电力施工行业合同表.docx
《电力施工行业合同表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力施工行业合同表.docx（29页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
电力施工行业合同表
电力施工行业合同表
篇一：
电力工程施工合同书
电力工程施工合同书
合同编号：
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，经友好协商，双方达成协议如下；
第一条工程概况
（一）工程名称：
（二）工程内容及范围：
包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包税金（具体有承包人按发包人图纸要求施工）
（三）甲方以书面通知形式要求增加或（调整）实施合同工程范围的变更内容或增加的工程（包括因设计变更而发生的增加项目）被视作本工程范围内的工程内容，承包人不得拒绝，且在通知规定的合理期限内完成工程内容，而此等增加的工程的计价按本合同条件的约定进行；承包人承诺不以现场条件不具备或价格未审定等原因（除发包人自身原因）为理由停止施工或拒不执行发包人指令。
（四）发包人保留合理增减承包人承包范围的权利，承包人承诺不因此向发包人索取任何形的补偿。
第二条甲方责任
甲方必须提供符合条件的施工场地予乙方进场施工，并提前日以书面形式通知乙方进场施工时间。
甲方所提供符合条件的施工场地的标准包括但不限于以下范围：
（一）向乙方提供相关部门批复的供电方案或申报供电方案所需的资料；
（二）向乙方提供现场施工所需的设备运输道路、设备安装、施工用水/电等相关条件，协调处理施工现场中的相关问题；
（三）按本合同约定向乙方支付工程款,逾期支付的，每日按应付款额的银行同期贷款利率向乙方支付违约金。
第三条乙方责任
（一）依照审批后的图纸按期施工；
（二）施工质量满足设计要求，并达到当地供电部门的验收合格标准；
（三）施工期间执行电力建设安全施工管理的有关规定，认真采取安全防护措施，保证施工安全；
（四）乙方负责提供工程所需的设备、材料（具体见附件《工程预算书》中材料表），设
工程地点：
备、材料及运输费用已包含在工程造价款中，甲方无须另行向乙方支付；
（五）乙方应保证提供的设备、材料符合现行的《电气装置安装工程施工及验收规范》的要求；
（六）开工至工程验收合格期间，工程所需的设备、材料均由乙方负责保管；工程验收合格后，上述设备、材料所有权转移为甲方所有并保管，但甲方未按本合同支付清全部合同款的除外；
（七）因工程质量不合格未能通过验收并造成返工的，产生的费用由乙方承担；
第四条工期
（一）开工日期：
20XX年月日。
竣工日期：
20XX年月日，工期：
天（日历天）。
（二）对以下情况造成竣工日期推迟的为工期延误，经双方代表确认并以书面形式签证后，工期相应顺延：
1.因发包人的临时决策如重大设计变更等原因造成施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度；
2.施工过程中因停水停电造成停工连续长达8小时以上；
3.因遭人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）或停水、停电等从而影响工程进度的。
第五条合同价款及支付方式
（一）合同价款：
￥（大写）：
以上价格为暂定合同价，结算时以投标单价、报价单或预算表（本合同附件）中发包人核定的单价为标准，结算时按竣工图及GB500-20XX清单计价规范计算总价。
（二）如工程发生增加或其他变更，承包人必须在工程增加或变更之日起十五日内向发包人就增加或变更的工程项目提出书面确认要求，否则，视为承包人放弃该增加或变更的费用，承包人自行承担全部责任。
如有设计变更，合同清单或预算表中有综合单价的则执行投标或预算内的综合单价。
若合同工程量清单中没有可供换算的类似项目，则按下列方法计算单价：
合同单价采用广东地区现行定额计价。
（1）工程分专业按20XX年广东省现行最新工程综合定额计算人工、材料和机械消耗数量。
（2）按施工同期《珠海工程造价信息》公布的人工单价×
（1）款计算的人工消耗量，得出新单价的人工费。
（3）材料费按施工同期《珠海工程造价信息》公布的《珠海市建材设备市场价》中的中档价格，中档价没有的套高档价×
（1）款计算的材料消耗量。
汇总得出新单价的材料费。
如《珠海工程造价信息》公布的《珠海市建材设备市场价》无价格可以使用，由承包人按本合同规定期限报业主审批确认价格，业主要求承包人提供的材料报价的依据（包括但不限于采购合同、发票等证明文件），承包人不得拒绝。
（4）机械费按定额基价×消耗量，得出新单价的机械费（机械费不调整价差）。
将
（2）款计算出的人工费加上（3）款计算出的材料费再加（4）款计算出的机械费后×（1+8%综合费率）（其中：
人工费、材料费、机械费合计为100%，综合费率为8%），得出新的单价。
（5）若无法按上述工程综合定额计算人工、材料和机械消耗数量，则双方结合图纸和施工现场情况
进行测算得出消耗量；若没有上述当期工程材料、机械台班指导价格的，则由承包人报价，业主审批。
但承包人应根据业主要求同时提供包括但不限于采购合同、发票等证明文件，若发现承包人提供的是虚假的证明文件，业主可单方面定价。
新的综合单价按（人工费+材料费+机械费）×（1+8%综合费率）得出。
（6）综合费率包括工地及公司管理费、保险、利润、税金及一切政府收费等。
对于主材为采购成品、基本不需任何加工或安装即可应用的，新的综合单价按主材费×（1+3%综合费率）得出，税金另计。
（三）付款方式
1.合同生效之日起天内，甲方向乙方预付合同款的%即￥：
元（大写：
）作为工程备料款。
2.乙方每月25日提交进度款申请报告（含形象进度、详细工程量及组价依据），发包人审核确认后，10个工作日内支付当月审核工程量的%进度款（其中,前两个月的进度款分别扣除合同款%的预付款，工程不足一个月的在首月进度款扣除全部预付款）。
3.本工程竣工并经本工程指定的政府部门验收合格后，由承包人向发包人提交工程款申请及已完成工程量，发包人审核确认后十个工作日内，支付审核工程量的%。
完成竣工结算审核后，承包人提交工程款申请并经发包人确认后付至结算价的％；
