
由劳动保障部门出具备案证明后到水利部门办理开工手续。
（三）工程施工的义务和责任
（1）承包人应负责施工场地内部的水、电等施工管、线路的铺、架设及其费用，并按供电部门规定向供电部门（或发包人）交纳水、电费。
发包人提供的接电点在签订合同时明确。
另外，施工通讯及设施由承包人负责并承担费用。
（2）除民房外、承包人应按监理人的指示负责拆除、清理已征用土地上的杂物、灌木、树木、树根、杂草等。
（3）承包人应充分理解有一些设施（如施工道路、桥梁）可能会有其它人和单位使用通行，在使用过程中发生干扰时，应立即通知监理人并服从监理人的决定。
（4）承包人应为监理人、发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合，并对这种配合对施工的影响应有充分的考虑。
（5）工程竣工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场直至监理人、发包人满意为止。
（6）对上述
（1）～（5）项工作，费用已包括在有关单价和总价中，发包人不再另行支付由此所发生的一切费用。
（7）经过公路、城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、环保、环卫等部门规定执行。
施工车辆的营运手续办理、清洗等一切费用由承包人承担。
由于车辆超载、带泥或洒漏造成的道路损坏、环境污染等，其责任和费用均由承包人承担。
（8）承包人必须文明、安全施工，在施工期间发生的一切人员伤亡和财产损失等责任事故和所发生的一切费用概由承包人承担。
（9）按照发包人的要求作好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。
（10）承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
①按时提交施工组织设计、单位工程的施工方案。
②每月___日向监理人提交当月工程进度报表及下月进度计划。
③承包人自行负责施工安全保卫工作及夜间施工照明。
④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：
遵守有关部门对施工现场交通、环卫和施工噪音管理规定，如有发生，费用由承包人承担。
⑤已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：
已竣工工程未交付发包人之前，承包人按协议条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。
⑥承包人有义务对施工场地周围管线（含地上及地下）和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等进行探明并负责保护。
⑦施工场地清洁卫生的要求：
按城建卫生有关规定执行，由承包人负责，费用由承包人承担。
⑧承包人承担施工场地、水电及运输通道的修建和维护、清场等费用。
（11）双方约定承包人应做的其他工作：
①凡属于需要承包人交付给其他承包人的工作面以及与其他承包人交叉作业的工作面，承包人必须服从监理人的决定，按规定的完工日期完成并将清理好的工作面移交给发包人，并取得监理人的同意。
②工程完工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场。
并在工程完工后6个月内完成并提交工程竣工资料和工程结算资料。
承包人逾期提交，发包人将对承包人的拖延行为视为违约，并按___元/天计算违约金，违约金从承包人应得的工程款中扣除，但其最终的累计总金额与各项逾期完工违约金合计不超过合同价格的2％。
（12）其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。
4.2履约担保
本工程履约担保采取履约保证金形式，担保金额为合同金额的3%，不计利息，在合同签订前缴入__县公共资源交易中心专用账户（账户名称：
__县公共资源交易中心；开户银行：
中国建设银行__支行；账号：
45050163570500000116）；且在签订施工合同时提供相关证明；发包人在合同工程完工或竣工验收证书颁布发后28天内将履约担保退还给承包人。
4.3分包
4.3.2语序承包人分包的工程项目、工作与分包金额限额：
（1）工程项目。
（2）工作内容。
（3）分包金额限额。
4.3.10分包人项目管理机构的设立：
。
4.5.1投入本项目的项目经理、技术负责人、质量检查员、专职安全员等主要管理人员中标后，经中标人申请、监理机构审核允许、招标人同意和水行政主管部门同意备案后方可变更为不低于同等条件的人员，不能按工期完成的，报告水行政主管部门，将其列入不守信誉名单。
4.6.5.1建立参建单位现场主要管理人员考勤制度。
承包人现场主要管理人员，包括项目经理、技术负责人、质量管理员、安全管理员等，每月必须在项目所在地的考勤管理部门至少通过______水利工程建设项目管理信息系统的两次指纹考勤，且两次考勤的间隔时间不得少于10天和多于20天。
4.6.5.2施工单位要制定好每15天进度节点,项目业主要对每15天进度节点进行考核,如有两个节点进度未能完成任务,项目业主有权采取必要的赶工措施（包括增派机械、人员、增加工作面），所发生的赶工费用由中标单位负责支付。
4.11不利物质条件
4.11.1不利物质条件的范围：
按通用条款执行。
5.材料和工程设备
5.2发包人提供的材料和工程设备
5.2.1无。
6.施工设备和临时设施
6.1承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.2承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理相关申请手续，发包人予以协助，发生的相关费用由承包人承担。
