建筑工程最新练习题.docx
《建筑工程最新练习题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程最新练习题.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
建筑工程最新练习题
2017-2018年建筑工程最新练习题
简答题
1、某城市建设项目，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，并通过公开招标选定甲施工单位作为施工总承包单位，工程实施中发生了下列事件。
事件1：
桩基工程开始后，专业监理工程师发现甲施工单位未经建设单位同意将桩基工程分包给乙施工单位，为此，项目监理机构要暂停桩基施工。
征得建设单位同意分包后，甲施工单位将乙施工单位的相关材料报项目监理机构审查，经审查，乙施工单位的资质条件符合要求可进行桩基施工。
事件2：
桩基施工过程中出现断桩事故，经调查分析，此次断桩事故是因为乙施工单位抢进度，擅自改变施工方案引起。
对此，原设计单位提供的事故处理方案为：
断桩清除，原位重新施工。
乙施工单位按处理方案实施。
事件3：
为进一步加强施工过程的质量控制，总监理工程师代表指派专业监理工程师对原监理实施细则中的质量控制措施进行修改，修改后的监理实施细则经总监理工程师代表审查批准后实施。
事件4：
工程进入竣工验收阶段，建设单位发文要求监理单位和甲施工单位各自邀请城建档案管理部门进行工程档案验收并直接办理移交事宜，同时要求监理单位对施工单位的工程档案质量进行检查。
甲施工单位收到建设单位发文后将文件转发给乙施工单位。
事件5：
项目监理机构在检查甲施工单位的工程档案时发现缺少乙施工单位的工程档案，甲施工单位的解释是：
按建设单位要求，乙施工单位自行办理了工程档案的验收及移交。
在检查乙施工单位的工程档案时发现缺少断桩处理的相关资料，乙施工单位的解释是：
断桩清除后原位重新施工，不需列入这部分资料。
[问题]
1.事件1中，项目监理机构对乙施工单位资格审查的程序和内容是什么
单选题
2、下列关于质量控制体系的说明中，正确的是（）。
A．项目的质量控制体系和建筑企业的质量管理体系目的相同
B．建设工程项目质量控制体系主要服务于施工企业
C．工程项目质量控制体系是一次性的质量控制系统
D．工程项目质量控制体系的有效性需要进行第三方认证
单选题
3、下列工作中不属于建设准备阶段应进行的工作的是（）。
A．择优选定施工单位
B．组织准备、材料订货
C．完成征地拆迁工作
D．编制项目管理实施规划
单选题
4、某城市热力管道工程，施工单位根据设计单位提供的平面控制网点和城市水准网点按照一定的次序进行了施工定线测量后，用钢尺丈量定位固定支架、补偿器、阀门等的位置。
在热力管道实施焊接前，根据焊接工艺试验结果编写了焊接工艺方案，并按该工艺方案实施焊接。
在焊接过程中，按焊接温度规定，先进行预热后焊接，焊接部位的焊渣在焊缝完全冷却后经敲打除去。
在焊接质量检验过程中，发现有不合格的焊接部位，经返修后达到质量要求标准。
在（）℃以下的气温中焊接，应在焊口两侧50mm范围内对焊件进行预热。
A．10
B．0
C．-10
D．-1
简答题
5、某海滨城市为发展旅游业，经批准兴建一座三星级大酒店。
该项目甲方于1998年10月10日分别与某建筑工程公司（乙方）和某外资装饰工程公司（丙方）签订了主体建筑工程施工合同和装饰工程施工合同。
合同约定主体建筑工程施工于当年11月10日正式开工。
合同中工期为2年5个月。
因主体建筑工程与装饰工程分别为两个独立的合同，由两个承包商承建，为保证工期，当事人约定：
主体与装饰施工采取立体交叉作业，即主体完成三层，装饰工程承包商立即进入装饰作业。
为保证装饰工程达到三星级水平，业主委托某监理公司实施“装饰工程监理”。
在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议。
该工程按变更后的合同工期竣工，经验收后投入使用。
在该工程投入使用2年6个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。
诉称：
甲方于该工程验收合格后签发了竣工验收报告，并已开张营业。
在结算工程款时，甲方本应付工程总价款1600万元人民币，但只付了1400万元人民币。
特请求法庭判决被告支付剩余的200万元及延期的利息。
在庭审中，被告称：
原告主体建筑工程施工质量有问题，如大堂、电梯间门洞、大厅墙面、游泳池等主体施工质量不合格。
