风电道路合同范本.docx

风电道路合同范本.docx

《风电道路合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风电道路合同范本.docx（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

风电道路合同范本

进场检修道路承包合同书

甲方：

乙方：

乙方身份证号：

依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5风场检修道路路径（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。

订立本合同。

第一条工程概况

工程名称：

盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径工程

第二条工程地点：

盛元正镶白旗乌宁巴图风电场风场检修道路

第三条工程承包范围

盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径的修建和修建所需人员及所需材料的供应和购买，使用装载机推4M宽0.35深的基槽（局部地基看现场而定），然后铺山皮石采用平地机整平后洒水，再采用20T压路机碾压

（密实度必达到0.94以上）再铺大小适中的沙石细骨料，采用平地机整平后洒水进行二次碾压。

修建道路时以施工图纸的做法及质量为准，超出预算，甲方不

予补给。

建管办的临时要求用工已包括在内，甲方不再给补零工。

第四条工程工期

1.计划开工日期：

2015年8月26日，计划完工日期：

2015年9月11日。

2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。

3、如乙方原因造成工期（根据甲方进度计划安排）延误，每延误一天，乙方赔偿甲方1000元，延误15天以上，甲方可终止合同，乙方并承担延误工期给甲方造成的损失。

第五条工程质量标准

所承包工程范围内的工程质量必须达到本工程施工图纸及国家现行规范、行

业标准的要求（道路弯转半径，不得小于35米）。

第六条甲方责任和义务

1、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。

对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员所造成的后果由乙方负责。

第七条乙方责任和义务

1•遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，

做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2•严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同道路承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主、监理、甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

3.技术工人必须按国家规定持上岗证，技工必须有职业技能操作证，持证

率达到100%特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%

4.服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：

接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；

5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。

因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：

6.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、

工作服、手套及其它相关的防护用品）；

7•进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

8.甲方在资金暂时（一个月）不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

9、如按照相关规定，乙方劳务承包必须以有资质的劳务企业和甲方签定承包合同，则乙方必须按照相关规定联系有资质的劳务企业与甲方签定劳务合同并承担相应费用，不得影响工程进度的正常进行。

如因此停工给甲方造成损失由乙方承担。

10.凡是本工程的涉及到的土地征用协调，施工人员，工程所需一切材料均由乙方自己提供。

11.道路完成后，直至大型设备进场施工完成，如有牧民因乙方所修道路发生阻碍事件，如道路超宽或由乙方因施工碾压草原，扬尘毁坏草原及围挡等，如有类似事件出现，乙方负责解决费用及修复，甲方为此事不在向乙方增加任何费用。

第八条环境保护、安全生产和文明施工

1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保

护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。

由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，乙方承担一切责任后果和经济费用。

发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

3•乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

由于自身原因及违章操作造成事故，乙方承担一切责任后果和经济费用。

第九条材料、设备供应与管理

风场检修道路路经施工所需材料，设备，机械，均由乙方自己提供，乙方应

合理用料、注重节约。

如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担。

第十条承包方式、价格及包含的内容

1•承包价格所包含的内容：

承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：

机具费

用；各种主材料费；辅助材料费用；各种周转材料费用；各类材料的二次倒运费;自然气候影响等不可预见工日费用；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）;安全防护设施的搭拆；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的测量放线、机械设备维修和安装拆卸用工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工及材料费用；承包工程范围内的不可预见费用。

2•本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

按道路每公里95000元（大写）玖万伍仟元，（最后决算以实际

测量为准）。

第十一条结算办法及付款方式

1•甲方不预付乙方生活费用，承包费用按工程进度支付当月工程的

70%付款时间为业主付款后，承包工程完工验收合格后付至工程总量的90%

余款待大型设备安装完后支付。

（结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数）

第十二条施工验收

1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。

施工完

毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；乙方应当及时对自己施工成果组织有关部门进行初步验收、中间验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿

维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或

施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

（配合第三方工作的费用另外协商）

第十三条工程保修

1.①保修范围：

乙方所承包范围内的所有道路施工。

②期限：

自竣工

验收合格后一年内。

2.保修责任：

道路完成后在在保修期间内，乙方负责对道路进行定时的检查、养护和维修，如发现道路有凹陷，应及时处理和维修，时刻保证道路畅通。

3•保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维

修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方

承担。

第十四条保险

1•乙方负责人必须为从事特殊工种作业的人员办理意外伤害保险并为自有设备办理保险，支付保险费用，乙方为施工场地内人员生命财产和乙方方提供的施工机械设备办理保险，支付保险费用。

2•保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

第十五条争议

1•甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

2•发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；

2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

2.2调解要求停止合同工作，且为双方接受；

2.3仲裁机构要求停止合同工作；

2.4法院要求停止合同工作。

第十六条不可抗力

1•不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。

2•不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

3•因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第十七条合同解除

1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

第十八条合同终止

双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

第十九条

本合同一式_4_份，甲方__2—份；乙方__2—份。

第二十条

补充条款未尽事宜双方协商解决。

第二^一条合同生效本合同双方约定当日生效

合同签订时间：

同签订地点：

—

甲方（盖章）

代表签字

乙方（盖章）：

乙方身份证号