4.合同款%即￥：
元（大写：
）作为工程质量保修金，由甲方在保修期满后，由承包人提出申请，经发包人确认后10天内，将剩余的质量保修金免息退还乙方。
5.乙方在申请每期付款前必须提供当期付款金额的工程发票。
第六条竣工验收
（一）本合同中所提及的竣工验收指工程竣工后验收；
（二）工程竣工后，甲方在收到乙方的竣工报告之日起3天内向乙方提供竣工报告书中所列资料，乙方在收齐甲方验收资料___日内完成向局的验收申请手续；
（三）未经验收，甲方提前使用或擅自动用工程设施而产生的一切问题，由甲方承担全部责任。
第七条违约责任
（一）发包人在本合同第四条第二款第1项约定的开工日期不能向承包人交出施工场地或施工用水电不能正常保证时，工期顺延，从发包人满足上述条件之日起计算。
（二）因本合同第二条第二款第2项的原因致使工程暂停、延期或中止的，工期相应顺延。
（三）工程质量达不到合同约定质量标准的，应立即采取修复、重建等补救措施，直至工程质量达到约定标准，所发生的新增费用由承包人承担，且工期不顺延。
若承包人怠于履行补救义务，发包人有权要求承包人支付按本合同暂定总价计算20%的违约金，所支付的违约金不足弥补发包人实际经济损失的，发包人有权要求承包人赔偿一切经济损失。
（四）因承包人原因不能按照本合同约定的工期、工程师同意的顺延工期或因发包方原因顺延后的工期竣工的，每逾期一天按合同暂定总价的%向发包人支付逾期违约金；若逾期超过10天的，视为承包人不能竣工，发包人有权单方解除合同，并要求承包人按合同
暂定总价的20%支付违约金，所支付的违约金不足以弥补损失的，发包人还有权要求承包人赔偿全部损失。
（五）因承包人原因（包括但不限于材料、设备及工程施工质量问题）致使工程在合理使用期限内以及工程施工过程中造成发包人、第三方人身损害和财产损失的，承包人应承担全部损害赔偿责任。
（六）未经发包人书面同意，承包人不得擅自将本合同项下工程进行任何形式的分包和违法转包。
一经发现，发包人有权立即单方终止合同，不予支付任何款项（已支付的款项承包人应在发包人要求的时间内全数退还并按同期银行贷款利率计付利息），并要求承包人按合同暂定总价计算的20％向发包人支付违约金。
（七）承包人违反本合同规定承包人应尽义务的，除有特别约定外，应向发包人支付按合同暂定总价计算的20％违约金。
第八条保修
工程竣工验收合格之日起12个月内为工程质量保修期。
保修期内出现的工程质量问题，由乙方免费负责维修；非乙方质量原因造成设备损坏的，乙方可提供修复服务，所需费用由甲方承担。
第九条争议
合同执行过程中，如发生争议，双方应协商解决，协商不成，向合同签订地的法院提起诉讼。
第十条双方施工代表
甲方委派（联系电话：
）为工地代表，负责工程的联络、监督、协调等工作，乙方委派（联系电话：
）为工地代表，负责工程的联络、协调等工作。
第十一条合同的效力
（一）本合同自双方签字盖章之日起生效；
（二）本合同一式4份，甲方持2份，乙方持2份，均具有同等效力；
（三）合同附件是本合同不可分割的部分，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
甲方代表（签章）：
乙方代表（签章）：
单位地址：
单位地址：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
电话：
电话：
传真：
传真：
邮编：
邮编：
合同签订时间：
合同签订地：
：
篇二：
电力工程施工合同书
电力工程购买材料施工合同书
工程名称：
建设单位：
施工单位：
20XX年8月20日
低压配电工程施工合同
甲方（发包方）：
上饶县第三小学
乙方（承包方）：
上饶市中盛水电实业有限公司
受甲方委托，乙方承担上饶县第三小学低压配电工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和上饶电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。
一、工程概况：
1、工程名称：
上饶县第三小学低压配电工程。
2、工程地点：
上饶县第三小学。
3、工程内容:
以现场查勘设计并报信州区供电局审核的图纸为准。
即从10KV线路T接到上饶县第三小学新大楼分支箱。
二、工程的承包及付款方式
1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。
包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。
全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。
2、工程造价：
经双方协商，工程造价为人民币陆万伍仟元整（￥65000元），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。
3、本协议在工程完工后，于20XX年9月30日前一次性付清
三、工期
1、开工时间：
20XX年8月22日。
2、完工时间：
20XX年8月25日
四、工程质量及安全
1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。
2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和江西省电力公司及信州区供电局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。
五、双方责任
甲方责任：
1、按本协议的要求支付此项工程款。
2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。
3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问题并负责施工中涉及的有关单位协调事宜。
4、本工程所涉及的红线划分、园林规划、市政道路、青苗补偿、施工场地协调等手续和费用由施工单位自行办理。
5、负责配电房的建设和电缆沟的建设。
乙方责任；
1、依据协议、施工图纸施工，并按期完成此项工程。
2、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。
