铝合金承包合同.docx

铝合金承包合同.docx

《铝合金承包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《铝合金承包合同.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

铝合金承包合同

铝合金承包合同

　　篇一：

铝合金承包合同

　　铝合金承包合同

　　甲方：

　　乙方：

胡春雷

　　甲方为了确保共青城XX年邦华苑小区五期商品房工程施工质量、速度和安全，决定将该项目铝合金施工任务交给乙方承包施工。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规规定，结合本工程具体情况，双方协商一致，签订本合同。

　　一、工程名称：

邦华苑小区五期

　　二、工程地点：

共青城双桥小区

　　三、承包施工方式：

本工程采用包工包料施工承包，同时包质量、工期、安全生产、文明施工与综合治理，乙方对施工成品的保修期限，参照国家有关规定。

　　四、施工承包的工作范围：

铝合金门窗安装。

　　五、施工费计算方法：

　　1、本项目铝合金按每平方240元/㎡计算。

　　2、一栋楼房共计2100㎡，2100㎡×240元/㎡=504000元

　　3、如果铝合金面积与图纸不符，便以实际面积计算为准。

　　4、乙方承包的施工内容全部完成后，甲方根据对乙方施工质量与上述计价方法以乙方实际完成的工程量进行结算。

　　5、承包价格系乙方的施工质量达到甲方质量目标要求的完全价格。

其余操作工具均由乙方自备。

　　六、付款方式：

采用包工包料承包方式，乙方全部完工程量后，经甲方、监理公司开发商验收合格后，支付总款80%，工程结余款在结算审计结束后，支付至总结算款的95%，同时，按乙方承包工程总价的5%，留作工程保修金，保修金在保修期6个月，一次性付清。

