合同13施工合同天然气管道定向穿越版.docx
《合同13施工合同天然气管道定向穿越版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《合同13施工合同天然气管道定向穿越版.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
合同13施工合同天然气管道定向穿越版
合同13:
施工合同(天然气管道定向穿越)2010年版
建设工程施工合同(天然气管道穿越工程)
合同编号:
XX中燃施合字(20XX)XXX号
工程施工合同
工程名称:
(XXXXX)天然气管道穿越工程
工程地点:
发包人:
承包人:
年月日
第1页共17页
建设工程施工合同(天然气管道穿越工程)
发包人(以下简称“甲方”):
承包人(以下简称“乙方”):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,承、发包双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况
1.1工程名称:
_
工程地点:
_________(填写具体位置)
承包范围:
1.2承包方式:
1.2.1按甲方提供的《天然气管道非开挖施工工程包干单价》(详见附件1)包干本工程所有的:
(?
)施工、(X)主材、(X)辅材,其它:
无。
(在()内选择“?
”或“×”,本方法适用于合同中各选择项)
1.2.2按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程造价内。
1.2.3本工程除涉及设计变更和按照甲方规定程序办理的工程签证外,有关价格均以附件一基准价格为准,结算时按1.5条约定的计价方法办理。
1.3工期:
(1)开工日期:
_年___月____日
(2)竣工日期:
__年___月___日
总日历工期天数:
_天。
1.4质量等级:
按照国家或行业标准和设计文件要求验收,质量达到合格标准。
1.5合同暂定价款:
人民币__元,大写:
_元_
1.5.1全部工程造价按下列规定计算:
_以甲方审定的实际发生工程量_,按甲方提供的《天然气管道非开挖施工工程包干单价》及《关于执行非开挖施工工程包干单价的通知》规定结算。
第二条图纸
2.1甲方于合同签订后向乙方提供施工图纸1套(包括竣工图使用的1套)。
乙方需
第2页共17页
建设工程施工合同(天然气管道穿越工程)要超过双方约定的图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方承担。
第三条甲方代表
3.1甲方代表姓名:
______;职务:
_____
3.2甲方代表的指令、•通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
3.3甲方代表应按合同约定,及时向乙方提供所需指令并履行约定的义务。
第四条监理单位及总监理工程师
4.1本工程甲方委托___对本工程实施施工监理。
4.2总监理工程师姓名:
;职务:
__监理工程师____
4.3总监理工程师职责:
对工程进度、质量、投资和施工安全进行监督;进行合同管理;协助解决发包人与承包人在施工过程中产生的争端和索赔;对工程质量进行监测,对工程上使用的材料进行验收,协助甲方代表核实工程量计量并在支付凭证上签字;独立、公正、有效的对工程施工实施全面监理。
4.4非经甲方代表书面同意,总监理工程师及其代表无权解除和减轻本合同中乙方的任何
义务和责任。
4.5总监理工程师易人,甲方代表接到监理单位通知后同时通知乙方,后任继续履行甲方赋予前任的权利和义务。
第五条乙方代表
5.1乙方代表姓名:
__;职务:
____
5.2乙方依据合同提出的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表和总监理工程师,甲方代表和总监理工程师在回执上签署姓名及收到时间后生效。
5.3乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。
5.4乙方代表易人,乙方应于易人前,日通知甲方并征得甲方代表书面同意后方可易人,否则甲方有权要求索赔。
后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务。
第六条甲方工作