3、施工期间，乙方应安全施工，防止安全事故的发生，如因乙方责任发生的安全事故，其责任费用由乙方承担。
4、乙方应文明施工，交工前应清理现场。
如因乙方原因造成的工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿。
六、其他约定
1、如因乙方原因使工期不能按时完成所发生的误工费用由乙方负责，但如因不可抗力原因导致工期顺延，则乙方不承担延期责任。
2、甲方应按时支付工程款，如不能按期支付，甲方应承担违约责任。
乙方如不能按协议工期施工或施工质量达不到设计规范要求，则乙方承担相应责任。
3、甲方对电缆通道可能引起的法律纠纷及经济纠纷承担全部责任。
4、合同履行过程中，任何一方不得擅自变更或解除合同。
5、双方在执行协议过程中，应本着实事求是、互相谅解、友好协商的原则解决施工中的问题，本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
6、双方发生争议后，除出现下列情况的，双方都应继续履行协议，保持施工连续，保护好已完工程：
A：
合同确无法履行；B：
双方协议停止施工；C：
法院要求停止施工。
7、本合同附件具有同等法律效力。
8、本合同经双方签字盖章生效，一式两份，甲乙双方各一份。
上饶县第三小学（盖章）：
上饶市中盛水电实业有限公司（盖章）：
签定日期：
20XX年8月20日
篇三：
电力工程施工合同书
合同编号：
项目
签订时间：
签订地点：
工程施工合同年月河南·潢川
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
二、工程范围
三、材质要求
四、技术要求
五、工程说明
六、施工方式：
包工包料，预留端口符合相关技术要求。
七、工程质量及要求：
1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。
2、材料供应
（1）、本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。
（2）、乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并
对材料质量负责。
（3）、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。
八、工程工期
1、准备工期：
个日历天。
2、安装工期:
个日历天。
3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。
安装开始时间由甲方提前3天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。
因天气不可抗拒因素工期相应顺延。
九、工程价款与支付方式
1、工程总价：
元整（附：
预算书）。
大写：
。
工程变更以实际发生增减工程量进行决算。
2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。
3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。
十、工程验收
1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。
2、验收不合格的部分，乙方应采取修理、更换等补救措施。
若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可采取折价措施。
若工程难以实现合同目的，乙方除退还甲方已支付的工程款外，还应赔偿甲
方相应损失。
十一、工程质保期
1、工程质保期为壹年，自工程竣工验收合格之日起计算。
质保期内乙方免费维修及更换配件（因甲方操作或使用不当造成损坏除外）；
2、合同质保期满后的维修，由甲方购置材料，乙方负责维修、更换，发生费用由双方协商解决。
十二、双方责任
1、甲方
（1）负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作，满足安装施工条件。
（2）派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。
（3）负责用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续办理。
2、乙方
（1）合同签订后3日内乙方应根据施工要求，与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。
（2）负责施工场地的临时生活设施安排，材料进入工地后负责卸车和保管。
（3）在施工中乙方应经常进行安全施工教育，若发生工伤事故，由乙方自行负责。
（4）及时向甲方提供开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。
（5）现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管，并清理好场地。
（6）、按照有关规定提供竣工验收资料，办理竣工验收报告，并承担验收所发生的一切费用。
（7）、工程完工后免费对甲方的相关技术人员进行培训。
（8）、协助甲方办理用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续。
十三、违约责任
1、因乙方的原因，工程延期交工，每日向甲方赔偿工程总造价万分之五的逾期违约金。
2、其他违约本合同有约定的依照约定，无约定的按《合同法》执行，违约方承担对方的经济损失。
十四、本合同附件有效组成部分：
乙方提供正式预算书，授权委托书，补充协议、书面确认书、承诺书、该工程的施工图纸、图纸会审记录及变更通知等作为主合同的组成部分。
与本合同有同等法律效力。
十五、合同争议的解决方式
凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。
如不能解决，双方同意通过潢川仲裁委员会进行仲裁。
该仲裁委员会作出的裁决是最终的，甲乙双方均应受其约束，任何一方不得向法院或其它机关申请变更，除非仲裁委员会指定。
仲裁费由败诉方承担。
十六、附则
1、本合同双方签字盖章后生效。
2、本合同一式四份，乙方二份，甲方二份。
3、本合同履行地点：
