二级建造师继续教育公共课考试复习资料法规与项目管理.docx
《二级建造师继续教育公共课考试复习资料法规与项目管理.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《二级建造师继续教育公共课考试复习资料法规与项目管理.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![二级建造师继续教育公共课考试复习资料法规与项目管理.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2022-12/7/2027a9a9-58a9-46c1-8d0a-80fbf26f3922/2027a9a9-58a9-46c1-8d0a-80fbf26f39221.gif)
二级建造师继续教育公共课考试复习资料法规与项目管理
二级建造师继续教育考试题库
建设工程法规与项目管理
南京工业大学
二ОО一年七月
第一章建设工程法规制度
第一节建造师执业资格法规制度
一、选择题
1、王某2010年6月参加了二级建造师资格考试,如果他成绩合格,就可以(C.)。
2、建造师初始注册和延续注册的有效期均为(B.)年。
3、李某在初始注册2年后,由于执业企业发生变更而进行了变更注册,他变更后的有效期为(A.)
4、已取得二级建造师资格证书的张某因故未能在3年内申请注册,那么他3年后申请注册时必须(D)。
5、注册建造师有权利(C)
6、注册建造师信用档案应包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。
上述信息按有关规定(A)。
二、判断题
(×)1、取得建造师注册证书的人可以以建造师的名义担任建设工程项目的施工单位项目负责人。
(√)2、施工单位签署质量合格的文件上,必须有注册建造师的签字盖章。
(√)3、建造师有接受继续教育的权利和义务。
(√)4、二级建造师变更注册后,有效期执行原注册证书的有效期。
第二节建设工程企业资质管理法规制度
一、选择题
1、按照建筑企业资质管理有关规定,我国建筑业企业的三个资质序列是(C)。
2、按照建筑业企业资质等级规定,房屋建筑施工总承包企业资质等级分为(C)级。
3、按照国家工程建设从业单位资质等级划分规定,房屋建筑工程监理单位专业资质可分为(A)。
4、建筑业企业的资质实行分级审批:
施工总承包序列特级和一级企业、专业承包序列一级企业资质由(D)建设行政主管部门审批。
5、建筑企业资质证书的有效期限为(B)年。
6、根据建设主管部门的现行有关规定,符合工程勘察单位资质等级规定的是(A)。
7、根据建设主管部门的现行有关规定,不符合工程设计单位的资质等级规定的是(B)。
8、根据国家现行工程建立企业资质管理的规定,工程监理企业资质种类分为(A)。
9、企业需要延续资质证书有效期的,应在资质证书有效期届满(B)日前,申请办理资质延续手续。
二、判断题
(√)1、建筑施工企业经资质审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。
(×)2、施工总承包企业可以将专业工程或劳务作业分包给业主认可的任意的专业承包企业或劳务分包企业。
(√)3、建筑业企业申请多项建筑业企业资质的,应当选择等级最高的一项资质为企业主项资质。
(√)4、劳务分包序列资质由企业工商注册所在地设区的市人民政府建设主管部门实施。
(×)5、经资质许可机关同意,建筑企业资质证书有效期可延续10年。
(×)6、工程监理企业综合资质分为甲、乙、丙级三级。
第三节工程项目建设程序及相关法规制度
一、选择题
1、需完整地表现建筑物外型、内部空间尺寸、结构体系、构造状况的设计是(A)。
2、依据有关规定,工程竣工验收报告应当由(B)提出。
3、竣工验收作为建设过程的最后一个阶段,应有(A)组织验收。
4、建设单位应自建设工程竣工验收合格之日起(C)日内,将建设工程竣工验收报告和相关文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案
5、在城市、镇规划区内进行临时建设的,应当经(D)批准。
6、以划拨方式提供国有土地使用权的,建设单位方在县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地之前,应当向城乡规划主管部门申请核(B)。
7、依据《出让和转让条例》规定:
居住用地土地使用权出让最高年限为(C)。
8、土地使用者需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的,须取得(B)的同意。
9、申请领取某项目施工许可证的时间最迟应在(B)。
10、因项目开发,某房地产公司必须在开工前,办理有关打闪的手续,以下证可证书最后取得的是(D)。
11、由于工程涉及拆迁的,在申领施工许可证之前,拆迁工作(B)。
12、建设单位申领施工许可证时所提交的施工图纸及技术资料应当满足(A)。
13、某开发公司拟建设一项目,工期15个月,施工合同价30000万元。
根据《建设工程施工许可管理办法》规定,该公司申请施工许可证时到位建设资金至少要达到(B)万元。
14、某工程一年前中止施工后决定恢复施工,恢复施工前,建设单位应当(A)。
15、某建设单位于2011年3月20日领到工程施工许可证,通过申请施工许可证延期,最迟应当于(D)开工。
二、判断题
