隧道合同.docx

隧道合同.docx

《隧道合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《隧道合同.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

隧道合同

劳务协作协议书（隧道）

甲方：

（以下简称“甲方”）

乙方：

（以下简称“乙方”）

为加快高速公路建设，经甲、乙双方共同协商，在公平、自愿、诚实守信的基础上就段部分隧道劳务协作达成如下协议，供双方共同遵守执行。

一、工作内容

1、项目：

公路项目第合同段隧道劳务协作。

2、范围：

，里程。

3、内容：

设计图纸及本协议工作范围内，经甲方核定的全部工作内容，维护及缺陷期内的的合同维修，包括变更设计增加的合同数量等。

二、劳务协作期限

1、本合同工期为个月，即日历天数天，以甲方下达开工令之日起计算。

全部完工指达到竣工验收程度，并向甲方提出书面验收申请。

乙方工期每提前一天，甲方奖励人民币元整，最高奖励限额为与乙方协议价总额的%；工期每滞后一天，乙方支付违约金元整，最高工期违约金限额为协议价总额的%。

2、劳务协作过程中,乙方应按照甲方下达的月劳务协作计划安排劳务协作,确保当月劳务协作计划的实现。

如乙方连续三个月未能完成甲方下达的月计划，视为乙方根本性违约并无能力继续劳务协作，甲方有权解除本协议，乙方应无条件撤离现场。

乙方所有人员、机械设备应在接到甲方撤场通知7日内完成撤离，并不因此向甲方提出索赔要求。

如乙方7日内未完成撤离，视为乙方违约，应向甲方支付不低于万元的违约金。

3、协议执行过程中，如遇项目业主调整工期，本协议工期相应调整，一方不得向另一方提出索赔或增减费用。

4、征地拆迁问题属劳务协作中常见风险，乙方对此已有充分考虑，并承诺不因征地拆迁引起的工期延误和经济损失向甲方提出索赔要求。

5、乙方对投入的劳务协作人员和机械设备及到达劳务协作现场时间做出承诺，甲方将随时检查、督促乙方执行情况，乙方应对投入不足承担违约赔偿责任：

劳务协作人员、机械设备任何一项违反承诺应向甲方赔偿不低于万元违约金；两项同时违反承诺向甲方赔偿违约金最低万元。

6乙方充分考虑到停电可能对劳务协作造成的影响，并自备充足电源（发电机组），确保不因停电影响劳务协作生产正常进行。

如因停电造成劳务协作生产廷误，乙方自行承担所有后果，不向甲方要求延长工期和经济赔偿。

三、劳务价格

1、本合同实行单价承包，合同量清单附后。

本合同费用等于所列合同项目甲方核准的实际完成数量乘以相应单价之积。

未经甲方签证核准和超过设计部分不予计量。

清单中未列明的合同细目甲乙双方均认定已经包括在本合同其它项目之中，不再单独进行计量。

2、本协议单价除包括实施本合同的所有费用外，还包括与此相关的费用（自用的临时用地、临时合同建设费、人员和设备调迁费、劳动保护费、管理费、红线外临时用地的拆除及恢复、利润和材料涨价风险等一切与实施和完善本合同相关的所有费用）。

高压电由甲方引至洞口适当位置，包括提供变压器及高压配电柜各台，剩余工作由乙方自行承担（含以后因洞深需高压电进洞等工作内容）。

因变更设计导致合同数量的增减而引起承包费用的增减不在此列。

3、签订协议时，双方对包括材料价格涨跌、不良气候条件等各种风险已有充分考虑，协议单价款实行一次性包死，合同期内不调价。

四、合同数量

1、洞内开挖土石方应符合设计图纸或甲方要求。

隧道开挖、混凝土衬砌、路面、水沟、电缆槽按劳务协作设计图纸中设计断面的数量计量，未完成设计断面数量时，按甲方签证认可的实际完成数量计量。

超过设计数量的按设计数量计量，超出部分不予计量（劳务协作规范允许超挖部分也不予计量）。

2、初期支护（包括喷射混凝土、锚杆、钢筋网、格栅、钢支撑等）、排水管盲沟、防水层应按照技术交底以实际完成的合同量计量，但不能超过设计数量，超过部分不予计量计价。

3、塌方属劳务协作中常见风险。

乙方应对不良地质地段采取必要的、有效的防坍措施。

发生塌方时，乙方应及时、迅速、妥善处理，并自行承担由此而发生的一切费用和工期延误损失。

4、乙方劳务协作时应严格控制隧道超欠挖，保证混凝土二次衬砌厚度达到设计要求。

超挖部分乙方应按甲方要求进行回填处理，所有的超挖（包括允许超挖量）不予计量；洞内混凝土衬砌不得出现超出验收标准的欠挖，否则乙方应进行返工处理直至合格，所发生的费用由乙方承担。