甲方按本工程合同约定的内容,一次或分阶段完成以下工作:
第3页共17页
建设工程施工合同(天然气管道穿越工程)6.1提供施工所需的场地;
6.2负责本工程涉及的市政配套部门及当地各有关部门的联系和协调工作;6.3协调施工场地内交叉作业及各施工单位之间的关系;
6.4办理施工所需的有关批件、证件和临时用地等的申请报批手续;
6.5工程开工前,组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底。
第七条乙方工作
乙方按约定的时间和要求做好以下工作:
7.1负责按照设计文件和国家或行业的标准、甲方的要求组织施工,保证工程进度和质量符合合同要求,否则乙方须承担违约责任;
7.2向甲方代表提供施工组织设计、工程进度计划及相应统计报表和工程事故报告;7.3在乙方的施工场地内,按工程和安全需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫。
乙方在施工中造成的一切工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任和发生的费用;
7.4遵守政府和有关部门对施工场地交通、施工噪音、施工现场环境卫生等管理规定,办理有关手续,承担由此发生的费用。
因乙方违法违章责任造成的行政处罚等由乙方负责;7.5遵守政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;
7.6在施工中保护好相关的建筑物结构和相应管线、设备、古树名木等;7.7已竣工工程未交付甲方验收之前,负责已完工程的成品保护,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。
由于乙方不履行上述义务,造成的工期延误和经济损失,责任由乙方承担。
7.8应使用甲方提供的竣工资料表格格式(特别要求的除外)。
第八条施工组织设计及进度计划
乙方在合同签订并生效后七日内,将施工组织设计(或施工方案、包括详细的进度计划)提交甲方代表。
甲方代表收到施工组织设计后七日内予以批准或提出修改意见。
乙方必须按批准的施工组织设计组织施工,接受甲方代表对进度的检查、监督。
工程实际进展与计划不符时,乙方应按甲方代表的要求提出赶工和施工安全的措施,甲方代表批准后执行。
第4页共17页
建设工程施工合同(天然气管道穿越工程)第九条工期顺延
9.1以下原因造成竣工日期拖延,经甲方代表确认,工期可以相应顺延:
9.1.1由于设计变更、工程量变化,引起施工程序变化;
9.1.2一周内非乙方原因停电、停水造成停工累计超过十二小时;
9.1.3甲方不能按约定期限交出施工场地、为乙方提供必需的施工条件;9.1.4由于战争、•动乱或其它不可抗力造成的爆炸、火灾、水灾等;其它不可抗力的约定见本合同第二十四条;
9.2上述情况发生后七天内,乙方就延误的内容,向甲方代表提出书面报告,甲方代表在收到报告后两天内予以确认。
第十条工程质量
10.1工程质量达到国家或行业标准和设计文件要求的合格标准。
10.2工程质量不符合规范、标准和设计要求的,属于质量不合格,甲方可要求乙方停工和返工,返工费用(含材料费用,即造成甲方材料损失的费用)由乙方承担,工期不予顺延。
情节严重的甲方有权解除与乙方的施工合同,乙方应赔偿由此而造成甲方的损失。
10.3双方对工程质量有争议,按照本合同二十一条“争议”的解决办法执行。
第十一条隐蔽工程和中间验收
11.1工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件,乙方自检合格后,至少提前24小时书面形式通知甲方代表验收。
经验收合格,甲方代表签字后乙方即可进行隐蔽和施工。
11.2无论甲方代表是否参加验收,当其提出对已经验收的隐蔽工程重新检验的要求时,乙方应按要求进行剥露或开孔,并在检验后重新隐蔽或修复后隐蔽。
检验合格,甲方承担由此发生的追加合同价款,赔偿乙方损失并相应顺延工期。
检验不合格,乙方承担发生的费用,工期也予顺延。
第十二条合同价款之调整
合同价款为有条件之可调价款,发生下列情况之一的可作调整:
12.1符合本合同14.4条规定程序办理的工程签证;
12.2经甲方代表书面确认的设计变更;
第十三条工程预付款
第5页共17页
建设工程施工合同(天然气管道穿越工程)
合同签订并生效后十五天内,甲方付给乙方合同价款0,预付款,计人民币
零元(?