　　七、本合同一式两份，甲乙双方签字后生效，至工程结束后款项结清时终止。

　　甲方：

乙方：

　　签订日期：

年月日

　　篇二：

铝合金承包合同范文

　　铝合金窗户工程承包合同

　　甲方：

_____________________________

　　乙方：

_____________________________

　　联系号码：

____________________联系地址：

_______________________________

　　依据《中华人民共和国建筑法》以及其它相关法律法规，甲乙双方就乙方承接甲方发包的铝合金窗户制作与安装工程施工的有关事宜协商一致，同意按下列条款签订本合同,甲乙双方

　　共同遵守。

　　一、工程名称：

天峡鲟业深加工车间厂房二、工程地址：

宜都市红花套镇工业园区

　　三、承包方式：

甲方采取包工包料、包运输、包安装、包安全文明施工、包竣工验收的承包方式将窗户工程发包给乙方。

乙方负责本工程所有技术与施工，并按甲方规定的工期完成，通过甲方组织的验收后交付客户使用。

　　四、工程范围与材料要求：

包括施工图和甲方要求以内的5+6+5中空玻璃，采用788型乳白色伟业牌铝材，铝材厚度必须在毫米以上，本窗户工程均含纱且必须达到防渗漏水要求。

　　五、工期：

乙方从______年___月___日进场施工，至______年___月___日工程结束。

乙方自签订合同之日起，必须在七日内安装完各窗户外框，否则甲方当场扣除乙方合同保证金五千元。

此外，乙方必须在甲方规定的时间内完成所承包的施工任务，保证与其他相应工种同步，不影响其它工种作业。

六、工程质量：

按照国家现行规范施工，并达到铝合金门窗验收标准合格等级。

　　七、合同价款：

本合同采取总价包干形式，最后按乙方已完成工程量的实际总面积核算，其单价为每平方米235元。

本工程额不含税金。

但包含工，料，机和利润，还包含安装运输等多项措施费用。

　　八、工程款支付：

　　______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　九、双方责任甲方责任：

　　1、保证施工工作面的提供，及时解决施工现场交叉作业的协调事宜。

　　2、保证施工现场水和电的提供。

　　3、及时进行阶段款的支付。

乙方责任：

1.必须严格按图及现行规范施工（并倾听甲方现场代表的协商方案，做好技术交底），服从甲方合理化管理，遵守工地的有关规章制度，保证工程质量和安全生产，严禁违章作业。

　　2.自备铝合金窗户工程施工过程中的一切施工用设备和器具（诸如内外架等等）。

　　3.乙方在签订承包合同以后不得转包他人。

　　4.双方有责任、有义务密切配合，确保安全和文明施工。

5.乙方员工在本工地必须高度重视安全，严禁违章作业，铲除安全隐患，凡因乙方自身原因引起安全事故给自己或他人带来经济与法律责任皆由乙方自己承担。

　　6.安全与文明施工，乙方工人进场后须自觉保护施工环境，施工结束后必须积极清除建筑垃圾。

　　十、质保金工程竣工验收后，经甲乙双方确认无争议，甲方置留乙方总营业额_______%的质保金_______元后付清乙方余款，该质保金不低于10000元，质保期为两年，两年后质保期满,甲方返回乙方质保金。

　　本合同一式三份，双方签字生效。

凡未尽事宜，双方可友好协商。

　　甲方代表：

_____________乙方代表：

_____________

　　日期：

________________日期：

________________

　　篇三：

铝合金承包合同

　　承

　　包

　　合

　　同

　　工程名称：

工程地点：

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

　　年月日

　　铝合金承包合同

　　甲方：

　　乙方：

　　根据平等互利的原则，甲方将铝合金窗安装项目承包给乙方。

为维护甲、乙双方的利益，特订立如下合同条款：

　　一、材料：

使用系列，具体要求按样窗施工。

　　二、价格：

按每平方米计算。

　　三、质量要求：

按铝合金窗标准图集施工，符合铝合金施工验收标准要求，经质监站、业主、甲方验收达到优良标准，如发现质量问题，乙方无条件返工。

　　四、付款方式

　　材料、人员、机械进场后按造价付20%，把窗框全部完成后，再按造价付20%，全部竣工付造价的30%，待房子交付使用后，付造价的25%，剩余的5%作为保证金，待交房使用六个月后全部付清余款。

