工程承包合同外包.docx
《工程承包合同外包.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程承包合同外包.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![工程承包合同外包.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2023-8/5/9c0d1b92-1ee6-41dc-9fe4-677163be1ac1/9c0d1b92-1ee6-41dc-9fe4-677163be1ac11.gif)
工程承包合同外包
项目合作协议
甲方:
乙方:
合同编号:
依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,经过双方协商一致,签订本合同。
第1条本协议合同只是甲方委托乙方进行工程施工的总体意向协议,对每一单项工程,以甲方工程督导签字的《委托施工确认书》为依据,《委托施工确认书》与本协议合同合并成为每一个单项工程的施工合同,同时生效。
《委托施工确认书》的格式见附件1。
第2条本协议合同内容如有《委托施工确认书》相抵触,以《委托施工确认书》为准。
第3条本协议合同并不表示甲方必须保证有工程发包、分包或转包给乙方承包施工,甲方有权依据自身情况,在对乙方不造成经济损失的情况下,决定和调配任何一支施工队的承包项目和任务量。
如乙方的施工质量出现严重问题,甲方有权随时取消乙方的合作资格但必需提前通知乙方,同时甲方还保留进一步追索由于乙方施工质量、延误工期等问题造成的经济损失的权利。
第4条甲方委托乙方建设的工程概况如下:
工程内容:
工程类型:
第5条工程委托方式:
甲方根据工程进度,以《委托施工确认书》的方式向乙方明确各项任务。
第6条材料的提供:
6.1甲方负责提供包括干线放大器、天线、功分器、耦合器、7/8馈线和1/2馈线及其连接头等主要设备。
6.2乙方必要配备具体的施工工具,如:
钳子、螺丝刀、扳手、作头工具、电锤、内六角、电源插排、梯子等;测试工具:
驻波比测试仪Sitemaster;以及安全帽、安全带等施工安全保护用品设备。
6.3辅材由乙方提供,辅材包括:
PVC管、金属软管、配电箱、网络/传输线、绝缘防水胶带、电源线、地线、空开、电表、五孔插座、馈线卡、扎带、标签及其它。
第7条工程施工内容:
工程项目内容划分为勘测设计、施工、物业协调、辅材购买、驻波比测试、开通调测、验收、回款跟踪、后期维护等部分。
勘测设计部分由乙方负责完成,甲方辅助,所需仪表由乙方提供;根据设计方案及施工图施工、工程上使用的标签由乙方制作、打印、粘贴、驻波比测试由乙方负责完成,所需驻波比测试仪由乙方提供,甲方配合乙方完成测试;开通调测及验收工作由乙方负责完成,甲方辅助,所需的测试仪器由乙方提供。
第8条工程施工注意事项:
8.1乙方负责与业主的协调,维护好与业主的关系。
8.2工程材料和设备由乙方负责从甲方指定的仓库提取货物(设备厂家直发器件除外)运输到现场,运费乙方自行承担。
8.3工程施工前:
甲方应在工程开工前向乙方做好技术交底及有关施工规范要求,并会同乙方做好现场勘察工作,以便及时解决有关技术问题。
8.4在安装工作开始前,甲方须对施工环境条件和相应设备、材料准备完全,若不满足条件,乙方有权重新安排安装时间,并由甲方另行商定安装时间,延误工期责任由甲方承担。
8.5工程施工:
在施工过程中,乙方的施工人员必须遵守法律法规,做好防盗防火等工作,如有偷盗等违法行为或因乙方原因给业主或相关第三方所造成的经济损失由乙方全部承担。
8.6工程施工:
在施工过程中,乙方承担一切由施工原因给业主所造成的损失。
8.7工程施工:
在施工过程中,如发现乙方施工人员偷盗甲方提供工程材料、偷工减料、或用其它材料代替甲方材料,一经发现,从保证金中扣罚双倍材料费,并在以后甲方组织各类招标中降低信誉等级。
8.8
8.9因乙方原因,出现工程质量和工期延误所造成的损失由乙方负责;因乙方原因,出现工程材料缺少或损坏的,由乙方负责并按甲方或运营商进货价格进行赔偿。
8.10甲方所需在施工过程中变更设计,应提前3天书面通知乙方并提出修改要求,并提供相应的图纸和说明,由此造成乙方经济损失的,由甲方赔偿。
8.11工程质量必须达到建设单位制定的有关安装规范标准,乙方如因不达标给甲方造成的损失,乙方应给予甲方全额赔偿。
