建设工程合同和劳动合同法律制度三模拟题.docx
《建设工程合同和劳动合同法律制度三模拟题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程合同和劳动合同法律制度三模拟题.docx（26页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
建设工程合同和劳动合同法律制度三模拟题
[模拟]建设工程合同和劳动合同法律制度（三）
多项选择题
第1题：
下列责任形式中，当事人承担违约责任的形式有______。
A.赔礼道歉
B.支付违约金
C.赔偿损失
D.采取补救措施
E.罚金
参考答案：
BCD
合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：
继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。
第2题：
下列各项属于《合同法》基本原则的有______。
A.平等、自愿原则
B.遵守国家计划原则
C.公平、诚实信用原则
D.遵守法律、维护社会公共利益原则
E.依法成立的合同对当事人具有约束力原则
参考答案：
ACD
《合同法》基本原则包括：
①平等原则；②自愿原则；③公平原则；④诚实信用原则；⑤不得损害社会公共利益原则。
第3题：
《合同法》的平等原则的具体内容不包括______。
A.合同当事人的法律地位一律平等
B.合同中的权利和义务相等
C.合同当事人必须意见一致后，合同才可成立
D.合同双方不损害社会利益
E.合同中的权利义务对等
参考答案：
BD
平等原则是指地位平等的合同当事人，在权利义务对等的基础上，经充分协商达成一致，以实现互利互惠的经济利益目的的原则。
平等原则包括的具体内容有：
①合同当事人的法律地位一律平等；②合同中的双方当事人的权利义务对等；③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。
第4题：
《合同法》的诚实信用原则包括______。
A.订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为
B.履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质，目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务
C.合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务
D.合同当事人必须就合同条款充分协商，在互惠互利基础上取得一致，合同方能成立
E.合同中的权利义务对等
参考答案：
ABC
《合同法》规定，当事人行使权利，履行义务应当遵守诚实信用原则。
诚实信用原则的主要内容包括：
①订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为；②履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质，目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务；③合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，即后契约义务。
DE两项是合同法平等原则的内容。
第5题：
合同不违反法律和社会公共利益，主要包括______。
A.合同的内容合法
B.合同的目的合法
C.合同的行为合法
D.当事人缔约的原因合法
E.合同条款中约定的权利、义务等应符合法律的规定和社会公共利益的要求
参考答案：
ABCE
《合同法》第七条规定，当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。
D项，当事人订立、履行合同是自愿的，因此缔约的原因不受限制。
第6题：
依据不同的合同划分标准，建设工程施工合同属于______。
A.要式合同
B.实践合同
C.单务合同
D.有偿合同
E.完成工作成果的合同
参考答案：
ADE
A项，建设工程施工合同应当采用书面形式，属于要式合同；D项，建设工程施工合同的一方当事人给予另一方利益，对方需要支付一定报酬，属于有偿合同；E项，建设工程施工合同以完成约定的工程项目为内容，属于完成工作成果的合同。
第7题：
根据我国法律规定，下列合同属于要式合同的有______。
A.建设工程合同
B.买卖合同
C.技术开发合同
D.抵押合同
E.权利质押合同
参考答案：
ACDE
法律要求必须具备一定形式和手续的合同，称为要式合同。
反之，法律不要求具备一定形式和手续的合同，称为不要式合同。
根据《合同法》的规定，建设工程合同、技术开发合同、抵押合同、权利质押合同都应以书面形式签订，而买卖合同既可以采取口头形式签订，也可以采取书面形式签订，属于不要式合同。
第8题：
根据《合同法》的规定，建设工程合同可以分为______。
A.勘察合同
B.监理合同
C.设计合同
D.施工合同
E.承包合同
参考答案：
ACD
《合同法》第二百六十九条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第9题：
建设单位甲与施工单位乙签订了一份建设工程施工合同，则______。
A.甲必须具有法人资格
B.乙必须具有法人资格和相应资质
C.甲、乙具有连带的权利义务关系
D.该合同应当具有书面形式
E.该合同的签订一定要有第三人担保
参考答案：
ABD
在建设工程合同中，合同当事人一般都应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的资质等级，否则，当事人就不具有相应的民事权利能力和民事行为能力，订立的建设工程合同无效。
根据《合同法》第二百七十条的规定，建设工程合同应当采用书面形式。
第10题：
所有合同的订立过程都必须经过______。
A.要约邀请
B.要约
C.承诺
D.审批
E.公证
参考答案：
BC
《合同法》第十三条规定，当事人订立合同，采取要约、承诺方式。
因此，要约和承诺是任何合同订立过程所必须经过的两个阶段。
第11题：
在国际贸易实务中，要约也被称为______。
A.发盘
B.报价
C.询盘
D.发价
E.还盘
参考答案：
ABD
《合同法》规定，要约是希望与他人订立合同的意思表示。
在国际贸易实务中，也称为发盘、发价、报价。
第12题：
《合同法》规定，要约邀请包括______等。
A.拍卖公告
B.招标公告
C.递交投标文件
D.招股说明书
E.寄送价目表
参考答案：