　　五、工期要求：

全部完成。

验收。

　　六、乙方责任

　　1、乙方在合同签订之前，把各种尺寸的窗绘图给甲方，经甲方总工程师认可签字后，按图施工。

　　2、乙方要密切和施工单位配合，要有预见性的提出要求施工单位配合的事项，否则，因此造成的质量问题及返工，乙方负责。

　　3、乙方在付款前，必须对工程总造价作出预算经甲方工程部核实后交公司财务作计划及付款依据。

　　4、乙方负责在交房前对成品、半成品的保护工作，做到交给甲方时清洁，没有破损、同时做好铝窗补缝和防漏处理等。

　　5、遵守安全操作规程，一切安全责任事故由乙方自己负责。

　　6、保质保量按期完成，否则，推迟一天，罚款500元。

　　7、在双方签署正式合同五天内，乙方一次性向甲方交纳人民币壹万元作为保证金，到合同终止时甲方一次性返还。

　　七、甲方义务

　　1、负责同施工单位联系，督促施工单位配合乙方施工。

　　2、对乙方给的设计图样审核后不得变更，否则，造成损失，甲方应该按实签证。

　　3、按合同条款按时向乙方支付工程款。

　　4、因甲方或施工单位原因造成无法施工天数，甲方应记录后，工期按耽误天数顺延。

　　八、未尽事宜，经甲、乙双方共同协商后，另行签订补充协议，均具同等法律效力。

　　此合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方代表签字盖章后生效。

　　甲方：

乙方：

　　年月日年月日

　　篇四：

铝合金承包合同书

　　铝合金工程内部承包合同书

　　发包人：

（以下简称甲方）承包责任人：

（以下简称乙方）

　　甲方发包人现将铝合金窗工程以内部发包方式承包给乙方，双方就此签订如下合同：

　　一、工程概况

　　工程名称：

锦绣明珠二期室内外铝合金窗工程

　　工程地点：

屈原管理区天问社区

　　工程内容：

铝合金窗工程施工及相关工作（全部窗户带纱）

　　二、承包方式

　　1、具体承包范围及单价如下：

（1）施工图纸所示的全部铝合金窗工程；

（2）本工程由乙方包工、包质量、包防水处理、包安全、包验收。

　　（3）按现场铝合金窗制安面积平方米计算：

（面积按框外包尺寸计算）

　　（4）按现场铝合金百叶窗制安面积平方米计算：

（面积按框外包尺寸计算）

　　三、付款方式

　　1、外框安装完毕后付总工程款30%，窗扇安装完毕后付40%，竣工验收后付总工程款25%。

　　2、该工程扣留5%的质保金，保修期为12个月，保修期满，如无返修费用，半个月内退还。

保修金不计息。

　　四、质量及施工要求

　　1、窗框与洞口间缝隙≤10mm，门窗框与墙体之间的缝隙应用发泡胶填嵌

　　饱满，内外侧用防水密封闭严密，密封胶与洞口结合牢固且表面应光滑、顺直，平整、无裂纹，窗框与洞口四周不得有渗水现象。

型材拼接应严密，切割断面平整、无毛刺，型材拼接缝≤1mm。

　　2、窗扇应开关灵活、关闭严密、推拉顺畅，无倒翘。

推拉门窗扇必须有防脱落措施。

　　五、工程进度

　　材料进场后，7日内必须完成2#楼外框的制作与安装。

1#楼铝合金外框及其他工程根据甲方安排的工程进度严格执行。

　　六、安全生产及文明施工

　　乙方应服从甲方关于安全生产及文明施工的各项规定，规范施工行为，文明施工，坚决杜绝野蛮施工。

合同施工范围内的安全责任自行承担，甲方概不负责。

　　七、双方的权利和义务

　　1、甲方的权利和义务

　　1）、签订合同后，甲方提供二次设计所需的土建图、有关技术文件和施工进度计划资料。

　　2）、提供垂直运输工具及各层铝合金窗拼装场地。

　　3）、提供乙方施工用电电源和生产用水源接驳点。

　　4）、安排人员配合做好泥工方面的工作，并做好防水处理。

　　2、乙方的权利和义务

　　1）、进场前先向甲方提供完善的专项施工方案报业主和监理审批，乙方必须严格按批准的方案组织施工。

　　2）、乙方必须服从甲方的统一管理，遵守项目部关于现场管理的各项规定，规范施工，文明施工，坚决杜绝野蛮施工。

紧跟整体进度，积极配合各分项施

　　工单位的工作，力求和谐、团结、互助的精神。

　　3）、工程施工过程中，乙方应及时向甲方提供相关资料。

　　4）、乙方负责验收前成品保护，若发生人为因素破坏，乙方应积极修补。

　　5）、服从安全生产文明施工的相关规定，合同施工范围内的安全责任自行承担。

　　6）、施工工艺及程序严格按规范操作，做到每层标高一致，每洞口垂准度一致，窗离外墙距离一致。

　　7）、铝合金窗若出现任何质量问题，以及铝合金窗有关的深漏，由乙方负责。

该修的维修，该换的更换，并承担由此造成的其他损失。

　　八、违约责任及奖励条款

　　甲、乙双方不能履行合同条款均属违约，违约方造成的经济损失由违约方承担。

　　九、未议事项，双方另行协商处理解决，本合同经双方签字认可后具备相应的法律效力。

合同纠纷由法院裁决。

　　十、本合同及附件一式两份，双方各执壹份为凭，具有同等法律效力。

　　甲方：

乙方：

　　年月日年月日

　　篇五：

铝合金承包合同

　　铝合金承包合同

　　甲方：

南昌海鑫物资有限公司

　　乙方：

南昌海泰金属有限公司

　　根据平等互利的原则，甲方将江西天祥棕榈湾铝合金窗安装项目承包给乙方。

为维护甲、乙双方的利益，特订立如下合同条款：

　　一、材料：

使用系列，具体要求按样窗施工。

　　二、价格：

按每平方米360计算。

　　三、质量要求：

按铝合金窗标准图集施工，符合铝合金施工验收标准要求，经质监站、业主、甲方验收达到优良标准，如发现质量问题，乙方无条件返工。

　　四、付款方式

　　材料、人员、机械进场后按造价付20%，把窗框全部完成后，再按造价付20%，全部竣工付造价的30%，待房子交付使用后，付造价的25%，剩余的5%作为保证金，待交房使用六个月后全部付清余款。