(×)1、综观工程项目建设程序,总体都要经过投资决策和建设实施两个发展时期,其中初步设计阶段属于投资决策阶段。
(√)2、可行性研究报告被批准,标志着工程项目正式“立项”。
(×)3、做好“三通一平”是属于施工阶段的工作。
(√)4、施工图设计文件必须经县级以上建设行政主管部门审查批准的,方可使用。
(×)5、建设用地规划许可证是建设单位在向建设行政主管部门申请。
(√)6、临时建设应当办理批准手续,临时建设期限由各地规划行政主管部门根据实际情况确定,一般不得超过两年。
(√)7、在国有土地上设立建设用地使用权的方式包括出让和划拨二种方式。
(×)8、建筑工程开工前,施工单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
(√)9、建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。
(√)10、施工单位在开工前必须了解工程是否获得施工许可。
否则,盲目开工也要承担法律责任,受到罚款的行政处罚。
第四节建设工程市场管理法规制度
一、选择题
1、某写字楼工程招标发包,有多家符合相应资质条件的承包企业供建设单位选择。
下列不可以作为发包方案的是(D)。
2、甲、乙两家同一专业的工程承包公司,其资质等级分别是一级、二级。
两家组成联合体共同投标一项工程,为此,该联合体的资质等级应为(B)。
3、李某的施工队没有资质,挂靠甲公司承包工程,对此,下列选项正确的是(B)。
4、甲公司外聘了一名建造师王某并与他签订了“承包责任协议书”,约定由王某履行甲公司与业主签订的承包合同中甲公司的全部义务。
对此,王某与甲公司之间关系属于(C)。
5、某工程项目的施工总承包单位欲分包该工程,依照法律法规可以实施的行为是(D)。
6、招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或组织来投标,这种招标方式称为(A)。
7、从世界银行贷款的某水电站工程,必须通过招标的方式选择施工单位,则其进行施工招标前所需的条件中不包括(B)。
8、建设单位可以(A)选择招标代理机构,委托其办理项目施工过程的招标事宜。
9、依据《招标投标法》,下列关于招标代理机构的说法正确的是(C)。
10、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的有关规定,采取资格预审的,招标人应当在(D)中载明资格预审的条件、标准和方法。
11、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定,自招标文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于(B)个工作日。
12、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应以书面形式通知所有招标文件收受人,通知的时间应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少(C)日前。
13、某必须招标的工程项目于2011年7月1日开始发放招标文件,则投标文件最早的截止日期为(A)。
14、招标文件应该规定一个适当的投标有效期,以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。
投标有效期起始计算时间为(A)。
15、下列不可以作为投标保证金的是(C)。
16、某工程的投标总价为5000万元,则投标保证金最高不得超过(C)。
17、标保证金有效期应当超出投标有效期(B)天。
18、下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法,正确的是(A)。
19、依据《招标投标法》,两个以上法人以一个投标人的身份共同投标的是(A)。
20、联合体投标必须指定牵头人,并授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的(D)。
21、下列选项中,不属于投标人实施的不正当竞争行为的是(C)。
22、我国《招标投标法》规定,开标地点应为(B)。
23、根据我国《招标投标法》规定,该评标委员会的人数应不少于(B)人。
24、根据我国《招标投标法》的有关规定,下列选项中不符合开标程序的是(C)。
25、某招标人于2007年4月1日向中标人发出了中标通知书。
根据相关法律规定,招标人和中标人应在(B)前订立书面合同。
26、中标人确定后,招标人应向中标人发出通知书,(B )。
27、中标通知书(A)具有法律效力。
28、在开标的过程中,某投标文件计算过程中单价与工程量的乘积与总价不一致,此时正确的处理方式为(A)。
二、判断题
(√)1、建筑工程的发包方式主要有两种:
招标发包和直接发包。
(×)2、按照合同约定,建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单工程承包单位采购的,发包单位仍可以指定资信好的生产厂、供应商。
(×)3、两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程。
(×)4、建设单位与甲公司签订了总包合同,可以指定要求甲公司把装饰工程分包给乙公司。
(×)5、由于分包单位的原因造成质量事故的,总包单位不须要就分包工程对建设单位承担责任。