ABDE
《合同法》规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。
寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告为要约邀请。
C项，递交投标文件在性质上属于要约。
第13题：
下列关于合同成立时间的说法，错误的是______。
A.承诺生效时合同成立
B.当事人采用书面形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立
C.当事人采用数据电文订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书，签订确认书时合同成立
D.当事人采用信件订立合同的，必须在合同成立之后要求签订确认书
E.承诺发出的时间即为合同生效的时间
参考答案：
DE
《合同法》第二十五条规定，承诺生效时合同成立。
承诺到达受诺人时生效。
第三十二条规定，当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。
各方当事人签字或者盖章的时间不在同一时间的，最后一方签字或者盖章时合同成立。
第三十三条规定，当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。
签订确认书时合同成立。
确认书具有正式承诺的意义。
第14题：
下列关于合同成立的地点的说法中，错误的有______。
A.承诺生效的地点为合同成立的地点
B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点
C.收件人没有主营业地的，不能采用数据电文形式订立合同
D.当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字的地点为合同成立的地点
E.合同承诺的地点为承诺发出的地点
参考答案：
CE
承诺生效的地点为合同成立的地点。
采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点；当事人另有约定的，按照其约定。
当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点。
第15题：
要约不得撤销的情形包括______。
A.要约人确定了承诺期限
B.要约人用其他形式明示要约不可撤销
C.受要约人已为履行合同作了主要工作
D.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已为履行合同作了准备工作
E.受要约人对要约的内容作出实质性变更
参考答案：
ABD
《合同法》第十九条规定，有下列情形之一的，要约不得撤销：
①要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；②受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。
第16题：
某建材供应商向某房产开发公司发出一份销售建材的要约，如该公司有意购买，则其下列承诺行为的表述中正确的是______。
A.必须向建材供应商作出承诺
B.必须由某房产开发公司作出承诺
C.只能以口头的方式承诺
D.承诺应当与要约的要求相一致
E.必须在有效期内作出承诺
参考答案：
ABDE
承诺的构成要件包括：
①承诺必须由受要约人作出，即必须由该房产开发公司作出承诺；②承诺须向要约人作出，即必须向建材供应商作出承诺；③承诺的内容必须与要约的内容一致；④承诺应在有效期内作出。
承诺应当以通知的方式作出，而非只能以口头的方式承诺。
第17题：
下列市场行为中，不属于承诺的有______。
A.发布招标公告
B.发布拍卖公告
C.发售招标文件
D.发出中标通知书
E.递交投标文件
参考答案：
ABCE
ABC三项属于要约邀请；E项属于要约。
第18题：
下列承诺有效的是______。
A.受要约人对要约作出实质性变更
B.承诺已送达要约人，但要约人尚未知晓其内容
C.超出承诺期限作出的承诺，但要约人及时通知受要约人愿意接受该承诺
D.承诺因外界原因而延误到达，但要约人未作任何表示
E.承诺已发出尚未到达要约人，但撤销要约的通知到达受要约人
参考答案：
BCD
A项，受要约人对要约内容作出实质性变更的，应视为新要约，原要约失效。
承诺通知到达要约人生效，承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。
E项，承诺虽已发出但尚未到达要约人，因此，承诺尚未生效。
第19题：
下列关于承诺撤回的表述正确的是______。
A.承诺生效之前，受要约人可以撤回承诺
B.承诺的撤回是受要约人阻止承诺生效的行为
C.承诺的撤回是受要约人使已经生效的承诺失去效力的行为
D.撤回承诺的通知在承诺之前到达要约人时，承诺被撤回
E.撤回承诺的通知与承诺同时到达要约人时，承诺被撤回
参考答案：
ABDE
承诺的撤回是指承诺发出之后，生效之前，承诺人阻止承诺发生法律效力的行为。
《合同法》第二十七条规定，承诺可以撤回。
撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。
第20题：
《合同法》规定，合同内容一般包括______等条款。
A.标的
B.数量、质量
C.价款或者报酬
D.签订地点
E.解决争议的方法
参考答案：
ABCE
合同的内容，即合同当事人的权利、义务，除法律规定的以外，主要由合同的条款确定。
《合同法》第十二条第一款规定，合同的内容由当事人约定，一般应当包括以下条款：
①当事人的名称或姓名和住所；②标的；③数量；④质量；⑤价款或报酬；⑥履行期限、地点和方式；⑦违约责任；⑧解决争议的方法。
第21题：
下列各项中，属于发包人的主要义务的有______。
A.不得违法发包
B.提供必要的施工条件
C.不得将工程分包给不具备相应资质的单位
D.及时验收工程
E.支付工程价款
参考答案：
ABDE
C项是承包人的主要义务，禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。
禁止分包单位将其承包的工程再分包。
第22题：
下列各项属于承包人的主要义务的有______。
A.不得转包和违法分包工程
B.自行完成建设工程主体结构施工
C.交付竣工验收合格的建设工程
D.建设工程不符合约定的无偿修理
E.及时检查隐蔽工程
参考答案：
ABCD
E项是发包人的主要义务，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。