　　五、工期要求：

全部完成。

　　六、乙方责任

　　1、乙方在合同签订之前，把各种尺寸的窗绘图给甲方，经甲方总工程师认可签字后，按图施工。

　　2、乙方要密切和施工单位配合，要有预见性的提出要求施工单位配合的事项，否则，因此造成的质量问题及返工，乙方负责。

　　3、乙方在付款前，必须对工程总造价作出预算经甲方工程部核实后交公司财务作计划及付款依据。

　　4、乙方负责在交房前对成品、半成品的保护工作，做到交给甲方时清洁，没有破损、同时做好铝窗补缝和防漏处理等。

　　5、遵守安全操作规程，一切安全责任事故由乙方自己负责。

　　6、保质保量按期完成，否则，推迟一天，罚款500元。

　　7、在双方签署正式合同五天内，乙方一次性向甲方交纳人民币壹拾万元作为保证金，到合同终止时甲方一次性返还。

　　七、甲方义务

　　1、负责同施工单位联系，督促施工单位配合乙方施工。

　　2、对乙方给的设计图样审核后不得变更，否则，造成损失，甲方应该按实签证。

　　3、按合同条款按时向乙方支付工程款。

　　4、因甲方或施工单位原因造成无法施工天数，甲方应记录后，工期按耽误天数顺延。

　　八、未尽事宜，经甲、乙双方共同协商后，另行签订补充协议，均具同等法律效力。

　　此合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方代表签字盖章后生效。

　　甲方：

乙方：

　　年月日年月日

　　篇六：

铝合金承包合同书

　　铝合金承包合同书

　　甲方：

　　乙方：

　　根据平等互利的原则，甲方将__________________________房屋铝合金工程承包给乙方。

为维护甲、乙双方利益，特订立如下合同条款：

　　一、材料：

使用昌盛牌铝材80双玻系列，具体要求按样窗施工。

　　二、价格：

按每平方米280元计算，工程面积：

约4500平方米（以实际测量面积为准，总造价为人民币壹佰贰拾陆万元整（￥1260000．00元）。

　　三、质量要求：

按铝合金窗标准图集施工，符合铝合金施工验收标准要求，经质监站、业主、甲方验收达到优良标准，如发现质量问题，乙方无条件返工。

　　四、付款方式：

窗框全部完成后，按造价付20％，全部竣工后待房子XX年2月份验收后，三个月内付造价的70％，剩余的10％作为保证金，待交房使用六个月后全部付清余款。

　　五、工期要求：

自本合同签订之日起240天全部完工。

　　六、乙方责任

　　1、乙方在本合同签订之前，把各种尺寸的窗绘图给甲方，经甲方总工程师认可签字后，按图施工。

　　2、乙方要密切和施工单位配合，要有预见性的提出要求施工单位配合的事项，否则，因此造成的质量问题及返工，乙方负责。

　　3、乙方在付款前，必须对工程总造价做出预算经甲方工程部核实后交公司财务作计划及付款依据。

　　4、乙方负责在交房前对成品、半成品的保护工作，做到交给甲方时清洁，没有破损，同时做好铝窗补缝和防漏处理等。

　　5、遵守安全操作规程；一切安全责任事故由乙方自己负责。

　　6、保质保量按期完成，否则，推迟一天，罚款500元。

　　7、在双方签署正式合同10天内，乙方一次性向甲方交纳人民币壹拾万元作为保证金，到合同终止时甲方一次性返还。

　　七、甲方义务

　　1、负责同施工单位联系，督促施工单位配合乙方施工。

　　2、对乙方给的设计图样审核后不得变更，否则造成乙方损失，甲方应该按实签证。

　　3、按合同条款按时向乙方支付工程款。

　　4、因甲方或施工单位原因造成无法施工天数，甲方应记录后，工期按耽误天数顺延。

　　八、未尽事宜，经甲、乙双方共同协商后，另行签订补充合同，均具同等法律效力。

　　本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方代表签字盖章后生效。

　　甲方：

　　XX年月日