(√)6、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益的项目必须进行招投标。
(√)7、某项目涉及国家安全,所以可以不进行招标。
(√)8、招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。
(×)9、招标人应该在工程开标前对投标人进行资格预审。
(×)10、甲公司在投标有效期内,发现报价偏低,可以对其投标文件进行修改。
(√)11、投标人在投标有效期内撤回其投标文件,招标人有权没收投标保证金。
(×)12、投标人少于五个的,招标人应当依法重新招标。
(×)13、投标人相互探听对方投标标价属于投标人之间串通投标。
(√)14、甲公司的投标文件没按要求进行密封,招标方可以据此不予受理。
(×)15、评标委员会成员的名单在开标前应当向社会公布。
(×)16、投标文件中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时,以数额小的为准
(√)17、根据《招标投标法》的有关规定,依法必须进行招标的项目,招标人应当自确定中标人之日起15日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告。
第五节建设工程质量管理法规制度
一、选择题
1、某注册监理工程师因过错造成重大质量事故,则对其的处罚应是(C)。
2、下列关于建设单位质量责任和义务的表述中,错误的是(D)。
3、工程发包和招标过程中的质量责任和义务的承担者应是(C)。
4、《建设工程质量管理条例》中强调了工程质量必须实行(A)监督管理。
5、不属于建设工程竣工验收应当具备下列条件(C)。
6、某工程由建设单位提供建设材料,建设材料在使用前应当由(B)负责检验。
7、下列不属于设计单位质量责任的是(B)。
8、某设计院在其承担的一项设计工程中出现了下述行为,其中,该设计院必须承担相应的法律责任的有( C)。
9、根据《建设工程质量管理条例》,下列选项中(C)不符合施工单位质量责任和义务的规定。
10、下列选项中不属于施工单位的质量责任和义务的是(A)。
11、工程监理单位对施工质量承担(D)。
12、对于工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程,监理应进行(A)。
13、建设工程质量监督机构代表政府履行质量监督职能,其主要任务不包括(D)。
14、根据《建设工程质量管理条例》规定,屋面防水工程的最低保修期限是(C)年。
15、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程发生质量事故后,有关单位应当在(C)小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
二、判断题
(√)1、某已经退休的建造师被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定,造成重大工程质量事故的,仍应当依法追究法律责任。
(√)2、建设单位不办理工程质量监督手续的,工程不得开工。
(×)3、建设单位有权改变房屋建筑主体和承重结构进行装修。
(×)4、工程竣工验收后,施工单位应向建设单位提交已签署的工程质量保修书。
(√)5、工程勘察工作是建设工程的基础工作,工程勘察成果文件是设计和施工的基础资料和重要依据。
(×)6、由于分包单位自身原因造成的工程质量问题,由分包单位单独对建设单位负责。
(×)7、对于非施工单位造成质量问题或竣工验收不合格的工程,施工单位可以不负责返修。
(√)8、政府进行建设工程质量监督的主要手段是施工许可制度和竣工验收备案制度。
(×)9、建设工程的保修期,自提交竣工验收报告之日起计算。
(×)10、电气管线,给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期为为5年。
第六节建设工程安全生产管理法规制度
一、选择题
1、《建设工程安全生产管理条例》规定在中华人民共和国境内从事建设工程的(D)等有关活动,必须遵守本条例。
2、建设工程安全作业环境及安全施工措施所需的费用,应当包括在(A)内。
3、下列属于工程监理安全责任的为(B)。
4、施工单位在编制涉及深基坑、地下暗挖工程及(C)的专项施工方案时,还应当组织专家进行论证、审查。
5、(A)应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
6、(A)应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时,应当出具检测合格证明。
7、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位中负有“落实安全生产责任制度”的安全责任人员是(A)。
8、安全生产许可证的有效期限是(A)年。
9、造成10人以上30人以下死亡的安全事故属于(C)事故。
10、施工单位发生生产事故,应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定,及时、如实上报。
实行总承包的建设工程,由(A)负责上报事故。
二、判断题
(×)1、建设单位在编制工程概算时,如建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用无法确定,可暂不列入工程概算。