8.12乙方组织施工过程中,如遇下列情况,经甲方代表签字后,工期顺延;然后双主应及时协商,确定顺延时限:
●因地震、洪水、台风、暴雨、泥石流、火灾等自然灾害及甲乙方双方不可抗拒的其他原因而被迫停工;
●因甲方提出变更设计或变更施工图而延误施工;
●因甲方未能按计划提供符合设备安装要求的施工场地。
8.13乙方应认真按照有关标准、规范和设计图纸要求施工,随时接受甲方监理人员的检查检验,为检查检验提供便利条件。
8.14甲方应为工程配置一名总协调负责人。
8.15如乙方未经甲方许可,擅自改变工程施工方案或将工程转包、分包给任何第三方的,甲方有权按照工程费1-10%向乙方收取违约金并立即解除本合同。
8.16在工程完工后,甲方支付工程费给乙方之前,乙方须将所有经甲方认可(包括未经甲方认可)的安装更改明确地标在图纸上,并告知甲方。
第9条工程验收:
9.1工程验收标准按甲方《工程施工规范》标准执行,此标准的最终解释权在最终用户(运营商),如有与最终用户的要求相抵触的,以最终用户要求为准。
9.2乙方施工完毕后,由甲乙双方使用Sitemaster对每一根天线进行驻波比测试并保留测试记录。
①、如测试未通过要求,乙方必须无条件对工程进行整改直到可行为止。
②测试通过后,由甲方工程督导签字《施工完工确认书》给乙方,此完工证明只是说明工程主体已经完成,但不代表工程质量已得到甲方的认可。
《施工完工确认书》格式见附件2。
9.3工程初验:
工程完工后开始计算满一个月的质量检测期后,由甲方组织运营商质量督导对工程进行初验。
如初验未通过要求的,乙方必须无条件对工程进行整改直到可行为止。
9.4工程终验:
工程完工后开始计算满六个月的质量检测期后,由甲方全权承担并负责组织最终用户人员进行工程验收。
①、如终验未通过要求的,乙方必须无条件对工程进行整改直到可行为止。
②、终验合格后,甲方验收人员同时开具《工程验收单(终验)》给乙方。
《工程验收单(终验)》格式见附件3。
第10条工程价格(工程费结算方式)
10.1室内分布系统工程费:
按局方结算的项目集成费的43%结算。
10.2小区覆盖系统工程费:
按局方结算的项目集成费的43%结算。
10.3辅材提供方:
辅材由乙方提供,甲方不再另行付费。
10.4系统总价、设备总价均为甲方与最终用户签订合同中的系统总价及设备总价,其计算标准应为甲方在最终用户(运营商)的工程决算书为准。
第11条付款方式:
11.1本合同所有的款项以人民币支付,电汇付款至乙方指定的合法帐户。
结算方式不使用现金结算。
每次付款前,乙方必须支付相应金额的并以乙方名义开具的普通服务类发票给甲方,发票内容填写为施工服务费。
乙方开户银行:
中国银行股份有限公司郑州京淮支行
帐号:
甲方汇款给乙方的过程中,由于甲方原因产生的费用由甲方负责,由于乙方原因所产生的费用由乙方负责。
11.2工程费结算方式:
11.2.1工程开通:
工程经甲方及最终用户(运营商)开通验收通过后,甲方支付给乙方工程费的20%。
11.2.2初验:
工程经甲方及局方初验通过后且甲方收到最终用户(运营商)支付的相应款项后五个工作日内,甲方支付给乙方,工程费的50%。
11.2.3工程终验:
工程终验款需最终用户(运营商)终验合格且收到最终用户(运营商)相应终验款后二个工作日内,甲方根据与最终用户(运行商)最终结算价格,减去实际已支付乙方的部分施工费,将支付给乙方工程费的25%。
若甲方已经结算给乙方的费用中超过了最终用户(运营商)的最终结算价格,则乙方应将已结算价格减去最终结算价格,将差额一次性退还给甲方。
11.2.4工程运行一年:
自工程终验确认日期之日起至工程运行期满一年后,如工程质量满足甲方和运营商要求并确认后,甲方支付乙方工程款5%。
如不满足要求,乙方必须无条件对工程进行整改直至满足要求为止。
第12条工程整改及维护
12.1所有乙方承接的工程需要整改或维护的,乙方必须保证按照甲方的要求派施工人员负责完成,免费整改或维护期限为甲方与最终用户(运营商)签订项目终验后的两年以内。
12.2工程施工中,如甲方需对施工图纸更改,改变施工方案,如设备的安装位置等,乙方须无条件的服从。
12.3工程通过最终用户验收之前,所有因乙方施工质量引起的工程整改,乙方均须无条件的完成,因此给甲方带来的损失,乙方应给予赔偿。
12.4工程初验之后,最终用户终验通过之前,所有因甲方原因造成的工程整改,如更改设计方案、设备质量问题及最终用户终验之后的工程维护等,乙方必须派人完成整改、维护工作。