0元)。
第十四条工程量的核实确认
14.1乙方于每月二十五日前向甲方代表递交已完工程量报表,甲方接报表后21天内按图纸核实已完工程量。
乙方为计量提供便利条件并派人参加。
14.2甲方代表对乙方超出图纸要求增加的工程量和因乙方自身原因造成的返工的工程量,不予计量。
14.3不符合工程质量标准的工程量,不计入工程量统计范围。
14.4甲方对工程签证有如下要求,乙方在施工中必须遵照执行:
14.4.12万元以下的工程签证:
凡2万元以下的工程签证,必须由甲方代表、预算人员、总监理工程师及乙方驻工地代表,在现场共同核实,并收集影像资料,只对合同包干价外、设计变更增加的工程量进行认可签证,经甲方代表签审后报甲方股东方委托的工程造价审核机构审批同意后方可生效。
14.4.22万元及2万元以上工程签证:
凡2万元及2万元以上的工程签证,首先必须向甲方股东方委托的工程造价审核机构申请技术方案申请和增加工程量费用申请,待甲方股东方委托的工程造价审核机构批准后,方可生效。
14.4.3签证资料未附影像图片、复印件、签审不全、无公章、超过5个工作日的签证单,甲方结算时一律不予认可。
第十五条工程款支付
15.1甲方根据核实确认的工程量,并按构成合同价款相应项目的综合单价计算的款额,经甲方代表签字后,21天内支付审核工程进度款总额的%(如有预付款,甲方按工程进度比例回扣)。
工程竣工验收合格及工程结算审核完毕后56天内,拔付工程结算总价款至%,留%的工程款作为工程保修金。
15.2乙方在每次收款时应及时提供等额的建安行业专用发票给甲方,对乙方任何一次不及时提供有效发票的行为,甲方均有权拒付工程款而不承担任何违约责任。
第十六条甲方供应设备和材料
16.1甲方供应的设备和材料须按照施工需要及时供应(见合同附件2《发包人提供设备材料
第6页共17页
建设工程施工合同(天然气管道穿越工程)一览表》),该设备和材料原则上存放于甲方仓库内,由乙方按照工程用料计划前去领用,因此而发生的运输费和保管费已含在合同总价,甲方不另行支付相应费用。
设备和材料出库后发生损坏或丢失,由乙方负责赔偿。
第十七条乙方采购材料设备
乙方按照设计、规范和样品的要求采购工程需要的材料,并提供产品合格证明。
在材料、设备到货,,小时前通知甲方代表共同验收。
对与设计、规范和样品要求不符的产品,甲方代表有权禁止使用。
乙方按要求重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的一切费用,耽误的工期不予延长。
甲方未能按时到场验收,以后发现材料不符合规范、设计和样品要求,乙方仍应拆除、修复及重新采购,并承担发生的费用。
但由此延误的工期可相应顺延。
第十八条竣工验收
工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方代表提供完整竣18.1
工资料一套和竣工验收报告。
甲方代表收到竣工验收报告后,对乙方提供的竣工资料先行审核,审核合格后七天内由甲方组织有关行政主管部门进行验收,并在验收后,天内给予批准合格或提出修改意见。
乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。
18.2在工程竣工验收合格后七天内,乙方向甲方提交完整的竣工资料3套(含竣工前提交的一套)。
18.3因特殊原因,部分工程或部位须甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议,明确各方责任。
第十九条竣工结算
竣工验收报告批准后,乙方应按国家有关规定在交工验收后十五天内向甲方代表提出结算报告和完整的工程结算资料,办理竣工结算。
甲方代表收到工程结算书后应在56天内审核完毕或提出审核意见,如果甲方认为乙方递交的竣工结算报告和结算资料不完整,可以书面要求乙方补齐,审核时限顺延至补齐之日开始计算。
甲方在竣工结算审核完毕后56天内支付乙方至工程结算款的95%,余5%作为本工程的保修款。
第二十条保修
20.1保修责任范围:
除甲方使用不当造成人为损坏外,凡属乙方施工范围各部位、部件、整体或单体、整件或单件的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等,均属乙方保修责任范围。
在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保本方施工内容的质量。
因承包人原因致
第7页共17页
建设工程施工合同(天然气管道穿越工程)使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
20.2保修内容包括:
合同条款(含补充合同条款)所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。
20.3保修期限:
以工程竣工验收合格之日起计算,按国家规定的保修条款执行,保修期限为2年。
如保修期少于国家或行业强制标准或规范要求的,应当遵照有关标准或规范的规定。
20.4保修费用:
从工程结算款中暂扣,按工程结算总价款计算,为工程结算总价的5,。
若发生的累计保修费超过暂扣的保修款总额,超过部分仍由乙方支付。
20.5保修期间,若发生工程缺陷,乙方应在接到甲方书面通知后2天内派人修理,否则甲方可委托其它单位或人员修理,其费用在保修费内扣除,不足部分由乙方支付。