河南省潢川县。
篇四：
电力工程施工合同范本
电力工程施工合同
工程名称：
甲方：
乙方：
第一部分协议书
甲方（全称）：
乙方（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承包方式：
二、合同工期
1、工期：
自签订合同之日起60天
三、质量标准：
以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%，优良率：
安装工程为：
85%，土建工程为75%。
四、合同价款和支付方式:
1、合同价款：
。
2、付款方式：
合同签订后，甲方向乙方支付20%合同款，款项合计元，其余款项根据工程进度进行支付，留合同价款的5%为质保金，质保期满后付清。
五、其他约定：
1、合同价格调整：
合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过10%的则按照新价格执行。
2、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违约责任，乙方延误一天工期须按合同价款%向甲方支付违约金。
第二部分通用条款
第一章双方一般权利与义务
第一条甲方代表
甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。
第二条乙方代表
乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。
第三条甲方工作
1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件。
开通施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，并保证施工期间的畅通。
2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确负责。
3、办理施工许可证、10KV线路红线图及其他施工所需证件、批件和临时施工用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。
4、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底，施工图设计或与工程配套的设计费用由甲方承担。
5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、古树名木等保护工作并承担有关费用。
6、竣工工程交付给甲方后，由甲方负责保护工作，由于甲方保护不善发生损坏或被盗的由甲方负责。
第四条乙方工作
1、按照合同所要求的工程规模、质量标准及设计图纸来组织材料供应和施工。
2、按工程需要设置施工安全防护设施，并做好安全防护设施的维修。
3、乙方必须严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护等方面的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知乙方，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。
4、向甲方提供年、季、月度工程进度计划和相应施工进度报表。
5、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。
6、工程在未交付给甲方之前由乙方负责保护工作，保护不善发生损失的由乙方
负责。
若施工场地在甲方地址内，乙方可以委托甲方进行保护，有关费用由乙方承担，发生被盗或损坏的由甲方负责。
7、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，施工场地内工料尽场地清，乙方承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
第二章工程验收
第五条隐蔽工程和中间验收
工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收，乙方准备验收记录，验收合格，由甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。
第六条竣工验收
工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告，甲方负责组织供电等部门验收，乙方协助。
甲方收到乙方竣工验收报告后28天内不组织验收，视为竣工验收报告已被认可，甲方从第29天起承担工程保管及一切意外责任。
第三章设计变更
第七条设计变更
甲方对原工程设计进行变更或同意乙方的变更设计申请，应按约定的期限送交原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸和说明，对于较大设计变更和重大设计变更还应取得有关部门的批准，预算资金不足的追加投资后发给乙方设计变更
篇五：
电力工程施工委托合同书
电力工程施工委托合同书
制单日期：
签订地点：
发包方：
（以下简称甲方）承包方：
（以下简称乙方）
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：
第一条工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
承包形式：
（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地、设备基础槽钢安装、低压出线
工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）第二条工程总价
合同总价为（RMB）：
元整含税（大写壹佰万元整）。
第三条付款方式
1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款（人民币）40%40,0000元整,（大写肆拾万元整）；
2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币）50,0000元整（大写伍拾万元整）3、工程验收通电合格后7天内付款10%（人民币）10,0
升级会员 