甘草系列产品精深加工废水在线监测设施项目采购合同资料.docx
《甘草系列产品精深加工废水在线监测设施项目采购合同资料.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《甘草系列产品精深加工废水在线监测设施项目采购合同资料.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
甘草系列产品精深加工废水在线监测设施项目采购合同资料
甘草系列产品精深加工
废水在线监测设施项目采购合同
甲方（采购人）：
甘草产业有限责任公司
乙方（中标人）：
环保科技有限公司
甲方委托工程咨询有限责任公司对甘草系列产品精深加工项目废水在线监测设施项目进行招标采购（采购编号：
）的采购结果，乙方为中标人，现依照采购文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：
1、合同内容标的和合同价格：
序号
设备名称
型号规格
数量
单价
（万元）
合同价格
（万元）
交货日期
1
壹台
2
壹台
3
壹台
4
壹套
合同总金额（大写）（合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：
人民币：
叁拾叁万捌仟元整（¥：
元）价款含税，乙方应按甲方要求按时提供全额发票。
2.付款方式与条件
合同签订后三日内预付30%，货到现场三日内付35%，设备安装调试验收合格后三日内付30%（设备安装调试好后一个月甲方组织验收，未验收视同验收合格），验收合格后一年，在到期日后三日内付清5%合同余款。
本合同签订后，乙方按要求设计、生产，合同价款不受材料成本、人工成本等任何因素影响。
3.交货和运输
3.1本合同专用设备的交货顺序能满足工程建设安装进度和顺序的要求。
3.2交货地点：
中小企业创业园（甘草产业有限责任公司现场）
3.3乙方在交货地点交货，运输费（指从货物出厂到运抵交货地点所产生的运输费用以及所有包装物返回的费用）及相关的杂费、保险费包括在乙方的投标总报价之内,运输方式由乙方决定与办理。
乙方提供的货物应为原厂包装，能够防止货物在运输中损坏或变质。
这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。
乙方应承担因包装或防护措施不当所造成任何损失的责任。
每件包装箱内应附一份详细装箱清单和质量合格证。
包装开封后所剩包装参与部分所有权归甲方，甲方可任意处置无须经乙方同意。
3.5全部专用设备运抵施工现场并经开箱验收合格后的日期应视为货物交货日期，此日期即本合同第13.1款计算迟交货物违约金时的依据。
3.6收货单位名称
收货单位：
甘草产业有限责任公司
4.装运通知
4.1乙方在货物装完后的24小时之内将合同号、货号、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具的名称及起运日期，以电报或传真通知甲方。
如乙方延误了将上述内容用电报或传真通知甲方的时间，由此引起的一切损失应由乙方负担。
5.包装要求
5.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装。
该包装应适应于远距离运输，防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，有严禁倒置标识，以确保货物安全无损运抵现场。
由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
5.2每件包装内应附一份详细装箱单和质量合格证。
5.3可以多次使用的包装物，应由乙方负责收回。
6.标识
6.1乙方在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标识：
收货人；
合同号；
发货单位；
收货人代号；
到货站；
出厂编号；
总共箱（件）数及箱号；
出厂或装箱日期；
货物的名称；
毛重/净重（公斤）；
尺寸：
长×宽×高（以厘米计）
6.2如果货物单件重在两吨或两吨以上，乙方在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标识标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。
根据货物的特点和运输的不同要求，乙方在包装箱上清楚地标有“小心轻放”“防潮”“请勿倒置”等字样和其他适当的标志。
7.专利权
乙方保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉，否则一切损失由乙方负责。
8.保险
8.1由乙方以人民币办理到达目的地的按照发票金额的100%的“一切险”的保险。
在甲方收到货物前的损坏、丢失，由乙方负责补齐。
9.技术资料
9.1合同生效后7日之内，乙方将专用设备和附件仪器的中文技术资料三套，如样本、产品说明书:
工艺设计图纸,主要安装尺寸、基础尺寸、基础载荷、产品易损件明细表、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册寄给甲方。
10.质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件和期限
10.1乙方严格按照专用设备材料制造国家标准和机械行业标准进行制造。
