60兆瓦光伏发电站外线送出建设工程设计项目合同.docx
《60兆瓦光伏发电站外线送出建设工程设计项目合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《60兆瓦光伏发电站外线送出建设工程设计项目合同.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
60兆瓦光伏发电站外线送出建设工程设计项目合同
技术服务合同
委托方（甲方）：
住所地：
法定代表人（负责人）：
合同编号：
建设工程设计合同
工程名称：
发包方：
设计方：
合同签订地点：
合同签订时间：
年月
建设工程设计合同
发包方（简称甲方）：
设计方（简称乙方）：
住所：
企业（法人）营业执照注册号：
法定代表人：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等国家有关法律、法规之规定和批准的设计任务书，本着自愿、平等、诚实信用的原则，就完成合同建设项目的设计任务，协商一致，签订本合同。
1、工程项目名称、规模、阶段、投资
1.1、工程项目名称：
1.2、工程建设地点：
；
1.3、工程设计规模：
；
1.4、工程设计阶段：
初步设计、施工图设计及预算、竣工图设计；
2、设计内容及范围
2.1设计范围：
60兆瓦光伏发电站外线送出110kV线路初步设计阶段、施工图阶段的线路本体勘察及设计，110KV线路工程的设计交底、现场服务；
2.2设计内容：
60兆瓦光伏发电站外线送出110kV线路初步设计阶段、施工图阶段的线路本体勘察及设计，35KV线路工程的设计交底、现场服务；
3、设计工作要求
3.1时间与进度：
按发包方要求时间完成；
3.2设计质量与深度：
设计深度执行《建设工程设计文件编制深度规定》、国家相关标准；
3.3其它：
/。
4、设计依据、标准和资质
4.1设计依据：
4.1.1设计委托书或设计中标文件；
4.1.2甲方提交的基础资料；
4.1.3工程项目批准文件。
4.2乙方采用的主要设计标准及规范：
行业相关标准；
4.3乙方资质等级：
电力行业乙级。
5、资料提交及期限
5.1甲方向乙方提供以下资料及文件并对其完整性、可靠性负责。
序号
资料及文件名称
份数
提供日期
有关事宜
5.2乙方向甲方交付以下设计资料和文件并对其真实性、准确性、完整性全面负责。
序号
资料及文件名称
份数
交付日期
地点
交付资料的要求
工程整体方案
甲方提供接入系统方案的书面批复意见及设计所需的资料后5个工作日
初步设计图纸
8
主要路径协议取得后10个工作日
施工图设计图纸（不含OPGW光缆及总卷）
8
初步设计评审后20个工作日
OPGW光缆及总卷
8
OPGW光缆厂家提供具体参数后7个工作日
竣工图设计图纸
8
工程验收后7个工作日
6、合同设计费及支付方式
6.1合同设计费（含税/暂定）：
人民币（大写）：
叁拾万（小写）300000元。
该费用是乙方完成合同约定设计任务及内容所包含的全部费用，除非双方另有约定，乙方不再另行取费。
6.2合同设计收费依据按以下6.2.3方式确定
6.2.1设计招标中标价；
6.2.2双方按国家《工程勘察设计收费标准》确定；
6.2.3双方按〔发包方/设计方〕所在地工程设计市场调节价协商确定；
6.2.4其它：
\。
6.3按照6.2.2条估算的设计费，在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。
工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
由其它方式确定的合同设计费不再调整。
6.4支付方式按照下列第6.4.2款规定执行：
6.4.1一次性支付：
乙方向甲方交付设计文件并通过审查后\日内支付。
6.4.2分期支付：
6.4.1.1合同生效之日起\日内，甲方支付设计费\%即\元；
6.4.2.2（按交付设计文件的进度支付）：
合同生效后发包方支付合同额的30%，初步设计完成后发包方支付合同额的30%，施工图完成后支付合同额的30%，竣工后支付合同额的10%。
；
6.5其它方式：
；
6.6乙方应对其指定的下列账户信息真实性、安全性、准确性负责。
收款人：
；
开户行：
；
账号：
；
7、甲方权利义务
7.1要求乙方对不符合工程建设强制性标准、规范和约定要求的设计文件限期整改；
7.2参加本合同设计项目各设计阶段的评审、验证和确认，要求乙方按照各设计阶段评审结论对已完成的设计进行完善补充，最终设计完成后，根据设计审查结论要求乙方进行必要的补充、修改，直至通过审查；
7.3要求乙方更换不称职的施工现场工作人员；
7.4不得要求乙方违反国家法律、法规和有关工程设计规范、标准进行设计；
7.5及时办理各设计阶段的设计文件审批工作；
7.6不得擅自修改乙方编制的设计文件；确需委托第三方修改设计文件的，应征得乙方书面同意；
7.7为乙方派驻施工现场的工作人员提供必要的工作条件和安全环境；
7.8其它：
/。
8乙方权利义务
8.1按国家规定和约定的设计标准、规范、规程、定额进行工程设计，严格审核设计文件，并按约定的进度、质量交付设计文件；
8.2不得超越设计资质证书规定的等级和业务范围承接业务。
8.3根据甲方要求委派现场设计代表柴立坤进行设计交底，配合施工，解决施工过程中有关设计问题；
8.4委派相关专业的设计人员参加工程设计各个阶段的审查、协调会议以及工程验收工作，并及时完善和优化设计方案；
8.5按照设计内容和深度进行设计，不得随意更改设计内容和另立项目重复收费。