5、乙方劳务协作完成后，应及时书面通知甲方到现场，根据实际完成量进行收方，双方签字确认。

五、合同质量

1、本合同的质量标准要求为优良（按项目业主和交通部颁布的劳务协作规范和验收标准）。

每月的计价款中，乙方同意甲方扣留总价的%作为合同质量优良保证金。

评为优良后，返还此部分保证金。

如合同质量评定未达到优良，质量保证金作为质量违约金的一部分直接赔偿甲方。

2、劳务协作中乙方应严格执行交通部颁布的公路规范和验收标准，按照甲方技术人员的技术交底进行劳务协作，确保合同质量达到优良标准。

3、双方共同认定，劳务协作过程中项目业主、监理的质量要求也是本协议组成部分，乙方应遵守和执行。

4、劳务协作过程中，项目业主对乙方承担的劳务协作项目所开具的任何质量罚款均由乙方全部承担，罚款在乙方当月计价款中扣除。

5、乙方劳务协作中如出现偷工减料行为，应进行返工处理直至检验合格，所造成经济损失和工期延误由乙方全部承担。

乙方同时应向甲方承担质量违约金，该违约金每次不低于元。

6、甲方对本合同质量的要求属指导性、监督性，合同质量如不能同时符合监理、业主及质量监督检验部门的要求，应视为质量不合格。

7、下列情况视为质量不合格：

a、砼、砂浆及填土夯实密度未按规定进行试验、无试验报告不能判定其质量是否合格者；

b、因错误劳务协作或处理质量事故而增加的合同量；

c、半成品、设备缺少应有的试件鉴定资料或出场合格证（质量证明文件）；原材料未按规定程序检验合格者。

六、变更设计

1、劳务协作中，甲方进行设计变更或监理、项目业主及设计代表指令变更，乙方应无条件按变更方案进行劳务协作。

变更合同量以甲方核定的合同量为准，单价按本协议单价计算，无协议单价时按照本协议单价降造比率计算确定。

2、乙方申请合同变更时，由乙方提出变更设计理由、内容及合同数量，报甲方，由甲方上报项目业主批准后予以确认，未经项目业主最终确认的变更不予计量计价；甲方不同意变更时，乙方应按原设计劳务协作。

七、材料

1、本合同所用材料除火工品和由甲方指定采购外，其余材料均由乙方自行采购。

2、火工品单价执行当地行政管理部门指定价，费用由乙方承担。

甲方每月收取元火工品看管费用，同时，按供应金额的提取业务提成费，每月从乙方验工计价款中扣除。

3、乙方自购材料应向甲方提供正式发票和产品合格证明，不符合劳务协作质量要求的材料不得用于本合同。

材料质量不合格时，乙方应立即将不合格的材料清退出场，由此引起的损失全部由乙方承担。

乙方因使用不合格的材料引起的合同质量问题，应返工、修复，直至达到规定的质量标准，所发生的费用由乙方全部承担。

4、因市场行情变化引起材料价格的涨跌属劳务协作常见风险，双方对此均有充分考虑，因材料价格涨跌带来的损失或利益均由乙方承担或享受。

八、价款结算

1、计量时，应根据劳务协作图纸，以项目部主管合同师、合同部长、总合同师联合审签的技术交底合同量进行。

2、验工计价程序为：

a乙方每月25日书面上报计量计价申请，乙方现场工程师提供完成数据；b、甲方质检部门对质量合格确认；c、甲方计划部门按照现场合同师签署的实际完成合同量、依照合同单价计算核准；d、甲方项目总工程师签字确认；e、项目经理批准。