　　乙方：

　　篇七：

铝合金门窗制作安装承包合同书

　　承

　　包

　　合

　　同

　　书

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　年月日

　　铝合金门窗制作安装承包合同书

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将铝合金门窗制作安装项目以包工包料

　　的方式承包给乙方。

为维护甲、乙双方的合法权益，明确双方的权利义

　　务关系，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条

　　例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商一致，特签

　　订本合同。

　　第一条工程项目

（一）工程名称：

（二）工程地点：

　　（三）工程内容：

铝合金门窗制作和安装工程。

　　第二条承包方式

　　甲方以包工包料的方式将该工程承包给乙方，乙方自负盈亏、不

　　得将主体工程转包，否则甲方有权取消乙方的承包资格，由此造成的一

　　切损失经济由乙方负责。

　　第三条承包内容

　　按甲方提供的工程施工图纸确定以下承包内容

（一）负责铝合金门窗工程安装设计方案的优化，但需要经过甲方、

　　原设计单位确认后方有效；

（二）负责本工程所有相关材料采购，铝合金门窗工程的制作安装；

　　（三）乙方负责包工、包料、包安装、包质量、包安全、包文明施

　　工。

　　第四条主材料

　　使用系列，具体要求按样窗施工。

　　第五条工程量计算及承包单价

（一）本项目铝合金门窗工程总量约为㎡，单价为

　　元/㎡（大写：

每平方米），工程总

　　价暂定为万元（大写：

人民币元）；此单价包铝合金门窗的五金配件、玻璃、安装费、运杂

　　费、管理费、门窗框边塞缝费、卫生清理费、材质检测费及成品保护费

　　等。

此价格不包含各种税票和纱窗。

（二）工程量按实做面积计算，以实际洞口尺寸为标准计算面积，

　　其单价详报价汇总表。

　　第五条付款方式

　　乙方材料、人员、机械进场后，甲方按该工程总造价支付20%的价

　　款；乙方将窗框全部完成后，甲方再支付总造价的20%价款；乙方全部

　　竣工时，甲方再支付总造价的30%价款；该工程竣工验收后，甲方再支

　　付总造价的25%价款，剩余的5%作为保证金，待交房使用六个月后全部

　　付清余款。

　　第七条工程质量标准和保修期

（一）按铝合金窗标准图集施工，符合铝合金施工验收标准要求，

　　经质监站、业主、甲方验收达到合格标准，如发现质量问题，乙方无条

　　件返工。

（二）保修期自竣工验收签字之日起计，保修期为壹年。

　　（三）凡本合同工程范围内的相关保修工作均由乙方负责。

　　（四）凡是乙方未按国家规范、行业标准和设计要求施工造成的质

　　量问题，或因乙方的设备材料、构件、配件等质量不合格引起的质量问

　　题，均由乙方负责保修并承担全部费用。

　　（五）按乙方所提供的样板窗标准验收。

　　第八条工期本项目总工期为天（日历天）；

　　自甲方下达全面施工指令单起天内完成全部铝合金门窗

　　安装施工，如每超期一天，则按300元/日罚款。

　　在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力

　　等因素所延误的工期，经甲方签证认可后调整，以此确定竣工日期。

　　第九条双方责任

　　甲方：

（一）甲方全面负责现场的指导工作，安排生产计划和施工前的图纸会审，向乙方提供建筑施工图纸壹套。

（二）甲方向乙方提供施工图纸要求的洞口尺寸；对乙方给的设计图样审核后不得变更，否则，造成损失，甲方应该按实签证。

　　（三）甲方提供现场垂直运输机械及外墙脚手架。

