简单土方合同范本.docx

简单土方合同范本.docx

《简单土方合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简单土方合同范本.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

简单土方合同范本

简单土方合同范本

　　土方施工合同不可过于简单,它涉及很多内容，简单土方合同是怎样的呢?

以下是小编为大家整理的简单土方合同范文，欢迎参考阅读。

简单土方合同范文1

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1.1工程名称：

吉安市儿童医院

　　1.2工程地点：

吉安市城南

　　1.3承包范围及内容：

本工程地下室土方挖运（包施工机械进出场费、路基箱费用、地下障碍物的破碎及外运费、施工道路，场内外菜地、坟墓、鱼塘、房屋拆除的建筑垃圾等清除、场内外和沿线道路保洁、文明施工、周边协调、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用）。

　　1.4甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，乙方应无条件接受，不因此作为对合同单价和总价作出调整的理由。

　　1.5承包方式：

本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。

　　二、合同工期

　　2.1乙方接甲方进场通知后2日内做好施工现场准备工作。

　　2.2合同工期：

本工程于日开工，至年月日完工，共个日历天。

　　2.3工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，每延误一天违约金为本合同总价款的1%计算，按天累计。

　　2.4遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长（如业主不同意工期延长，则按上述2.3执行）：

　　a.因不可抗力的影响;

　　b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行;

　　c.业主原因的工期调整。

　　2.5发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。

　　2.6发生不可抗力的费用承担：

　　2.6.1人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用;

　　2.6.2造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担;

　　2.6.3所需清理修复工作的责任与费用由乙方承担。

　　三、合同造价

　　3.1乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同第1.3条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，是不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用，一次包死不再调整的单价，工程量按现场实际测量数据结算。

　　3.2综合单价：

　　3.21工程量计算规则：

挖土方体积均以挖掘前的天然密实体积计算。

　　3.2.2乙方在进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。

　　四、甲方责任

　　4.1提供工程总进度计划要求和具体的形象进度要求。

　　4.2审核乙方报送的施工组织设计，工程进度情况汇报和每月的工程款的申请。

　　4.3及时传达上级部门和业主的有关指示、要求。

　　4.4在开工前甲方提供乙方施工所需的水准点和坐标控制点。

　　4.5负责对乙方施工过程中的尺寸、标高复核工作，甲方对乙方的尺寸、标高的复核并不免除乙方对最终工程质量的责任。

　　五、乙方责任

　　5.1乙方在施工全过程中应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。

　　5.2乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响，应遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工，并承担对乙方职工的教育责任，实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标（指标）达到规定要求。

　　5.3乙方应按甲方要求配备必要的管理人员及施工人员，施工人员到位后，按规定的要求进行施工。

并随时接受业主、甲方、监理的检查。

在施工过程中，乙方如违反规定或达不到规定标准的，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担，但工期不予延长，并追究乙方的违约责任。

同时有权终止合同，另行安排其他施工单位进行施工，所发生的实际费用及甲方的损失，甲方在乙方工程款中扣除，不够扣除的，甲方有权向乙方追索。

　　5.4在施工过程中如因乙方管理及施工不完善造成的事故，由乙方负责，并应及时报告甲方提出事故处理方案，经业主、设计、监理、甲方等单位共同研究认可后，由乙方组织实施，并承担一切费用。

　　5.5乙方队伍进场后必须将施工人员身份证复印件和机械操作证复印件交甲方项目部，乙方的管理人员和机械操作人员，必须持有效证件上岗，如因无证操作引起的事故，均由乙方负责;在项目尚未完成之前不得随意调动管理人员和施工操作人员，遇特殊情况须提前七天书面通知甲方并经甲方同意;如未经同意擅自撤离现场，视为乙方单方面终止合同，并由乙方承担法律责任。

　　5.6乙方的现场施工人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法用工造成安全质量事故的，均由乙方承担与此相关的一切责任。

　　5.7乙方必须认真贯彻执行安全生产的法律、法规和各项规章制度，严格遵守安全操作规程。

针对本工程的特性，制定针对性的安全措施，确保工程施工的安全。

　　5.8发生安全人身伤亡事故除应及时向上级单位报告外，还应在半小时内向甲方通报并以书面形式详细报告，一般事故应在1天内将详细书面情况上报给甲方。

　　5.9在施工期间，贯彻谁施工谁负责安全的原则，如发生工伤事故，甲方有协助紧急抢救的义务;对其善后处理由乙方对伤亡职工全面负责，所涉及的费用由乙方全面解决。

　　5.10乙方自备的设施、设备、机械必须符合安全生产的标准及要求，必须向甲方报验后方可进场，在使用前须通过甲方的验收，在施工时严格执行安全操作规程和机械定期检修保养制度，并纳入甲方机械管理范围，如因乙方自备设施、设备、机械不良引起的事故，均由乙方负责。

　　六、履约保证金

　　履约保证金：

在合同签订前，乙方需将履约保证金期限从本合同签订到乙方完成合同规定全部义务为止。

　　七、付款方法

　　7.1本工程无预付款，乙方完成伍万立方米的土方挖运后，甲方支付已完成工作量的70%工程款。

　　7.2土方挖运工程全部完成后，经甲乙双方现场测量核对工程量无误后，剩余工程款15日内全部支付给乙方。

　　7.3在合同签约时，乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解。

乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予工程款的支付，并共同承担资金风险。

由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况，乙方不得追究甲方责任，但乙方有义务会同甲方，共同向造成资金风险的业主进行催讨和索赔。