甲乙双方确认：

以上程序不完善时，不予计价。

2、监理方未给甲方签认的数量甲方不予乙方计量支付；合同质量不合格或存在安全隐患时不予计量。

3、涉及到砂浆和砼的，须等到其28天强度试验结果合格后方能给予计量。

4、隐蔽工程隐蔽前乙方须通知甲方到场验收，并经双方收方后方能进行下道工序的劳务协作，否则，不予计量。

每次结算按计算工程量的%进行，余额待工程全部完成后一次性结算。

甲方有权随时扣回超计量合同款。

九、合同款支付

1、甲方按当月批准的计量支付单扣除甲方垫付的各种材料款及应扣款项后予以支付。

支付时间为项目业主对甲方拨付当月计价款后。

2、项目业主资金拨付不及时是劳务协作中常见风险，乙方对此已有充分考虑，因此造成资金紧张时，乙方自备足量资金用于周转。

十、质量保证金、

1、本合同质量保证金为本合同结算金额%，每月计价时，按此比例给予扣留。

2、竣工验收时，乙方若达不到业主要求的质量标准，质量保证金作为质量违约金直接赔偿甲方。

3、合同竣工，经业主、监理合同师、质检部门等验收合格后，若无质量缺陷，甲方将视业主质保金返还情况向乙方按比例返还部分质量保证金。

保修期满后，若无质量问题，甲方将视业主质保金返还情况向乙方按比例返还剩余质量保证金

4、合同验收中或保修期内出现质量问题时，甲方将通知乙方进行处理。

乙方应在甲方要求的时间内到达现场并按期完成处理。

若因乙方原因无法通知或通知后乙方未按要求进行妥善处理，甲方将自行完成质量缺陷的修复，发生的费用在乙方的质量保证金中扣除，不足部分仍由乙方负担。

5、保修期为两年，自乙方劳务协作项目通过项目业主竣工验收之日起算。

6、本协议中保修期与缺陷责任修复期为同一概念。

十一、进度保证金

乙方同意甲方在每月的合同计价款中提取计价总价的%作为进度保证金。

如果乙方完成甲方阶段目标任务（月、季度、年、总工期进度计划），甲方将退回该阶段进度保证金。

如未完成阶段目标任务，该阶段进度保证金作为工期进度违约金直接赔偿甲方。

十二、履约保证金

签订合同前，乙方应向甲方交纳万元履约保证金。

乙方人员、设备按照协议承诺进场，并按照要求布设好临时住房，暗洞进洞米后，甲方将返还该项保证金总额的%；其余待乙方按协议要求完成全部合同内容，且资料齐全，通过竣工验收后，甲方将视乙方履约情况，部分或全部返还剩余履约保证金。

合同期内，如乙方出现以下情况之一，应视乙方根本性违约，甲方可单方面解除协议，全部履约保证金作为违约金的一部分直接赔偿甲方。

1、未按劳务协作组织设计或承诺投入资金、机械、设备、仪器、劳务协作人员；

2、连续三个月不能完成甲方下达的劳务协作任务；

3、偷工减料，或出现严重合同质量问题，被项目业主、监理单位或甲方勒令退场，未在10日内全部撤离现场；

4、不服从项目业主、监理、甲方的技术指导和生产管理；

5、发生群体性械斗事件，或雇员打架斗殴、寻衅滋事，严重影响劳务协作生产或生活秩序；

6、没有履行全部合同义务，并无力继续履行；

7、未经甲方同意，单方面停工、解除合同，或累计怠工7日以上；

8、将劳务协作内容进行分包、转包；

合同期内乙方未出现上述情况，合同履约良好，合同结验交束合格后返还履约保证金。

履约保证金不计息。

十三、税金

营业税由甲方负担，其它各项税费由乙方承担。

十四、安全

1、乙方同意甲方在每月的计价款中扣留计价款总额的%作为安全保证金。

劳务协作中若发生一般安全事故，可视情节扣除部分安全保证金；发生重大安全事故，安全保证金作为安全违约金直接赔偿甲方。

2、乙方在劳务协作程过程中应遵守安全法规,严格按照操作规程组织安排劳务协作,确保劳务协作安全；加强对劳务协作人员的安全教育，为劳务协作人员配备符合劳动安全要求的防护用品。