不得将重新描晒或只改换图标的设计按新项目收费；
8.6对甲方、施工单位、监理单位提出的工程设计文件中存在的问题，应及时提出处理意见或解决方案；
8.7除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线外，乙方在设计文件中不得指定生产厂、供应商；
8.8工程设计应保证工程的安全性能,满足施工安全操作和防护的需要，采用有利于环境保护、提高能效的设计方案；
8.9未经甲方书面同意，不得擅自将合同项下的设计业务转委托。
9、设计变更
9.1甲方因下列原因可以进行设计变更,甲方根据需要进行设计变更，或者所提交资料作较大修改，设计人应及时修改设计、出图和办理相关手续。
因变更造成乙方设计文件交付日期延误的，交付期相应顺延，需返工修改设计的，甲方应按乙方实际工作量支付返工费。
9.1.1超出设计任务书范围变更设计项目、规模、标准、条件；
9.1.2提交的基础资料错误或作较大修改；
9.1.3在设计任务书范围内要求乙方优化设计方案。
9.2乙方因下列原因可以进行设计变更。
因变更增加的设计费用由乙方承担。
由此给甲方、施工单位、监理单位、供应商造成的工期延误、停工、设备材料、退货等损失由乙方承担。
9.2.1设计质量不符合技术标准、规范和约定要求的；
9.2.2设计遗漏、错误、设计深度不够。
9.3因一方原因造成设计变更的，变更方应提出设计变更书面申请，甲方对设计变更申请及理由进行审查批准。
10、保密
10.1在合同履行期间，乙方所获得的一切原始资料、信息及相关工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。
未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露；
10.2对乙方所有的技术成果权，甲方负有保密义务。
未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用。
不得擅自向第三方扩散、转让。
11.不可抗力
11.1不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、罢工等社会事件；
11.2由于不可抗力致使双方或任何一方不能履行合同义务的，应采取有效措施避免并减少损失，将损失降低到最低程度。
不可抗力发生后48小时内，应以书面形式通知对方，并在7日内向对方提供发生不可抗力的有效证明文件；
11.3因不可抗力致使合同未按期履行或无法履行，造成的损失由双方各自承担。
一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失负赔偿责任。
12、违约责任
12.1甲方未按期提供有关基础资料，致使乙方无法进行设计的，设计文件交付日期相应顺延；
12.2甲方无正当理由逾期支付设计费，每逾期一日，按银行同期贷款利率向乙方支付违约金；
12.3乙方未按期交付设计文件及有关资料的，每逾期一日，乙方应向甲方支付设计费0.1‰的违约金（甲方可在设计费中扣除）；
12.4乙方交付的设计文件不符合约定质量和规范要求的，乙方应向甲方支付设计费0.1%的违约金（甲方可在设计费中扣除）；
12.5由于设计遗漏、错误等原因使工程出现质量问题，给甲方或第三人造成损失的，由乙方承担责任。
乙方除免收受损失部分的设计费外，应赔偿甲方或第三方因此遭受的损失。
；
12.6乙方未履行合同其他义务或履行义务不符合约定的，应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
13、合同变更、解除
13.1合同经双方协商一致，可以变更或解除。
变更或解除协议应采用书面形式。
13.2出现下列情形之一的，一方可以解除合同，但应向对方发出书面解除通知。
合同的解除不影响各方解除合同前依法享有的权利和承担的义务：
13.2.1给甲方造成损失拒不赔偿的；
13.2.2对甲方提出的合理要求拒不履行的；
13.2.3擅自将合同项下的设计业务转委托；
13.2.4甲方拒不支付设计费超过30%的。
经书面催告后60日仍未支付的；
13.2.5其他约定：
14、争议的解决
合同履行过程中发生的纠纷双方应协商解决。
协商不成的，按照以下第14.1方式解决
14.1提交保定仲裁委员会进行仲裁。
14.2向/人民法院提起诉讼。
14.3因关联交易合同发生争议，由双方协商解决。
15、合同效力及其他约定事项
15.1合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字，并加盖单位印章之日起生效；
15.2合同履行期：
自合同签订之日起至工程竣工之日止；
15.3合同未尽事宜，双方另行签订书面补充协议。
补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准；
15.4本合同一式6份，甲方执3份，乙方执3份，具有同等法律效力；
15.5组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
15.5.1合同条款；
15.5.2中标书；
15.5.3设计委托书、批准的初步设计文件、施工设计文件、数据、图表；
15.5.4双方往来传真、电报、会议纪要；
15.6其它约定：
/。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人（负责人）法定代表人（负责人）
或委托代理人：
或委托代理人：
联系人:
联系人:
电话/传真:
电话/传真:
年月日年月日
升级会员 