(√)2、建设单位在申请领取施工许可证时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
(√)3、设计单位应当对涉及施工安全的重点部位和环节应在设计文件中注明,并对防范生产安全事故提出指导意见。
(√)4、工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,且情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。
(×)5、工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,但对建设工程安全生产不承担责任。
(√)6、对于工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
第七节建设工程相关法规制度
一、选择题
1、劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过(A)月。
2、依据《劳动法》,劳动安全卫生设施必须符合(A)规定的标准。
3、依据《劳动争议调解仲裁法》的规定,当事人向劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁争议的时效是(A)年。
4、建设项目对环境可能造成重大影响的,建设单位应向有审批权的环境保护行政主管部门提交(B)。
5、需要进行试生产的建设项目,建设单位应当自建设项目投入试生产之日起(C)个月内,向审批该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
6、对不符合民用建筑节能强制性标准的,建设工程规划许可证(A)颁发。
7、按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、和照明设备的,建设单位应保证其应符合(A)要求。
8、关于消防设计图纸的审核,应由建设单位将消防设计图纸报送(C)审核。
9、某建筑公司招聘,甲应聘电焊工、乙应聘气焊工、丙应聘消防材料保管员、丁应聘自动消防系统的操作人员,4人均无上岗证,根据消防法可以聘用上岗的是(C)。
10、工程建设中采取下列措施不符合《消防法》规定的是(C)。
二、判断题
(√)1、未成年工是指未满十八周岁的劳动者。
(√)2、劳动合同被确认无效,劳动者已付出劳动的,用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。
(×)3、当事人申请劳动争议仲裁后,不可以进行和解。
(√)4、建设单位组织竣工验收,对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具竣工验收合格报告。
(√)5、对于不符合建筑节能强制性标准的,施工图设计文件审查结论应当定为不合格。
(√)6、所谓建设工程环境保护“三同时”制度,是指建设项目需要配套建设的环境保护设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收。
(×)7、按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程,建设单位一律应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。
(√)8、公众聚集场所在投入使用、营业前,建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。
第二章建设工程合同法律制度
第一节合同与合同法概述
一、选择题
1、工程建设中,承发包双方签订的施工承包合同属于(A)。
2、甲建筑工程公司将本公司工程机械设备赠与乙建筑工程公司,并签订了赠与合同。
该赠与合同属于(B)。
3、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是(A)
4、某房地产开发公司与某设计单位签订的设计合同属于(A)。
5、某水泥厂与张某签订了水泥供应合同,随后又与保证人签订了相应的担保合同。
后来水泥供应合同被法院裁定为无效合同,则担保合同(C)。
6、某市水利工程项目进行招标,招标人在行政主管部门领导的干预下选择了甲建筑公司中标并与其签订了施工承包合同。
该行为违反了《合同法》中的(B)。
7、某建筑工程公司在施工中泄露了业主方的一些技术秘密,其行为违反了《合同法》中的(D)。
8、依据《合同法》有关规定,建设工程合同没有规定的,适用(A)的有关规定。
9、将建设工程合同按承发包的工程范围划分,分类不正确的是(B)。
10、建设工程合同不包括(B)。
二、判断题
(√)1、合同的缔结必须由双方当事人协商一致才能成立,当事人作出的意思表示必须合法。
(×)2、双务合同不一定就是有偿合同,但无偿合同一定就是单务合同。
(×)3、法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形式,则该合同不成立。
(√)4、合同当事人一方不得将自己的意志强加给另一方,这是《合同法》中的平等原则。
(√)5、只有具备法定资质的单位才能成为建设工程合同的承包主体。
(√)6、依签约主体与合同内容的不同,建设工程合同可分为联合承包合同、总承包合同与分包合同。