出厂前乙方的质量检验部门按照国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。
乙方保证提供的产品为全新的原厂商原装货物。
该货物采用原厂包装，货物或其包装上必须标识货物的品牌、制造商及产地，提供货物制造商提供的货物装箱清单、货物质量检验合格证书、货物原产地证书等。
10.2货物运抵交货地，甲方应及时进行验收，货物验收范围包括型号、规格、数量、设备包装、外观质量、随机介质、配件、货物装箱清单、货物质量检验合格证书、货物原产地证书及海关报关单。
货物验收合格，甲乙双方签署《货物到货验收报告》。
如发现质量问题，乙方在接到通知之日起24小时内进行处理。
乙方应对开箱后3个月内故障率超过1%的产品全部免费召回，并终止向甲方销售该产品，由此给甲方造成的损失由乙方赔偿。
乙方所提供货物与报经甲方的测试样品配置不符或配置、成本低于测试样品的，甲方有权终止本合同并无条件退回全部货物，由此给甲方造成的一切损失由乙方赔偿。
10.3乙方对专用设备材料制造和安装质量负责，在甲方按照安装使用维护说明书的规定正确的使用维护及存放的情况下，乙方保证专用设备自正式投入运行之日起质量保证期内，如确因专用设备设计制造和安装质量不良而发生损坏，导致专用设备不能正常使用，乙方按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到甲方通知之日起24小时内派人抵达设备使用现场处理，并承担相应的经济责任,在3天内免费维修更换因设备质量和安装质量导致有缺陷的部件及材料。
10.4乙方对所供应的外协件及材料的质量负责，其负责期限和责任范围等同于10.3条款的约定。
乙方在交货时提供外购件的使用维护说明书及证明文件。
10.5乙方应免费为甲方人员提供操作培训和理论培训，以保证甲方人员能独立、正确地使用和管理本合同所涉及的产品，乙方承诺培训次数按照甲方要求执行。
10.6升级支持：
保修期内，乙方及原厂商免费为甲方提供本合同下设备系统软件维护、系统软件版本升级、微码升级、补丁程序及技术支持等服务，保证货物软硬件系统正常运行，且不影响甲方其它运行环境。
11.检验
11.1在发货前，乙方对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。
该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量和重量的检验不应视为最终检验，乙方检验的结果和详细要求在质量证书中加以说明，并提供规定检验的证书。
11.2货物运抵现场后,甲方向当地的质检局或有权威的专业检验部门申请对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。
在验收过程中，因交付货物的部分或全部不符合本合同约定的数量、质量标准，外观变形或损坏等情形，乙方应按甲方要求在3日内更换、补齐，确保所交付的货物完好无损，否则甲方可以拒绝接受该货物或解除本合同，由此给甲方造成的损失由乙方赔偿。
另外，前述情况下，甲方仍有权追究乙方的违约责任。
11.3如果货物的质量和规格与合同不符，或在第10条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料，甲方应报请当地锅检局或有权威的专业检验部门进行检查，并有权凭检验证书向乙方提出索赔，并由乙方承担全部检验费用。
12.索赔
12.1根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果甲方对乙方提出的索赔和差异负有责任，乙方按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
甲方同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款退还给乙方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险金、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所付出的其他费用。
根据货物低劣程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定同意降低货物的价格。
用符合规格要求的新零件、部件或专用设备来更换有缺陷的部分，乙方承担一切费用和风险并负担甲方所遭受的一切直接费用。
同时，乙方按第14条规定，对更换件相应延长质量保证期。
由于乙方设计、制造或安装缺陷造成现场改造或影响工作效率时，工作或修补缺陷的一切费用由乙方承担，并视情况扣除质保金。
造成拖延工期时，按违约处理。
12.2如果在甲方发出的索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。
如乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第12.1条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或从质量保证金中扣回索赔金额。
13.迟、错交货
13.1乙方按照合同规定的时间和地点交货和提供服务。
13.2如果乙方毫无理由的拖延交货，将受到以下制裁：
罚款和（或）终止合同。