因此，装修商进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付15.2万美元，折合人民币125万元。
此项费用应由原告承担。
此外，还有其他质量问题，造成客房、机房设备、设施损失计人民币75万元。
共计损失200万元人民币，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为1400万元人民币。
原告辩称：
被告称工程主体不合格不属实，并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。
被告又辩称：
竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为了企业晋级的情况下，我方代表才签字。
此外，被告代理人又向法庭呈交装饰工程公司提出的索赔15.2万美元（经监理工程师和业主代表签字）的清单56件。
原告再辩称：
被告代表发言纯系戏言，怎能以签署竣工验收报告为儿戏，请求法庭以文字为证。
又指出：
如果真的存在被告所说的情况，那么被告应当根据《建设工程质量管理条例》的规定，在装饰施工前通知我方修理。
原告最后请求法庭关注：
从签发竣工验收报告到起诉前，乙方向甲方多次以书面方式提出结算要求。
在长达2年多的时间里，甲方从未向乙方提出过工程存在质量问题。
对于乙方因工程款纠纷的起诉和甲方因工程质量问题的起诉，法院是否应予以保护
简答题
6、某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。
合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。
管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。
经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。
在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。
地下管网施工中，因设计图样修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。
为此项目部提出合同变更和索赔的申请。
该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项目部在施工准备阶段制订了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。
为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。
项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行吏底，然后由分包单位组织施工。
问题
项目部将压缩机安装进行分包的做法是否正确说明理由。
如果业主同意分包，项目部编制施工组织设计、施工方案后，即向分包单位交底的做法是否正确分别说明理由。
多选题
7、在施工准备阶段，监理单位安全生产监理工作的内容包括（）。
A．编制含有安全生产监理内容的监理规划
B．对施工现场安全生产情况进行巡视检查
C．核查施工现场施工起重机械、安全设施的验收手续
D．审查施工单位编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求
E．审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效
单选题
8、施工生产资源的五大生产要素应包括（）。
A．人力资源、工程设备和材料、施工机械设备和检测器具、施工方法、环境
B．人力资源、工程设备和材料、施工机械设备和检测器具、施工技术、资金
C．人力资源、施工机具、施工技术、材料、资金
D．人力资源、施工机具、工程设备和材料，法规标准、环境
简答题
9、
（一）
某机电安装工程公司总承包一大型制药厂设备安装工程。
合同约定，工程设备和主材由业主采购提供。
管道工程安装时，因业主提供的水泵迟迟不能到货而影响工期，项目部为保证施工进度自行采购部分水泵并进行安装，安装后被监理工程师发现，下令停工。
经与业主协商，同意采用项目部购买的水泵。
在试压时，发现项目部购买的水泵密封部位泄漏。
地下管网施工中，因设计图样修改，增加了施工内容和工程量，业主仍坚持合同工期不变。
为此项目部提出合同变更和索赔的申请。