发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。
第23题：
关于建设工程工期，下列说法正确的有______。
A.开工日期包括计划开工日期和实际开工日期
B.暂停施工包括发包人或承包人原因引起的暂停施工、指示暂停施工和紧急情况下的暂停施工
C.承包人支付逾期竣工违约金后，免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务
D.竣工日期，包括计划竣工日期和实际竣工日期
E.工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期
参考答案：
ABDE
C项，承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
第24题：
关于暂停施工，下列说法正确的有______。
A.因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示
B.因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为“承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的”承包人违约的情形
C.监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工
D.因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人不可暂停施工
E.监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照争议解决的约定处理
参考答案：
ABCE
D项，因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。
第25题：
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，下列建设工程实际竣工日期的争议的处理正确的有______。
A.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期
C.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
D.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以发包人实际验收的日期为竣工日期
E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，仍然以竣工验收合格之日为竣工日期
参考答案：
ABC
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
①建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；②承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；③建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
第26题：
关于工程竣工结算价款的支付，下列说法正确的有______。
A.《合同法》规定，验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程
B.工程预付款、进度款的支付程序按照合同约定进行
C.承包人应向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料
D.由监理工程师对承包人的竣工结算报告及结算资料进行审核
E.发包人、承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按照合同约定的争议解决条款处理
参考答案：
ABCE
D项，应由发包人对承包人的竣工结算报告及结算资料进行审核。
第27题：
发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是______。
A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖
B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿
C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出
D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价
E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除
参考答案：
AD
《合同法》第二百八十六条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
第28题：
《合同法》规定，有______情形的，合同无效。
A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同
B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同
C.以合法形式掩盖非法目的的合同
D.损害社会公共利益的合同
E.违反法律、行政法规的强制性规定的合同
参考答案：
BCDE
《合同法》第五十二条规定，有下列情形之一的，合同无效：
①一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；②恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；③以合法形式掩盖非法目的；④损害社会公共利益；⑤违反法律、行政法规的强制性规定。
A项，乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同，属于可变更或者可撤销的合同。
第29题：
根据《合同法》的规定，关于合同效力表述正确的有______。
A.不得约定解除合同的条件
B.可以约定合同生效的条件
C.附生效条件的合同，自条件成就时合同生效
D.附解除条件的合同，自条件成就时失效
E.附生效期限的合同，自期限届至时生效
参考答案：
BCDE
当事人对合同的效力可以约定附期限。
附生效期限的合同，自期满时生效。
附终止期限的合同，自期限届满时失效。
当事人对合同的效力可以约定附条件。