13.3在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货和提供服务的理由、延误时间通知甲方，甲方在接到乙方通知后，应对情况进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货和提供服务的时间。
当甲方仍需要按期交货和按期提供服务时乙方应按期交货和提供服务，逾期交货和逾期提供服务应按照《合同法》的有关规定，按逾期交货和逾期提供服务的时间向甲方偿付违约金，并承担由此而造成甲方的其他损失及费用。
核定损失额比率为每迟交七日，按迟交货物金额的0.5％计，不满七日按七日计。
逾期30日仍未交付完毕的，甲方有权选择解除合同，并要求乙方立即退还货款、要求承担相应损失。
13.4产品错发时，除应承担由此多支付的一切费用外，并按13.3条款承担延期交货的责任。
13.5保修期限：
乙方向甲方提供本合同项下货物（包括随机附带的系统软件等）原厂商1年免费保修服务。
保修日期自签署《货物安装运行验收报告》之日起计算。
保修期内所有因更换或修理部件、模块而导致货物停止运行或影响使用的，保修期将按停运天数（按24小时计算）相应延长。
保修期内，若乙方需将有故障的机器或部件运至乙方指定的维修中心，甲方应协助乙方将货物适当包装，乙方负责将货物运至乙方指定地点及运回甲方指定地点，由此发生的一切费用由乙方承担。
在保修期内，乙方对因产品本身或乙方原因造成的各种硬件和软件故障，均应迅速修复。
因乙方所提供货物性能原因造成设备不能正常运行或运行效果不佳,原厂商必须提供高于或在甲方同意下等于所提供货物档次的产品或模块进行替换,直至设备正常运行,由此产生的费用由乙方负责。
保修期内，乙方不能按照甲方要求提供保修服务或无法达到甲方要求的，甲方可委托第三方进行维修，所发生全部费用由乙方承担。
14.违约罚款
14.1除合同第15条规定外，如果乙方没有按照规定的时间完成专用设备安装、调试和提供服务，或没有达到投标书中任一条款的承诺都是甲方违约。
应向甲方支付的1-5%的违约金。
如果达到最高限额，甲方可终止合同。
15.不可抗力
15.1如果双方任何一方由于严重的火灾、水灾、台风和地震以及其他双方同意属于不可抗力的事故，致使合同的履行受到影响时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
15.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给另一方，如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
16.合同争议的解决
16.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关一切争端，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，任何一方则可以将争端向货物交付地的人民法院提出诉讼。
16.2法院判决对双方均有约束力。
16.3由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方负担。
16.4在法院审理期间，除正在进行法院审理的部分外，本合同其他部分应继续执行。
17.违约终止合同
17.1在甲方对因乙方违约而采取的任何补救但仍受到损害的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。
如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或者全部货物。
如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。
在上述任一情况下，乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能矫正其过失。
17.2在甲方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物和服务，乙方对购买类似货物和服务所超出的费用负责。
同时，乙方继续执行合同中未终止部分。
18.转让和分包
18.1除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
18.2如投标文件中没有明确分包合同，乙方应书面通知甲方本合同中乙方所转授出的全部分包合同，但原投标文件或后来发出的通知均不能解除乙方履行本合同的义务。
18.3乙方对部分或全部转让其应履行的义务而确定的分包合同负全部责任，甲方不承担任何责任和义务。
19.适用法律
本合同按中华人民共和国的法律进行解释。
20.合同生效及其他
20.1合同在甲方、乙方双方签字后即开始生效。
20.2本合同一式四份，以中文书写。
甲、乙双方各执两份。
20.3招标文件、中标单位的投标文件、评标答疑记录及中标通知书都是本合同不可分割的一部分。
20.4如需修改或补充合同内容,经协商，甲乙双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。
甲方：
甘草产业有限责任公司乙方：
环保科技有限公司
单位地址：
单位地址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
升级会员 