6.2发包人提供的施工设备和临时设施
（1）发包人提供的的施工设备：
。
（2）发包人提供的临时设施。
7.交通运输
7.1道路通行权和场外设
道路通行权和场外设施的约定：
承包人负责并承担费用。
8.测量放线
8.1施工控制网
8.1.1施工控制网的约定：
由承包人负责测设。
9.施工安全、治安保卫和环境保护
9.2承包人的施工安全责任
9.2.12下列工程应编制专项施案：
无。
其中应组织专家论证和审查的专项施工方案：
无。
9.7文明工地
9.7.1本合同文明工地的约定：
按水利部《水利系统文明建设工地评审管理办法》创建文明建设工地。
11开工和竣工（完工）
11.2本工程主体工程完工时间为：
2019年12月28日。
11.3发包人的工期延误
11.4异常恶劣的气候条件
11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
（1）日降雨量大150㎜的雨日超过1天；
（2）10级以上的持续1日的大风（以气象部门鉴定为准）
（3）日气温超过38℃的高温大于2天；
（4）日气温低于-10℃的严寒大于2天。
（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；
（6）6级以上的地震；
（7）50年一遇及以上的洪水；
（8）其他异常恶劣气候灾害。
11.5承包人工期延误
（1）逾期完工违约金表（参考格式）
序号
项目及其说明
要求完工日期
违约金（元/天）
x
工程完工
2019.12.28
0
x
x
x
x
x
x
x
x
承包人如未能按上表各节点要求的完工日期前完工，逾期完工违约金按__元/天计算。
误期时间从规定完工日期起直到全部工程或相应部分工程完工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。
（2）全部逾期完工违约金的总限额不超过合同总价的2%，发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项违约金或以其他方式收回此款，此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
11.6工期提前
工期提前的资金约定：
在保证工程质量的前提下，发包人鼓励承包人提前完工，但本合同工程无提前工期奖金。
12暂停施工
12.1承包人暂停施工的责任
（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：
承包人在合同工期内非异常恶劣的气候条件、政策性调整和发包人等因素暂停施工所产生相关费用由承包人承担，工期照计。
12.2发包人暂停施工的责任
（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：
按通用条款执行。
13工程质量
13.7质量评定
13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定按项目划分结果确定。
13.7.7工程合格标准为：
达到设计要求及水利水电工程施工质量检验与评定规程要求的合格标准；优良标准为：
达到设计要求及水利水电工程施工质量检验与评定规程要求的优良标准。
达到优良的奖金为：
无。
13.8质量事故处理
13.8.4工程竣工验收时，承包人及监理人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
14.试验和检验
14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.5水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责查收设备规格及数量，并保管设备。
14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：
混凝土试块、砂浆试块、钢筋、水泥、砂、碎石等。
15.变更
15.1变更的范围和内容
（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的10％，关键项目：
依据项目划分审批界定，单价调整方式：
①《工程量清单》中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价；②《工程量清单》中无适用于变更工作的项目时，则可在合理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估价的基础，由发包人、监理人及承包人协商确定变更后的单价或合价，若存在争议时按第15.4执行。
15.4变更的估价原则
15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按照以下原则确定:
①有定额可套的，套用编制控制价所选定额计算，并乘以（1-中标价下浮系数）计算，其中材料价格有信息价的按当地同期信息价，无信息的由发包人、承包人、监理人市场询价确定。
②无定额可套的，由发包人、承包人、监理人市场询价确定。
15.5承包人的合理化建议
15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为。
16价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
16.1.1物价波动引起的价格调整方式：
不作调整。
17计量与支付
17.2预付款
17.2.1预付款