　　（四）甲方给乙方提供水源、电源，其费用由乙方负责。

　　（五）甲方协调处理各施工单位的配合工作，并督促施工单位配合乙方施工，负责解决乙方人员的现场住宿及材料堆放、加工场地。

　　（六）因甲方或施工单位原因造成无法施工天数，甲方应记录后，工期按耽误天数顺延。

　　（七）甲方向乙方按进度及时支付工程款。

　　乙方：

（一）乙方在合同签订之前，把各种尺寸的窗绘图给甲方，经甲方总工程师认可签字后，按图施工。

（二）乙方要密切和施工单位配合，要有预见性的提出要求施工单位配合的事项，否则，因此造成的质量问题及返工，乙方负责。

　　（三）乙方在付款前，必须对工程总造价作出预算经甲方工程部核实后交公司财务作计划及付款依据。

　　（四）乙方负责在交房前对成品、半成品的保护工作，做到交给甲方时清洁，没有破损、同时做好铝窗补缝和防漏处理等。

　　（五）遵守安全操作规程，乙方在施工过程中，自己造成的大小安全事故，由乙方自行负责。

　　（六）保质保量按期完成，否则，推迟一天，罚款300元。

　　（七）在双方签署正式合同五天内，乙方一次性向甲方交纳人民币

　　壹万元作为保证金，到合同终止时甲方一次性返还。

　　第十条关于工程变更（返工）的约定

　　工程在施工中，由于双方的原因造成工程的变更（返工）具体规定为：

（一）因甲方主动提出的变更，其费用甲方按实际情况在工期或费用上予以签证并按实结算。

（二）由于乙方的原因对某一部分作业无法达到合同规定的质量要求或由于这部分质量原因影响到另一部分必须处理的，则由乙方全部负责修整或返工，直至完全满足合同要求为止，由此发生的一切费用和工期延误均由乙方负责，甲方不负任何补偿的责任。

　　第十一条工期顺延

　　施工过程中遇有下列情况，工期相应顺延：

（一）不按期交出施工场地、接通水、电源；非乙方原因造成影响工程施工的，任何一天有连续四小时以上的停水、停电。

（二）因图纸变更未及时送达乙方。

　　（三）逾期组织验收。

　　（四）因工程设计变更，使已完成的工程拆改。

　　（五）不可抗力因素，本条款所定义的不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况如严重火灾、水灾、台风、地震等人力不可抗拒的因素，对于经营状况严重恶化及安排不周等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。

　　（六）其他甲方原因造成的。

　　第十二条违约责任

（一）合同生效后，任何一方在未违约的情况下，甲、乙双方均不得单方终止合同，否则视为违约，违约方除需向对方支付本合同总价款的15%的违约金，还需赔偿对方因此造成的所有损失。

（二）甲方需严格按本合同约定的时间向乙方支付工程款，否则每

　　篇八：

铝合金承包合同

　　篇一：

铝合金承包合同

　　承

　　包

　　合

　　同

　　工程名称：

工程地点：

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

　　年月日

　　铝合金承包合同

　　甲方：

　　乙方：

　　根据平等互利的原则，甲方将铝合金窗安装项目承包给乙方。

为维护甲、乙双方的利益，特订立如下合同条款：

　　一、材料：

使用系列，具体要求按样窗施工。

　　二、价格：

按每平方米计算。

　　三、质量要求：

按铝合金窗标准图集施工，符合铝合金施工验收标准要求，经质监站、业主、甲方验收达到优良标准，如发现质量问题，乙方无条件返工。

　　四、付款方式

　　材料、人员、机械进场后按造价付20%，把窗框全部完成后，再按造价付20%，全部竣工付造价的30%，待房子交付使用后，付造价的25%，剩余的5%作为保证金，待交房使用六个月后全部付清余款。

　　五、工期要求：

全部完成。

验收。

　　六、乙方责任

　　1、乙方在合同签订之