附生效条件的合同，自条件成就时生效。
附解除条件的合同，自条件成就时失效。
第30题：
根据我国《合同法》的规定，下列内容属于合同生效要件的有______。
A.当事人拥有相应的民事行为能力
B.意思表示真实
C.采用书面形式
D.不违反法律、行政法规强制性规定
E.公平合理
参考答案：
ABD
合同生效需要具备的要件包括：
①订立合同的当事人必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力；②意思表示真实；③不违反法律、行政法规的强制性规定，不损害社会公共利益；④具备法律所要求的形式。
第31题：
根据《合同法》的规定，下列免责条款中无效的是______。
A.造成对方人身伤害的
B.故意造成对方财产损失的
C.过失造成对方财产损失的
D.意外事件造成对方财产损失的
E.不可抗力造成对方财产损失的
参考答案：
AB
《合同法》第五十三条规定，合同中的下列免责条款无效：
①造成对方人身伤害的；②因故意或者重大过失造成对方财产损失的。
第32题：
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，下列建设工程施工合同应认定为无效的有______。
A.承包人超越资质等级的
B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
C.未经发包人同意承包人私自分包的
D.建设工程必须进行招标而未招标的
E.承包人违反法定程序施工的
参考答案：
ABD
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《合同法》第五十二条第五项的规定，认定无效：
①承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；②没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；③建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
第33题：
2014年2月，甲建设单位与乙施工单位签订建设工程施工合同，约定由乙承建办公楼。
接着乙又与丙施工单位签订一份《内部承包协议》，约定由丙承包该办公楼的建设任务并承担全部责任。
则下列说法不正确的有______。
A.该《内部承包协议》为转包合同，有效
B.该《内部承包协议》为转包合同，无效
C.该《内部承包协议》为分包合同，有效
D.该《内部承包协议》为分包合同，无效
E.该《内部承包协议》为再转包合同，有效
参考答案：
ACDE
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。
本案中，乙与丙施工单位签订的《内部承包协议》中约定由丙承包该办公楼的建设任务并承担全部责任，该协议为转包合同，是无效的。
第34题：
对于建设工程中的各项争议，下列叙述正确的是______。
A.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
B.对于欠付工程价款的利息，建设工程尚未交付的，从提交竣工结算文件之日起计算
C.当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照无利息处理
D.承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包的，发包人可以解除合同
E.承包人借用其他建筑企业的资质证明承包工程，将无法得到应得的工程款
参考答案：
ABD
当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。
但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
第35题：
甲建筑公司超越自身资质承包乙化纤厂的厂房建造工程，乙厂以承包合同无效为由拒绝支付工程款，甲公司起诉至人民法院，人民法院应在______情况下支持甲公司的诉讼请求。
A.工程竣工验收合格的
B.工程竣工验收不合格的
C.甲公司在竣工前取得相应资质的
D.甲公司在竣工后取得相应资质的
E.甲公司将工程部分分包给没有资质的企业的
参考答案：
AC
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
另外，根据第五条规定，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。
第36题：
A建筑工程公司授权其业务员甲外出采购水泥。
甲发现B钢材供应公司出售的钢材很便宜，于是甲与B公司签订了一份购销建材的合同。
合同签订后，B公司才发现A公司给甲的授权书只包括采购水泥，只好将合同内容传真到A公司要求追认。
A公司在收到传真后未置可否，直到两个月后钢材市场价格大幅上涨才回复B公司追认合同，要求B公司履行合同。
根据我国《合同法》的规定，下列说法不正确的有______。
A.此合同已经生效，B公司应当履行合同
B.此合同没有成立，因为甲的行为属于无权代理
C.此合同没有生效，因为A公司已经拒绝追认合同
D.此合同没有生效，因为B公司已经撤销合同
E.此合同没有生效，因为A公司的行为违反了诚实信用原则
参考答案：
ABDE
《合同法》第四十八条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。
相对人可以催告被代理人在一个月内予以追认。
被代理人未作表示的，视为拒绝追认。
本案中，A公司直到两个月后才回复B公司追认合同，已超过法定的期限，应视为拒绝追认，合同无效。
第37题：
下列各项属于效力待定合同的有______。
A.恶意串通、损害第三人利益的合同
B.以欺诈手段订立，不损害国家利益的合同
C.因重大误解订立的合同
D.某单位临时负责人越权订立的合同
E.无处分权人处分他人财产时订立的合同
参考答案：
DE
效力待定合同主要包括四种类型：
①限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同；②无权代理人以被代理人名义订立的合同；③越权订立的合同；④无处分权人订立的合同。
A项，恶意串通、损害第三人利益的合同属于无效合同；B项，以欺诈手段订立，不损害国家利益的合同属于可撤销或可变更合同；C项，因重大误解订立的合同属于可撤销或可变更合同。
第38题：
下列关于代理的说法错误的有______。
A.无权代理人代订的合同对被代理人仍发生效力
B.法定代表人、负责人超越权限订立的合同无效
升级会员 