20.6发生须紧急抢修事故(如燃气漏气等),乙方接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修,延迟到达造成的损失由承包人负责。
非承包人施工质量引起的事故,承包人应配合发包人进行抢修,抢修费用由发包人承担。
20.7质量保修到期后14天内,由甲方组织保修工程验收,保修验收合格后方可进行保修款结算。
第二十一条争议
21.1发包人、承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。
当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,任何一方均应向工程所在地人民法院提起诉讼;21.2争议的解决不影响合同其它条款继续履行的,乙方应当保持施工连续,保护好已完工程:
21.3在本合同项下工程开工之后,承包人保证:
无论由于任何原因(包括合法或不合法的理由),承包人和/或分包人和/或转包人的任何雇员(与之建立劳动关系的职工)和/或任何工人(没有与之建立劳动关系的劳务人员,如农民工等)不得采取包括但不限于上访、围攻和堵塞政府机关和建设单位、罢工、游行、威胁跳楼等一切过激性行动,一旦上述任何人员自行和/或被组织、唆使采取任何一种或数种过激性行动,从而造成任何不利社会影响的,发包人有权无限期停止支付承包人所有一切款项,并有权要求承包人支付已完工程结算审定价款20%的违约金,如上述违约金低于人民币伍万元的,则承包人应当直接向发包人支付人民币伍万元的违约金。
第8页共17页
建设工程施工合同(天然气管道穿越工程)
承包人因拖欠实际施工人工程款等相关款项,导致实际施工人通过诉讼或以其他方式向发包人主张相关款项的,承包人应赔偿由此给发包人造成的一切损失,包括但不限于,律师费、诉讼费、对实际施工人承担的工程款等款项。
第二十二条违约
22.1甲方代表不能及时履行合同约定的义务而发生的使合同无法履行的行为,应承担违约责任。
22.2乙方不能按合同工期竣工,每延期一天,由乙方付给甲方违约金元,违约金不超过合同总造价的20,。
施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,乙方应承担违约责任,支付合同价款20,的违约金给甲方,并赔偿因其违约给甲方造成的损失。
第二十三条安全施工
23.1乙方应按国家及工程所在地劳动部门和建设主管部门有关规定,采取严格的安全防护和防火措施,并承担由于自身原因造成的财产损失和伤亡事故的责任与费用。
23.2乙方在易燃易爆地段以及临时交通要道附近施工前,乙方应制定周密的安全保护和防火措施,确保建筑物内的财产和人员的安全,并报甲方代表,经甲方代表批准后实施。
23.3在施工期间由于乙方未采取必要的安全保障措施而造成的任何安全问题和财产损失,均由乙方承担。
第二十四条不可抗力
24.1不可抗力原因和因素的认定标准:
24.1.1烈度为七级以上的地震;
级以上持续一天的大风;24.1.2十
24.1.3持续降雨(雪)12小时且降雨(雪)量为100mm以上的暴雨(雪);24.1.4连续两天超过39?
以上的高温天气;
24.1.5其它不可抗力原因。
24.2上述不可抗力因素出现,乙方应立即采取措施并向甲方通报受灾情况,在上述因素引起的损害终止后三日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。
若灾害呈间歇形式继续发生,乙方应每隔三天向甲方报告一次灾害情况,直至灾害结束。
甲方应对灾情处理提供必要
第9页共17页
建设工程施工合同(天然气管道穿越工程)条件。
第二十五条合同的生效与终止
在签署合同前,双方均已全面阅读了本合同,并充分理解了合同全部条款的含义。
本合同自双方代表签字并盖章之日生效。
第二十六条其它
26.1履约担保
为了保证全面履行合同,双方约定()采用/()不采用(选择其一)履约担保程序。
乙方在合同签订后7日内向甲方提供金额为人民币元的履约保证金或不可撤销的无条件的银行履约保函作为担保,按合同约定履行自己的各项义务。
履约保证金或履约保函的担保期限至工程全部竣工验收合格之日止。
乙方违约后,甲方有权直接扣除相应金额的履约保证金或通知提供担保的第三方银行承担相应法律责任。
26.2配套要求
乙方应配备符合甲方的工程管理平台(系统)要求的软硬件设备,并通过该平台(系统)进行工程建设业务的报批、报验、申请等工作。
第二十七条合同份数
本合同一式六份,由甲、乙双方各持三份,均具同等法律效力。
附件1:
《天然气管道非开挖施工工程包干单价》
附件2:
《发包人提供设备材料一览表》
发包方(公章或合同专用章)承包方(公章或合同专用章)
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
授权代表:
授权代表:
第10页共17页
建设工程施工合同(天然气管道穿越工程)
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐号:
邮政编码:
邮政编码:
合同订立时间:
年月日
第11页共17页
建设工程施工合同(天然气管道穿越工程)
附件1:
天然气管道非开挖施工工程包干单价
单段施工规格型号单位工程造价序号项目名称(元/m)长度区间(mm)
1601钢管?
