桥梁施工合同范本1.docx

桥梁施工合同范本1.docx

《桥梁施工合同范本1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《桥梁施工合同范本1.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

桥梁施工合同范本1

施工劳务合同

第一章合同协议书

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，遵循平等、志愿、公平和老实信誉的原那么。

为明确两边在施工进程中的权利、义务和经济责任，甲乙两边就本项目路基工程、桥涵工程、路基排水工程、路基防护工程的合作事宜，经两边协商同意签定本合同。

本施工合同遵守和服从甲方与业主签定的施工承包合同和****的有关合同治理规定。

第二章合同的组成文件

一、本施工合同协议书及补充合同条款。

二、在合同实施期间，甲乙两边签定的任何其他协议及甲方发出的通知及文件，经两边确认的会议记要、图表等。

三、施工图纸、技术交底、施工技术标准及标准。

四、由甲方牵头编制的整体施工方案。

五、甲方现场治理人员依照工程需要提出的对乙方在施工治理、技术质量操纵、文明施工要求等书面或口头的意见。

第三章工程概况

一、工程名称：

。

二、工程地址：

三、承包范围及工程内容：

合同范围内全数桥涵上、下部构造施工，包括承台、墩柱、盖梁、桥台搭板、垫石、桥台、肋板、耳背墙、护栏、防撞墙、桥面铺装、湿接缝、横梁、桥面板等部位的模板安拆（包括木模的加工制作和固定）、脱模剂、脚手架搭拆、钢筋加工、负弯矩张拉、混凝土浇筑、混凝土养护、基坑抽水、清淤……等所有工序的施工，范围内剩余全数路基排水工程、路基防护工程施工，包括排水沟、急流槽、骨架护坡、护面墙、挡土墙、挡土墙上防撞墙、格宾网、锚杆等部位的砌体砌筑、砌体土方开挖、边坡整修、砂砾垫层、超宽土方人工刷坡、砌体勾缝、抹面、砌体养生、临时排水设施……和为进行以上工程而进行的一切预备工作；乙方负责为完成以上工程而进行的所有工序所需要的劳动力，小型机具、机械设备、租赁和利用，和为进行本项目工程而需要的一切施工辅助材料等。

第四章合同价款及结算

一、本工程价款实行单价包干，工程价款结算时，以两边一起签证计量的工程量乘以约定单价，即为结算总价。

二、单价包括实施和完本钱合同内各项目工程所需的劳务、机械设备（吊车、挖机、泵车等由甲方提供）及所有材料（除甲供材料外）其余材料和辅材、缺点修复、水费、电费、治理、保险、个人所得税及利润等费用；含人员及设备进退场费用；和合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务费用。

三、本合同为固定单价合同，合同履行期间不管材料、人工、机械及工程施工利用的任何物料的价钱涨幅都不做单价调整。

如假设乙方半途退场的只按综合单价的80%计量。

四、承包单价（见后附表一、劳务承包单价”表）、（附表二、甲供材料单价表）、（附表三、机械台班单价表）。

五、计量支付：

甲方的计量支付款到账后7天内，按乙方实际完成工程量进行计量。

计量由甲方打算合同部会同工程技术部、施工队队长参加，并一起签字后作为计量的依据，经项目部领导和相关部门签字后由财务部门支付（支付额操纵在当月计价总额的80%），剩余部份工程完工后扣除质保金5%部份一次性付清。

甲方计量款未到账之前，甲方没有预借工程款及其他款项的义务。

1本合同劳务费依照作业进度实行按月计量，按业主支付工程款的相同比例支付劳务费。

发生以下情形之一的，甲方有权不给乙方计量支付：

因乙方施工作业错误而增加的作业量及花费的材料费；

劳务作业功效质量不合格或未经确认的作业量及材料费；

技术资料或检查证等签字不全的作业量；

隐蔽工程劳务作业功效未经甲方和监理工程师检查签证的；

未按规定程序办理变更设计手续而擅自变更设计的；

乙方因自身缘故造成的返工、修改的作业量及材料费。

2当建设单位工程建设资金不能及时到位时，乙方同意甲方应按工程款拖欠比例及拖欠时刻欠付和迟付劳务费。

3当乙方拖欠其职工工资、保险、福利费用和其他劳动报酬时，甲方有权从乙方劳务费中代扣并支付给当事人，同时视情节轻重，处以3倍及以下的罚款。

4乙方每一个月应提早做好真实工资表，由甲方在每一个月计价（计价款大于工资总额）后组织现场发放，从计价款中扣除，剩余部份再支付给乙方负责人。

5本合同涉及的综合单价为税后价，营业税、城市保护建设税及教育附加由

甲方承担，其它税费由乙方承担并自行缴纳。

乙方需按业要紧求向甲方提供机械施工费等所有需要提供发票项目的正式发票（具体需提供发票种类最终说明权归甲方财务部），假设提供的发票不知足要求甲方将不予支付工程款，发票涉及的税费由乙方自行承担。