但甲方须根据实际情况支付工程整改的人工费,具体支付标准双方另行协商。
12.5乙方对所施工的工程,应承担两年的免费维修期,免费维修期从工程签订终验后开始计算。
第13条甲方的权利和义务
13.1甲方负责工程实施的组织管理,制定工程实施计划,对每一单项工程任务的执行时间和要求,须提前通知乙方。
13.2甲方有义务协助乙方与现场有关单位、监理公司的协调工作。
13.3在确实有需要的情况下,经过友好协商,甲方有义务为配合乙方施工人员完成既定的工程施工进度要求而给予支援。
13.4甲方有权制止和纠正乙方施工人员的违规操作和行为,以保证必要的安全措施的执行。
13.5甲方负责监督检查工程施工的质量、工程完成进度。
13.6若工程施工内容发生变动,甲方有义务及时通知乙方。
13.7甲方须按照合同约定的期限和方式支付工程款及其他应当支付的款项。
第14条乙方的权利和义务
14.1乙方负责工程的施工任务,做好施工现场管理,按照合同要求的期限以及工程进度计划完成各项工作。
14.2乙方必须严格按照设计文件与甲方制定的有关安装规范标准及工程委托书明确要求的事项组织施工。
14.3乙方必须做好施工前的人员组织、设备材料的清点工作。
14.4施工期间,乙方必须严格按照施工安全规范操作,做好防火防盗工作。
发生重大事故,应当迅速采取抢救和补救措施,并及时通知甲方;如由乙方原因造成的经济损失,均由乙方负责赔偿。
14.5乙方应注意保持机房及施工现场的整洁,严格遵守甲方机房管理制度和业主的有关规定。
14.6乙方必须遵守和服从施工场地业主的有关规定和要求,应主动、友好地与业主协商解决施工中出现的问题,自觉维护甲乙双方的企业形象。
14.7乙方对甲方建设单位的有关工程资料及商业秘密负有保密义务,不得为本合同以外目的使用。
未经甲方及建设单位许可,不得将甲方系统选址、设计及工程等方面资料提供或透露给任何第三方。
如果发现因乙方原因造成甲方及建设单位的技术、工程资料及商业秘密外泄,乙方必须承担一切责任并赔偿由此给甲方及建设单位带来的所有损失。
14.8乙方需接受甲方及建设单位派出的工程监理对工程的监督和合理指导,并为甲方有关技术人员提供必要的咨询。
14.9乙方应当优先安排已经甲方培训过的熟练施工人员负责工程施工,乙方不得频繁调动施工人员。
14.10乙方负责依法缴纳所得款项的各项税款。
第15条乙方施工安全责任
15.1施工单位必须具有相应施工资质,在协议签订前提交公司工程部备案。
15.2所有施工人员,应符合用工手续。
雇用外地民工必须持有“身份证、务工许可证、暂住证”,本市人员须持有“身份证、工作证”,施工人员均须办理甲方单位施工出入门证。
15.3乙方在施工中必须严格遵守各项安全规定,并指定专人负责施工现场的人身财产、防火等安全管理工作。
乙方要经常对施工人员进行安全生产、安全防火和安全用电等方面的教育,做到安全施工、文明施工、杜绝一切事故的发生。
15.4乙方必须根据施工现场情况,制定保证安全施工的各种措施,否则不得施工。
15.5乙方在工程开工前必须给所有施工人员购买人身意外伤害保险,并接受甲方的安全施工培训。
15.6施工现场的物料要堆放整齐,保留必要的消防、行人通道,易燃易爆物品要有专人妥善保管,不得在楼内存放。
15.7乙方施工用电,必须符合用电安全规定。
非正式电工不许接电源线和安装电气设备。
15.8施工现场严禁抽烟,使用明火须经施工场所管理单位及甲方同意。
15.9施工期间为保证施工安全禁止饮酒,如发现甲方有权令其停工,由此延误工期造成的损失,由乙方负责。
15.10乙方在施工时,应统一着装,并佩带工作证,无证人员不得进入施工现场,乙方人员不得进入非施工区域或施工场所等管理单位禁止进入的区域。
15.11乙方要接受公安消防及相关部门的监督、检查,对发现的隐患,乙方必须按期解决,逾期不解决,甲方有权令其停工,由此延误工期造成的损失,由乙方负责。
15.12施工期间,乙方应保证施工人员人身安全,如造成施工人员伤害、伤亡及其它事故,均由乙方负责。
15.13施工期间,乙方应保证现场人身安全,因乙方责任造成的业主方、及其他人员的伤害、伤亡及其它事故,均由乙方负责。
15.14施工期间,乙方应保证甲方和施工现场业主的设备、财产安全,因乙方责任造成损坏及其它事故,均由乙方负责。
第16条工程奖惩
16.1乙方必须服务甲方的《工程承包方管理制度——施工队考评方法》,评分情况作为最终结算依据。
16.2在验收过程中如发现有工程施工质量问题,甲方将根据乙方所造成的损失大小对乙方进行扣款处罚。