DN100
2502钢管DN150
3103钢管DN200
4004钢管DN250
4305钢管DN300
5006钢管DN350
L?
200m6007钢管DN400
7008钢管DN500
8009钢管DN600
25010PE管De200
22011PE管De160
15012PE管?
De110
20013钢管?
DN100
28014钢管DN150
35015钢管DN200铁路、河流穿
40016钢管DN250越(非开挖)
450土壤条件:
三17钢管DN300
类土质52018钢管DN350200m,L?
400m60019钢管DN400
80020钢管DN500
90021钢管DN600
28022PE管De200
24023PE管De160
16024PE管?
De110
22025钢管?
DN100
28026钢管DN150
38027钢管DN200
46028钢管DN250400m,L?
800m54029钢管DN300
65030钢管DN350
75031钢管DN400
32950钢管DN500
第12页共17页
建设工程施工合同(天然气管道穿越工程)
天然气管道非开挖施工工程包干单价表(续1)
单段施工规格型号单位工程造价序号项目名称(元/m)长度区间(mm)
110033钢管DN600
40034PE管De200
400m,L?
800m35035PE管De160
25036PE管?
De110
28037钢管?
DN100
35038钢管DN150
45039钢管DN200铁路、河流穿
52040钢管DN250越(非开挖)
560土壤条件:
三41钢管DN300
类土质70042钢管DN350L,800m80043钢管DN400
105044钢管DN500
120045钢管DN600
45046PE管De200
38047PE管De160
30048PE管?
De110
28049钢管DN200以内
35050钢管DN300以内
45051钢管DN400以内
60052钢管DN500以内
70053钢管DN600L?
200m80054钢管DN700
道路穿越(非90055钢管DN800
开挖)土壤条20056PE管De200件:
三类
18057PE管De160土质
13058PE管?
De110
34059钢管DN200以内
42060钢管DN300以内
52061200m,L?
400m钢管DN400以内
70062钢管DN500以内
81063钢管DN600
第13页共17页
建设工程施工合同(天然气管道穿越工程)
天然气管道非开挖施工工程包干单价表(续2)
单段施工规格型号单位工程造价序号项目名称(元/m)长度区间(mm)
110064钢管DN700
130065钢管DN800
22066PE管De200200m,L?
400m
20067PE管De160
15068PE管?
De110
40069钢管DN200以内道路穿越(非48070钢管DN300以内开挖)65071钢管DN400以内土壤条件:
三85072钢管DN500以内类土质
100073钢管DN600400m,L?
800m135074钢管DN700
150075钢管DN800
35076PE管De200
30077PE管De160
26078PE管?
De110
15079钢管?
DN100
20080钢管DN150
30081钢管DN200
35082钢管DN250
40083钢管DN300
50084钢管DN350L?
400m550水塘、藕塘、85钢管DN400稻田等穿越65086钢管DN500(非开挖)80087钢管DN600土壤条件:
22088PE管De200三类土质
20089PE管De160
15090PE管?
De110
18091钢管?
DN100
22092钢管DN150400m,L?
800m32093钢管DN200
38094钢管DN250
第14页共17页
建设工程施工合同(天然气管道穿越工程)
天然气管道非开挖施工工程包干单价表(续3)
单段施工规格型号单位工程造价序