该工程施工环境不确定因素较多，工期紧、任务重，项目部在施工准备阶段制订了人力资源储备预案，因施工范围扩大超过预期，该预案仍不能满足工程进度需要。
为赶工期，项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。
项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。
问题人力资源储备预案不能满足施工范围扩大的要求，项目部还应采取哪些人力资源管理措施，以保证施工正常进行，如期完成合同工期？
简答题
10、与施工公司（乙方）签订了某公共设施的施工合同，合同签订后乙方将公共设施的钢架结构吊装分包给安装公司，甲方与乙方共同确定了施工方案与进度计划（如下图）合同中规定：
窝工降效系数为50%。
施工过程中发生如下事件：
事件1：
按进度计划K工作施工0.5个月后，业主方要求修改设计，K工作停工待图2.5月（混凝土工程），乙方向甲方提出索赔清单如下表所示。
内容数量费用计算备注
新增工程量300m
3
300×200=60000（元）混凝土工程量单价200元/m
3
，
原计划工程量为600m
3
机械闲置60台班60×100=6000（元）台班费100元/台班，
自有设备台班折旧费为60元
人工窝工1800工日1800×28=50400（元）工日费28元/工日
机上人工费60工日60×60=300（元）机上人工费50元/工日
事件2：
乙方自备施工机械未按时到达施工现场致使H工作实际进度在12月底时拖延1个月，乙方要求合同工期顺延1个月，并补偿费用2万元。
事件3：
F工作施工时，因项目经理部确定的施工工艺出现质量事故，监理工程师要求返工，工作实际进度在12月底时拖后1个月，乙方要求顺延合同工期1个月，补偿费用2万元。
事件4：
施工第9个月，F工作在施工现场发现文物，为保护文物现场停工，乙方向甲方提出补偿工期1个月和费用1万元的要求。
由于事件3和事件4的发生，F工作延误影响致使钢架结构安装施工向后拖延，丙方就事件3和事件4分别向乙方提出索赔费用1万元，工期共顺延2个月的要求。
事件5：
开工后第19个工作月出现台风，现场工作全部停止，为此乙方要求补偿因台风破坏施工现场的现场清理时间1个月，并补偿清理费用4万元。
问题
单选题
11、某建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，向安全生产监督管理部门申请安全设施竣工验收，提交的下列文件资料中，哪些不符合要求（）
A．竣工验收申请表
B．某监理公司出具的安全设施设计审查意见
C．建设项目安全机构设置及人员配备情况
D．承建单位甲级资质复印件
多选题
12、机电工程施工单位项目部根据施工方法的具体要求，按照（）原则选择施工机械设备，尽量降低机械设备的投入。
A．满足需要
B．技术先进
C．优选国产
D．配备可能
E．经济合理
单选题
13、竣工验收应符合《建设工程项目管理规范》（GB/T50326―2006）第16.4.5条规定，即（）。
A．设计文件和合同约定的各项施工内容即将施工完毕
B．有完整并经核定的工程竣工资料，符合验收规定
C．有勘察、设计、施工、监理等单位即将验收的工程质量合格文件
D．有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备进场的证明
多选题
14、在质量目标、质量管理职能分层分解的基础上制定的工程项目质量计划的内容包括（）。
A．明确各层次的质量目标和质量管理职能及各层次之间的配合和接口
B．明确实现质量目标的过程顺序，明确过程中进行质量检测的环节和频率以及标准
C．明确影响质量的控制节点，以及如何进行质量检查、控制
D．明确记录和收集报告数据的标准表格，确定和提供实现质量目标必需的资源
E．按质量计划组织实施，及时清除不合格工程，并总结经验教训，分析产生不合格的原因，提出改进措施，持续改进质量管理体系
多选题
15、施工文件档案管理的内容主要包括四大部分，分别是（）。
A．工程施工技术管理资料
B．工程合同文档资料
C．工程质量控制资料
D．竣工图
E．工程施工质量验收资料
单选题
16、设备基础的位置、几何尺寸和质量要求，应符合现行国家标准（）的规定。
A．《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
B．《机械设备安装工程施工及验收规范》
C．《混凝土结构工程施工质量验收规范》