6所有工程变更及合同外工程的结算需由项目部和施工方签认工程确认单，报公司总部审批后方可进入结算支付程序。

7合同外工程量的确认；合同外工程量，在施工时发觉工程量与图纸不符应当即停止施工，及时与工程部联系，由工程组织四方代表（工程部、打算部、现场负责人、施工队负责人）现场确认并填写确认单作为计量依据。

不然，责任自大。

六、支付期限：

甲方给予乙方办理计量支付手续后30天内，支付乙方上月计量款的80%，剩余工程款在完工后60天内付清（不计息）。

七、诚信履约保证金：

两边签定合同时，乙方应向甲方提交人民币元

为诚信履约保证金，该保证金在乙方承包项目内容施工完工后60日内退还乙方（不计息）。

八、质量缺点保证金：

经甲方和上级有关部门验收合格后，按结算总价的5%暂扣乙方的质量缺点保证金，待建设单位规定的工程缺点保修期满而且没有发生维修费用那么全额无息返还乙方。

如在业主规定的缺点责任期发生维修费用，那么甲方扣除实际发生的维修费用后余额无息返还给乙方。

第五章工期及时期工期目标

一、总工期：

天，自2011年月日开始至2011年6月15日。

二、总工期及时期工期打算安排必需服从甲方依照工程进展情形作出的调整。

三、用于施工的机械设备必需按甲方要求及时进场，而且在工程未达到合同约定的标准时限不得擅自提早退场。

四、业要紧求工期提早，那么本合同的工期相应提早；由于业主的缘故或重

大变更致使工期延长，业主同意工期顺延时，此合同工期相应顺延。

第六章物资、设备的供给

一、甲供材料：

甲方负责供给主材及业要紧求的特种材料，如钢材、锚具，支座、水泥、混凝土、定型模板等，与工程相关的其它所有材料及辅材由乙方负责。

二、施工用电的骨干线由甲方负责提供到二级箱并安装电表，二级箱及以下的配电（包括电缆、配电柜的购买、安装）由乙方负责并承担电费；

三、基坑开挖由甲方负责和谐提供机械设备，乙方组织施工。

四、甲方提供吊车、挖机、泵车等大型设备。

工程施工中利用的其它机械、运输设备、小型机具等由乙方负责并承担费用。

如假设利用甲方机械设备为有偿利用，甲方的机械台班费用明细表附后，乙方利历时按相关机械台班费用结算。

五、乙方自备材料、设备：

合同约定施工项目利用的所有消耗材料、辅材、小型机具均由乙方承担。

甲供材料因乙方治理不善、浪费等，超指标消耗的材料按甲方本合同附件二（甲供材料数量、价钱表）或两边确认材料价钱的200%的价钱收取材料费，并从计价支付款中扣除。

由乙方自购的材料，若是乙方找任何理由、借口不肯购买，为不延误工期由甲方代购的，购买费用为材料费用加收10%治理费用，从乙方计价款中扣除。

六、乙方在甲方处领用的周转材料（定型模板除外）、设备、机具等为有偿利用，按市场租赁单价收取租赁费，并由乙方自行负责保管、维修、养护，如假设丢失或损坏由乙方承担补偿责任。

七、材料损耗：

钢材损耗率为1%，混凝土损耗率为1%，超出规定损耗率部份甲方按其原价的两倍从乙方计量款中扣回。

第七章工程质量

1．乙方严格遵守《招标文件》，严格依照施工设计图纸和施工标准组织施工，严格按程序办事，服从甲方质检人员（内部监理工程师）和驻地监理工程师的现场指示和检查，并配合质检人员和监理进行工作。