(×)7、《中华人民共和国合同法》规范和调整的范围既适用于狭义的合同,也适用于广义的合同。
第二节建设工程合同的订立和效力
一、选择题
1、承包商甲向水泥厂乙发出了电子邮件,希望从乙处购买一批水泥,则承包商甲的该行为属于(B)。
2、开发商甲通过信函的方式向承包商乙提出订立某项合同的意思表示及合同的具体条件,但当承包商还未接到信函时,开发商就打电话通知对方取消该合同事宜,则开发商的行为属于(A)。
3、依据《合同法》的规定,合同形式中不属于书面合同形式的是(C)
4、下列关于承诺的说法中,正确的是(B)。
5、接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力,则撤回承诺的通知应在(B)
6、采用招标发包方式订立建设工程合同时,招标人发出中标通知书,确定中标人的行为属于(C)。
7、工程建设中,施工合同的标的应为(D)。
8、甲市某房地产公司在乙市投资一工程项目,丙市的某建筑公司成功中标,则该施工合同的主要履行的地点是(B)市。
9、甲施工企业与乙设备租赁站订立了一年的设备书面租赁合同,合同到期后,甲继续使用并向乙缴纳租金,乙接受,那么该合同(A)。
10、根据《合同法》的规定,缔约过失责任应该发生在(C)。
11、下列关于合同生效的要件中,错误的是(A)。
12、下列合同属于无效合同的是(D)。
13、李某与某开发公司订立了商品房买卖合同,后发现开发公司在签订合同时提供的《商品房预售许可证》是假的,因此,该合同属于(B)合同。
14、下列情形中属于效力待定的合同是(D)。
二、判断题
(√)1、合同的订立包括要约和承诺两个阶段,当事人为要约和承诺的意思表示均为合同订立的程序。
(×)2、建设单位发出的招标公告属于要约行为。
(√)3、要约既可以撤回也可以撤销。
(×)4、李某向王某发出了订立某合同的要约,要求王某11月10前答复。
王某于11月15日答复同意合同条件,可择日签订合同,则王某同意订立合同的行为属于承诺。
(√)5、要约邀请是为了引发要约,它不是合同订立的必经过程。
(√)6、受要约人已为履行合同作了准备工作,则要约不可以撤销。
(√)7、甲向乙发出要约,当乙承诺时对要约的内容作了非实质性变更,如果甲未及时反对,则该承诺有效。
(×)8、无效合同从合同被确认无效后才失去效力。
(√)9、甲公司将主体部分分包给乙公司,该合同违反了法律的强制性规定,所以合同无效。
(×)10、可变更、可撤销合同被撤销后,该合同不具有效力,即自合同撤销时起就不具有效力。
第三节建设工程合同的履行、变更和转让
一、选择题
1、按照《合同法》规定,如果价款或报酬不明确,合同履行中应按(B)。
2、执行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,计价执行应按照(D)。
3、执行政府定价或者政府指导价,逾期交付标的物的,遇价格变化时,下列说法正确的是(C)。
4、《合同法》中规定的合同履行抗辩权,是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而(D)的行为。
5、某供应商在与建设单位签订合同时约定货到付款,但其发现建设单位经营状况严重恶化,供应商拒绝供货,供应商行使的是(C)抗辩权。
6、合同履行中,债权人请求代位行使债务人的债权,只能向(C)申请。
7、合同变更的效力应当表述为(A)。
8、债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的,应当经(C)同意。
9、甲、乙双方约定,由丙每月代乙向甲偿还债务5000元,期限2年。
丙履行5个月后,以自己并不对甲负有债务为由拒绝继续履行。
甲遂向法院起诉,要求乙、丙承担违约责任。
法院应如何处理?
(A)
10、建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点,后双方对此没有达成补充协议,也不能依其他方法确定,则供货商备齐钢材后(D)。
二、判断题
(√)1、在建筑工程合同中,当事人关于工程质量的约定不能低于国家标准
(×)2、合同有明确约定的,应当依约定履行,反之,合同约定不明确则合同无须全面履行。
(×)3、先履行抗辩权,是指在没有规定履行顺序的双务合同中,当事人一方在另一方未为对待给付以前,有权拒绝先为给付的权利。
(√)4、为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时,允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施包括代位权和撤销权两种。
(√)5、代位权是指债权人为了保障其债权不受损害,而以自己的名义代替债务人行使债权的权利。
(×)6、因发包人原因合同变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失,由发包人承担责任,延误的工期不予顺延。
(√)7、企业合并或者分立,原企业的合同权利义务将全部转移给新企业。
(×)8、某施工合同中约定了承包商带资进行工程建设,业主竣工后支付工程款,在任何情况下,承包商都要先履行义务,否则就要承担违约责任。
第四节建设工程合同终止和违约责任
一、选择题
1、某施工合同因解除而效力终止,随着该合同的终止而效力不受影响的是(D)条款。
2、合同终止的原因不包括(A)。
3、甲公司购买乙公司设备欠