D．《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
多选题
17、评标工作中的技术性评审包括（）。
A．可行性评审
B．投标报价校核
C．施工方案评审
D．报价构成的合理性
E．关键工序评审
多选题
18、施工图预算通常分为（）两大类。
A．建筑工程预算
B．费用定额工程预算
C．设备安装工程预算
D．电器照明工程预算
E．卫生工程预算
多选题
19、施工成本计划的编制依据包括（）。
A．招投标报价文件
B．企业定额、施工预算
C．施工组织管理或施工方案
D．企业颁布的材料指导价、企业内部机械台班价格、劳动力内部挂牌价格
E．人工、材料、机械台班的市场价
单选题
20、建设工程监理的基本程序宜按（）实施。
A．成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料
B．编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作
C．编制监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收
D．编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作
-----------------------------------------
1-答案：
（1）事件5中，甲施工单位解释的不妥之处：
乙施工单位自行办理工程档案的验收与移交。
乙施工单位解释的不妥之处：
断桩清除后原单位重新施工，不需列入这部分资料。
暂无解析
2-答案：
C
暂无解析
3-答案：
D
暂无解析
4-答案：
B
暂无解析
5-答案：
根据我国《民法通则》的规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期为2年，从当事人知道或应当知道权利被侵害时起算。
本案例中业主在直至庭审前的2年多时间里，一直未就质量问题提出异议，已超过诉讼时效，所以，不予保护。
而乙方自签发竣工验收报告后，向甲方多次以书面方式提出结算要求，其诉讼权利应予保护。
暂无解析
6-答案：
项目部将压缩机安装进行分包的做法不正确。
暂无解析
7-答案：
A,D,E
[解析]选项B、C为施工阶段监理单位安全生产监理工作的内容。
8-答案：
B
施工生产资源包括；人力资源、施工机械设备和检测器具、施工技术资源、工程设备和材料资源、资金资源等，也称五大生产要素。
9-答案：
人力资源储备预案不能满足施工范围扩大的要求，项目部还应采取的措施：
暂无解析
10-答案：
1．网络计划中关键线路有两条：
A―D―E―H―L―M
暂无解析
11-答案：
B
[解析]建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价，并编制建设项目安全验收评价报告。
建设项目竣工投入生产或者使用前，生产经营单位应当向安全生产监督管理部门申请安全设施竣工验收，并提交下列文件资料：
（1）安全设施竣工验收申请；
（2）安全设施设计审查意见书（复印件）；（3）施工单位的资质证明文件（复印件）；（4）建设项目安全验收评价报告及其存在问题的整改确认材料；（5）安全生产管理机构设置或者安全生产管理人员配备情况；（6）从业人员安全培训教育及资格情况；（7）法律、行政法规、规章规定的其他文件资料。
安全设施需要试运行（生产、使用）的，还应当提供自查报告。
12-答案：
A,D,E
暂无解析
13-答案：
B
竣工验收应符合《建设工程项目管理规范》（GB/T50326--2006）第16.4.5条规定，即；
14-答案：
A,B,D,E
质量计划的内容包括：
15-答案：
A,C,D,E
暂无解析
16-答案：
C
暂无解析
17-答案：
A,C,D
[解析]初步评审的内容包括符合性评审、技术性评审和商务性评审。
技术性评审主要包括：
方案可行性评估和关键工序评估；劳务、材料、机械设备、质量控制措施评估以及对施工现场周围环境污染的保护措施评估。
答案B、E是属于商务性评审的内容。
18-答案：
A,C
施工图预算通常分为建筑工程预算和设备安装工程预算两大类。
根据单位工程和设备的性质、用途的不同，建筑工程预算可分为一般土建工程预算、卫生工程预算、工业管道工程预算、特殊构筑物工程预算和电气照明工程预算；设备安装工程预算又可分为机械设备安装工程预算、电气设备安装工程预算。
19-答案：
B,D,E
除B、D、E项外，施工成本计划的编制还包括：
20-答案：
A
暂无解析
升级会员 