为保证工程质量，甲方将不按期地对乙方施工工程进行抽查；如发觉质量问题，除令其无偿返工外，还要承担违约责任，业主因质量不合格所有惩罚金额由乙方承担。

累计超过三次，甲方有权勒令乙方退场。

乙方应及时上报验下班程，以便甲方统一安排，并提供有关的质量查验表、施工原始记录等资料。

2．业主、监理工程师的有关质量的口头及书面文件，一样适用于乙方。

3．乙方每道施工工序完成后，填报质量报验单及施工原始记录，经甲方质检人员检查验收合格后，方可进行下道工序施工。

单项工程完成后，乙方提出验收申请，甲方质检部、施工分部一起进行验收，验收合格后报监理工程师验收；待合格后，报高级驻地和总监办及业主验收。

交工验收合格后，该项工程暂告终止。

4．分项工程合格率100%，优良率达到100％以上，质量事故（案次）零次。

5．工程资料：

乙方必需依照相关的公路工程技术标准、业主、监理工程师和甲方技术人员的要求认真填写及时报签工程资料，相关费用由乙方承担。

第八章工程变更

1.任何设计变更均不能使本合同中止。

2.因设计变更而增加或减少的工程量，乙方同意。

以实际发生工程量为准。

3.甲方负责全数工程的设计变更和索赔工作，如甲方有要求时，乙方应踊跃配合，并及时向甲方提供变更、索赔所需的原始数据和资料，以便甲方尽快上报业主。

4.乙方在施工中提出的合理化建议及对设计图纸或施工组织设计的更改或换用，未经监理、业主的批准，乙方不得擅自实施，不然乙方承担由此发生的费用，并补偿因此给甲方造成的损失，延误的工期不予顺延。

第九章施工平安

一、乙方必需严格执行《建设工程平安生产治理条例》有关责任规定。

二、乙方负责施工现场的平安工作并指派专职平安员，甲方负责监督治理。

三、乙方要设置专职平安员，对其施工人员进行平安施工教育，发觉隐患及

时排除和制止，杜绝平安事故的发生。

四、乙方在施工现场发生的任何人身伤亡事故和其他平安事故，凡非甲方人

员违章指挥造成的，其责任均由乙方负责。

五、乙方在高压线、水上、水下、地下管线、易燃、易爆地段及有害环境下施工的，施工前应向甲方提交平安防护方法，通过甲方和监理的批准后才能实施，但甲方和监理的批准不能免去乙方应承担的平安生产责任。

六、乙方应在危险源设置照明、警示信号、看管和其它必要防护方法，以保证施工人员、第三者及工程本身的平安，其费用由乙方承担。

七、平安生产协议附后另签。

第十章两边职责

第一条甲方职责

一、甲方负责施工现场的统一和谐、指挥及治理，乙方须无条件同意甲方治理。

负责对乙方的工作进行检查、验收。

二、甲方负责施工进程中的技术交底和技术指导。

甲方工程技术部负责提供技术图纸及必要的施工标准。

三、甲方实验室负责原材料、半成品、成品的质量查验，乙方需在此进程中予以专人配合（并派专人做混凝土试件）。

四、按时对乙方当月完成的工程量按两边合同明确的单价进行计量与支付。

五、甲方尽力帮忙和提供施工环境，如有误工、窝工，甲方不承担任何误工、窝工费用。

六、负责将合同约定的应由甲方提供的材料、设备提供到位。

七、合同范围内主便道由甲方负责保护，乙方生活及施工厂地至主便道的支便道由乙方负责保护。

八、甲方在施工中享有惩罚权，甲方有权对乙方的违章作业、违章指挥、不听指挥、没有完成甲方下达的打算任务、没有达到规定的质量标准、对存在的平安隐患整改不力等违约行为进行经济惩罚，乙方必需服从、当即更正其不标准的行为，并同意甲方的惩罚。

第二条乙方职责

一、乙方要严格履行两边一起确认的合同条款。

严格按设计图纸、相关标准及甲方要求组织施工生产。

如不按图纸及标准施工，所造成的一切损失由乙方承担。

二、乙方要严格遵守国家各项法规、法律。

执行甲方的工作时刻、治理方式，遵守甲方的各项规章制度、服从甲方治理。

不按甲方指令进行施工，所产生的一切不良后果由乙方自行承担。

三、由于乙方缘故，造成人员伤亡、机械设备损坏等事故，其全数责任由乙方自行承担。

四、合理、有效的利用甲方提供的机械设备，不得延误机械台班，不然甲方将视情形予以经济惩罚。

五、乙方必需依照甲方安排的进度打算保质保量的完成施工任务。

如因乙方缘故造成工程停工、返工或验收质量不合格，由乙方承担一切由此产生的经济损失（包括对甲方造成的损失和业主、监理对甲方作出的经济惩罚和甲方因乙方的返工、验收不合格而多付出的款项）。