本工程无预付款。
17.2.2预付款保函（担保）
（2）工程材料预付款的担保约定为：
无。
17.2.3预付款的扣回与还清
工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价格的20%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的90%时全部扣清。
_
_（_-___）
（_2-_1）_
式中：
_—每次进度付款中累计扣回的金额；
_—工程预付款总金额；
_—签约合同价格；
_—合同累计完成金额；
_1—开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例；
_2—全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例；
上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。
（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：
无。
17.3.2进度付款申请
承包人提交进度付款申请单的份数：
一式肆份。
17.3.3进度付款证书和支付时间
（2）本款“专用合同条款的约定支付逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款最高利率计算的逾期付款金额的利息。
17.3.5工程进度付款的支付比例
工程进度款每个付款周期，支付限额为已完成工程量的80%，工程完工验收达到质量要求，余款在工程完工结算后一个月内，工程款支付至结算总价的97%（含已支付的），发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保证金，待工程质量保修期满后返还。
17.4质量保证金
17.4.1每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的3%，扣留的质量保证金总额为工程价款结算总额的3%。
17.5竣工（完工）结算
17.5.1竣工（完工）付款申请单
（1）承包人应提交竣工付款申请单份数：
一式肆份。
17.5.3除按通用合同条款所说的内容外，增加以下内容：
最终结算以财政评审结果或审计结果为准。
17.6最终结清
17.61最终结清申请单
（1）承包人应提交最终结清申请单份数：
一式肆份。
17.7竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：
财务决算所需的一切资料。
。
18竣工验收（验收）
18.1验收工作分类
根据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第___号）和《水利水电建设工程验收规程》（_____-2008）的相关规定执行。
18.2分部工程验收
18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收为：
主体部分工程，其余由监理主持。
18.3单位工程验收
18.3.4提前投入使用的单位工程包括：
。
18.5阶段验收
18.5.1本合同工程阶段验收类别包括：
。
18.6专项验收
18.6.2本合同工程专项验收类别包括：
。
18.7竣工验收
18.7.3本工程不需要（需要/不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。
18.8施工期运行
18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：
。
18.9试运行
18.9.1试运行的组织：
/；费用承担：
。
19缺陷责任与保修责任
19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修）计算如下：
起算日按通用条款19.1和19.7的约定，终止日按专用条款1.1.4.5约定。
20保险
20.1工程保险
建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：
X；
投保内容：
；
保险金额、保险费率和保险期限：
。
20.4第三者责任险
20.4.2第三者责任险保险费率：
由承包人自行投保；
第三者责任险保险金额：
由承包人自行投保。
20.5其他保险
需要投保的其他内容：
由承包人自行投保；
保险金额、保险费率和保险期限：
由承包人自行投保；
20.6对各项保险的一般要求
20.6.1保险凭
承包人提交保险凭证的期限：
/；
保险条件。
20.6.4保险金不足的补
承包人负责补偿的范围与金额：
保险金额不足的补偿由承包人负责；
发包人负责补偿的范围与金额：
由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用财政评审后预算价包含的，有承包人负责。
评审后预算价未包含的，根据业主要求购买的由业主另行支付费用。
21.不可抗力
21.1不可抗力的确认
21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和本合同专用合同条款第11.4款的约定。
24.争议的解决
24.1争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：
向约定的仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
25.附加条款
25.1对承包人的要求
1、因承包人的原因造成施工进度计划滞后，承包人均应按发包人和监理
升级会员 