16.3根据评分情况,在剩余10%尾款中进行最终结算,单项工程中,甲方对乙方的罚款金额最高限度不得高于单项工程中乙方在甲方所得工程款的10%,但因本协议与主条款所产生的应付赔偿不在此限。
16.4
第17条违约责任及其它
17.1乙方违约责任:
乙方应严格按照甲乙双方商定的工程进度进行施工,保证工程建设项目按甲方与建设单位签订合同中规范的要求按时完成洛阳联通室内覆盖工程全年份额的20%。
如乙方未完成甲方与建设单位签订合同中规范的要求按时完成洛阳联通室内覆盖工程全年份额的20%,甲方将扣除乙方剩余未付的施工款并追究乙方相应责任。
如因为乙方原因造成工期延误,每逾期一日,乙方须按该工程款的1‰向甲方偿付违约金,此项违约金金额累计不超过合同总额的5%。
如因乙方原因造成工程质量不符合标准的,乙方应当赔偿由此造成的一切经济损失。
17.2甲方违约责任:
如甲方逾期支付工程款,每逾期一日,甲方须按逾期付款的1‰支付违约金给乙方。
此项违约金金额累计不超过逾期付款部分的5%。
17.3如有未列明于本合同的违约情形发生,依《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。
17.4本合同的订立、效力、履行、解释、违约责任、争议的解决等适应中国法律、行政法规。
17.5凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议,双方应当首先通过友好协商方式解决。
协商不成的,任何一方均可向人民法院起诉;双方商定,诉讼由甲方所在地人民法院管辖。
17.6本合同如有任何修改或补充,均需双方授权代表协商解决并签订书面补充协议,补充协议视作本合同不可分割的组成部分,与合同正本具有同等效力。
17.7本合同经甲乙双方单位盖章及法定代表人或授权代表签字后生效。
第18条协议合同有效期限
18.1本协议合同有效期限自年月日至年月日止。
18.2本协议合同正本一式肆份,甲方持叁份、乙方持壹份,具有同等法律效力。
甲方:
北京汉铭信通科技有限公司(盖章)乙方:
河南慧众通信技术有限公司(盖章)
授权代表:
(签字)授权代表:
(签字)
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐号:
附件1
委托施工确认书
:
我公司在 设计的室内(外)覆盖工程,工程(设计方案)编号为 ,工程设备总造价 元,现委托你单位到我办事处领取承建此工程所需的相应设备及材料到 进行施工,请严格按照施工要求文明施工。
特此委托!
施工单位:
委托单位:
代表人签字:
代表人签字:
日期:
年 月 日
附件2
施工完工确认书
受委托,我公司承建
的市工程,工程(设计方案)编号为 ,工程设备总造价 元,于年月日开始施工,于年月日竣工并开通投入使用。
特此证明!
施工单位:
委托单位:
代表人签字:
代表人签字:
日期:
年 月 日
附件3:
工程终验合格证明
工程名称
建设地点
建设单位
施工单位
终验日期
工程终验情况及存在问题:
(包括驻波比测试情况)
本工程已于年月日正式终验完结,特此报告。
项目工程主管签字:
注:
1.完成洛阳全年份额的20%,如未完成20%,扣除剩余未付的施工款。
2.付款方式:
完工后付20%;
初验后付50%;
审定金额后付25%;
1年后付5%。
3.施工队施工费用额按设备总进价的16%结算。
(负责洛阳的方案设计、施工、所有辅材购买、物业谈判、后期维护以及验收回款。
)
4.如果出现下列情况,甲方有权扣除乙方施工费:
1.信誉违约
(1)我公司员工偷盗甲方提供工程材料、施工过程中偷工减料、或用其它材料代替甲方材料,一经发现,从保证金中扣罚双倍材料费,并在以后甲方组织各类招标中降低信誉等级。
(2)不向他人转包中标项目,也不将中标项目分解后分包给他人,并按照中标份额及工程进度要求,如期完成所中标段工程。
否则,一经核实,将取消该项目原中标人在我公司的中标资格,甲方直接扣除全部保证金。
2.质量违约
存在下列情况之一的,愿意接受甲方处罚,由甲方直接从保证金中扣除,每处质量违约金1万元:
(1)安装、施工过程中,未按国家相关行业规范及联通的技术要求操作造成重大安全隐患或造成质量及人身伤亡事故;
(2)发展未按技术规范进行设计,存在滥用材料行为;
(3)发现线路架设路由、设备安装位置与设计图纸有重大偏差;
(4)发现材料数量与设计图纸存在重大偏差。