需返工的，必需在甲方要求的时刻内返工，直到合格为止，返工费用由乙方自行承担。

六、如因乙方缘故造成的工期延误，每延期一天，按合同总价款的%罚款。

七、乙方负责制作混凝土、砂浆等试件，并成立养生室或水池。

八、对成品、半成品进行必要的爱惜、防护、防锈方法，爱惜、防护、防锈方法所利用的材料、人工、机械由乙方负责并承担费用。

九、乙方进场施工前必需向甲方提供特种作业人员上岗资格证，所有人员的身份证。

乙方进场施工前必需向甲方提交乙方材料员的书面委托资料，所有材料的领用必需经这人签字甲方才给予办理。

十、乙方人员的食宿、交通由乙方自行负责。

十一、为确保工程质量，乙方不得对以劳务方式承包的工程进行转包和分包，假设擅自进行转包和分包，甲方有权终止此合同，由此可能显现的后果，全数由乙方负责。

十二、保证按时足额为农人工缴纳各项保险（养老、医疗、失业、人身意外损害险及女职工的计生险）及足额支付民工工资，并同意甲方的监督和检查。

必要时甲方有权代乙方发放农人工工资，并在乙方工程款中扣除。

甲方为乙方施工人员统一办理人身意外损害保险，保险费用由乙方承担。

十三、乙方对其施工的项目负有质量责任，在未通过完工验收前，其保护、保养、维修和缺点处置均由乙方负责，发生的费用甲方在乙方的质量缺点保证金中扣除。

十四、乙方必需具有至少1--2名有专业职称的技术人员，并纳入到项目部工程部治理，履行现场施工技术员职责，完成各类内业资料和监理签字、和谐工作。

十五、乙方在施工、生活用的水、电费和施工养护用水由乙方自行承担。

第十一章甲方作出终止合同的依据

一、乙方违约；

二、舍弃合同；

3、没有合理的缘故此未能动工，常常性地大体上违抗合同规定的义务；

4、未能以适当的尽力进行工程施工，常常性地大体上违抗合同规定的义务；

五、未能按合同规定进行工程施工；

六、拒绝或不重视遵循甲方或业要紧求，野蛮施工。

7、转让和分包。

八、如由于乙方违约造成合同解除的，甲方有权扣留乙方的诚信保证金，并由乙方承担由此造成的责任和经济损失。

九、乙方不具有施工能力，投入的人、材、机不能知足施工进度、质量要求的。

10、乙方施工中发生质量、平安事故，甲方勒令限期整改未整改的。

1一、由于上述缘故致使甲方做出终止合同行为的，甲方将扣留乙方的履约诚信保证金，并有权向乙方追究其对甲方造成的经济损失和法律责任。

1二、如由于乙方违约，那么甲方有权单方终止合同，清退乙方出场（甲方终止合同的依据见第九章），同时向乙方索赔对甲方造成的损失。

清退时按乙方完成合格工程数量的80%清算支付，其余20%和全数履约保证金甲方扣留作为乙方给甲方造成损失的经济补偿。

第十二章争议解决

合同在履行进程中发生争议时，两边应本着公平、合理的原那么，及时协商处置，协商不成的，能够提请两边的上级主管部门调解解决，经调解达不成协议的可向山西省太原市人民法院起诉解决。

第十三章附那么

一、本合同签定之前两边签定的所有合同均无效，以本合同执行。

二、合同未尽事宜，两边再行协商，签定补充协议，补充协议与本合同具有一样法律效劳。

三、合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

四、本合同经甲乙两边代表签字、加盖本单位公章（逐页小签并加盖骑缝章）即生效，工程完工验收，甲方结清工程款后，合同自行终止。

甲方：

法定代表人

或其授权代理人：

（签字）

年月日

乙方：

法定代表人

或其授权代理人：

（签字）

年月日