3、劳务协作过程中乙方对安全检查人员依法实施的监督检查应予配合，对安全方面存在的问题及时改正。

因安全受到的各项罚款均由乙方承担，罚款在乙方当月计价款中扣除。

4、发生安全事故及乙方劳务协作人员工伤事故，乙方应自行处理，损失均由乙方自行承担。

为防止安全事故的发生或扩大，甲方所作出的处理方案（包括停工整顿）乙方应无条件执行，并承诺不因此向甲方提出延长工期和经济索赔要求。

十五、环境保护

1、劳务协作过程中，乙方应按环境保护要求组织劳务协作，不得对环境造成污染。

隧道出渣时排除的泥浆妥善处理，应征得当地环境保护行政主管部门同意后按规定排放。

2、乙方同意甲方扣留%作为环境保护保证金。

如未发生环保纠纷和未被环保处罚，则一次性退还乙方该项保证金。

否则将视乙方违约，此保证金作为违约金直接赔偿甲方。

因环境污染问题引发的行政处罚罚款及民事纠纷赔偿费用均由乙方自行承担。

十六、现场管理

1、现场管理

1.1隧道石渣处理权属于甲方，隧道弃渣运至设计或甲方指定位置。

出渣车辆应按照甲方指定的路线行使，按指定的位置弃渣。

除洞内合同用外，未经甲方同意，乙方无权将石渣自行处理，否则视为乙方违约，应向甲方赔偿违约金，每次最低为元。

1.2乙方应按照甲方的要求布置修建临时合同,洞内外各种管线须整齐、平顺，确保劳务协作中不漏水、不漏电、无积水、无杂物堆放，保持劳务协作现场清洁、文明。

1.3乙方所有的劳务协作人员必须持证上岗，挂牌劳务协作，进行标准化作业。

爆破工应经专业培训，并持有行政主管部门签发的合格证上岗。

2、队伍管理

2.1乙方应与上场民工签订劳动合同，为上场民工办理工伤保险等法定保险，并将民工花名册及劳务合同按要求编制成册后报送甲方备查。

2.2民工工资由乙方按月造表,甲方代扣代发并从乙方该月计价款中扣除。

乙方同意甲方在每月的合同计价款中扣留计价款总额的%作为民工工资保证金。

合同结束后，若乙方没有拖欠民工工资，甲方全额返还工资保证金，否则该保证金作为违约金处理，不予退还。

2.3乙方应按承诺将人员投入到本合同劳务协作中，未经甲方同意，自行调换以下人员视为违约行为：

调换现场负责人，向甲方赔偿违约金万元每人次；自行调换技术负责人，向甲方赔偿违约金万元每人次；自行调换其他主要业务负责人，向甲方赔偿违约金万元每人次。

2.4上述人员甲方有权根据现场情况随时通知乙方撤换，接到甲方撤换通知后，乙方应在7日内完成撤换。

否则，视为违约行为：

未按时撤换现场负责人，向甲方赔偿违约金万元；未按时撤换技术负责人向甲方赔偿违约金万元；未按时撤换其他主要业务负责人向甲方赔偿违约金万元。

十七、双方职责

1、甲方职责：

1.1甲方对本合同的技术工作属进行指导、监督，具体为：

制订劳务协作方案，对乙方进行技术交底，提供劳务协作图纸及进行变更设计，对隧道进行水平、中线的控制性测量及各种试验工作。

对乙方不符合技术质量标准及要求的操作，有权决定限期整改或停工整顿。

1.2负责本合同永久性及临时性土地征用工作。

1.3经甲方三次书面催告，如乙方合同进度仍达不到要求或合同出现严重质量问题，甲方有权调整或分割乙方所承担的工作量和劳务协作工序，作为对本协议的变更。

2、乙方职责：

2.1乙方负责本协议合同的实施性技术工作，对合同质量负最终责任。

具体为：

严格按甲方技术交底和规范劳务协作，负责隧道技术、测量及试验工作，配合甲方进行围岩量测工作。

2.2严格执行劳务协作现场标准化管理，现场布置，材料堆放、机械设备停放，现场道路整修，排水等均应符合劳务协作规范及甲方要求，创文明样板工地。

劳务协作现场的各种宣传牌、标志牌等由甲方统一制作，乙方在现场设置，费用由乙方承担。

2.3按工期要求编制详细的劳务协作生产计划，制定保证完成劳务协作生产计划的方案，措施，确保人、材、物、机到位。

2.4加强对所属劳务协作人员的管理、教育，尊重并服从业主、监理人员的监督检查。

2.5乙方劳务协作应满足项目业主及监理单位要求，配足所需要的现场劳务协作技术、测量、试验人员及设备，及时完成自检资料上报甲方签证复查。

2.6乙方工地现场负责人应随时在位，因事外出应向甲方书面请假，征得同意后方能离开。

否则，按每人天向甲方支付违约金元。

2.7乙方在劳务协作中，应严格按照程序进行操作，对工序质量先自检后再报检，若未经甲方检查签认，擅自劳务协作，该部分不予计量。

十八、其它

1、合同纠纷发生时，双方均不得采取停工、怠工、阻工等行为，否则，视为违约并承担全部赔偿责任，违约赔偿金最低为人民币万元。

2、乙方对甲方的所有承诺、业主计量支付管理办法、监理及业主对合同质量的规定和要求、甲方验工计价管理办法作为本协议的有效组成部分。

3、本协议自甲乙双方签字盖章后生效，至本合同完工，缺陷责任期满，双方结清合同价款后失效。

4、本合同在履行过程中如发生纠纷,，由合同签订地人民法院管辖。

5、本协议一式五份，甲方持四份，乙方持一份，双方所持合同效力相同。

6、本协议条款除落款处签名和日期外，全部为计算机打印，如出现人工手写添加条款或涂改，添加和涂改部分视为无效。

甲方：

乙方：

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：

或委托代理人：

或委托代理人：

年月日年月日

签订地点：

北京市石景山区石景山路35号

附件一：

合同量清单

附件二：

乙方上场劳务协作人员承诺

附件三：

乙方上场设备承诺