　　八、违约责任

　　8.1乙方不得对本工程项目进行转包，如发生此情况，属违约，甲方一经发现，有权单方面终止合同，按乙方完成工程量的50%进行结算退场。

　　8.2工期延误或出现重大事故，而乙方没有积极措施确保按合同工期完成，乙方应承担违约责任，违约金为本合同总价款的2%，且甲方有权单方面终止合同，乙方不得有议。

　　8.3由于乙方原因，造成工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金计算按本合同第二条执行。

同时，甲方有权单方面终止合同，乙方承担违约责任。

　　8.4乙方在工期、质量、安全、文明施工方面不能满足甲方要求时，甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿。

　　8.5乙方由于非甲方的其他原因使合同无法履行的行为，属于违约，乙方应承担违约给甲方造成的损失。

　　九、其它条款

　　9.1本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

　　9.2本合同纠纷解决方式：

甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致，向合同签约地有管辖权的人民法院提出诉讼。

　　9.3本合同自双方法定代表或委托代理人签字后生效。

　　9.4本合同一式2份，双方各执1份。

　　甲方（公章）：

_________　　　　　　　　乙方（公章）：

_________

　　法定代表人（签字）：

_________　　　　　法定代表人（签字）：

_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

简单土方合同范文2

　　发包方：

（以下简称甲方）

　　承包方：

（以下简称乙方）

　　本着公平公正、平等互利的原则，经过甲、乙双方共同友好协商后，达成如下土方工程施工意向协议书：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程

　　3、工程内容：

　　二、开竣工日期

　　1、开工日期：

年月日

　　竣工日期：

年月日

　　2、如遇下列情况工期按实际相应顺延：

（1）因甲方原因引起的工期延误。

（2）因遇人力不可抗拒的自然灾害（地震、台风、水灾及超常暴雨）而停工。

　　三、质量标准：

本工程质量等级定位合格。

　　四、工程质量与验收

　　1、乙方应认真按照建设标准、规范和设计要求组织施工，随时接受甲方的检查和检验。

　　2、严格执行隐蔽工程验收制度，隐蔽工程必须当时验收并签证，手续必须完备，否则视为无效签证。

（隐蔽工程签证必须由甲方现场管理人员及造价部门人员、监理、乙方三方同时签字后有效）

　　3、施工中经检查、验收发现工程质量不合格，乙方必须按要求返工、修改，并承担一切经济责任和由此造成的一切后果，因设计变更或甲方提出修改所发生的费用由甲方承担。

　　4、乙方应按本工程的施工进度同步做好资料，乙方在进行下道工序施工前，必须及时通知监理和甲方现场管理人员对上道工序进行验收，确认合格签字后，方能进行下道工序施工。

　　5、施工单位不服从监理和甲方现场人员管理，对发现的质量问题置之不理或不及时整改的，监理和现场管理人员有权拒签本月进度款;对情节较重的，甲方有权终止协议，更换施工队伍。

　　五、承包方式：

　　本工程意向性的由乙方承担施工，待前置审批手续完成后，由甲方进行公开招标，如乙方未中标，乙方应无条件的按照本协议的计价依据及方式办理结算和退场手续，不得计取其他的任何费用。

　　六、计价依据及方式

　　1、由甲方提供的本工程现状土方测量图纸。

　　2、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-20xx）

　　3、房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-20xx）

　　4、20xx年《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及基价表（结构-屋面）》5、20xx年《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及基价表（土石方-地基处理-桩基础-预拌砂浆）》

　　6、20xx年《湖北省建筑安装工程费用定额》

　　7、省、市造价管理部门颁发的现行相关造价文件;

　　8、主要材料按20xx年月《武汉建设工程价格信息》及市场询价计取。

　　9、工程总造价下浮;

　　10、土方****及弃土场由乙方自行解决，甲方不承担任何费用，运距不论远近均按7公里计算。

　　11、青苗补偿按元包干计算。

　　12、工程施工中的用水用电均由乙方自行解决。

　　七、协议价款及付款方式

　　1、协议价款的结算方式：

本协议价款采用固定单价方式确定，工程量实做实收，以勘察单位勘察的土方数量以及现场签证为准。

　　2、支付方式：

合同签订后七日内支付青苗补偿费元，工程每完成万元工程量时按其完成量的支付进度款，经验收合格结算完毕后，一次性付清。

　　八、工程的竣工与决算

　　工程竣工后，乙方应在竣工验收前10天向甲方提交竣工验收报告和竣工资料。

　　1、设计变更通知、变更图和工程洽商记录

　　2、隐蔽工程记录、验收记录、各种试验报告等技术管理资料、隐蔽工程以甲方代表签证为准进入决算。

　　3、工程竣工图（含电子版竣工图）

　　4、工程竣工决算书

　　5、工程竣工验收单

　　九、安全生产、文明施工及施工协调问题

　　1、乙方必须按照安全生产有关规定施工，采取严格的安全措施，确保工程施工无重大安全事故的发生。

否则一切责任和经济损失均由乙方承担。

　　2、乙方必须按照文明施工要求，保证施工现场的环境整洁与卫生，否则由此引发的事故均由乙方承担责任。

　　3、施工协调问题：

各施工单位周边的协调问题原则上由施工方负责解决，如遇困难较大者甲方协调解决。

　　十、保修及违约责任

　　1、本工程不得分包或转包，否则甲方有权终止协议，一切责任和经济损失由乙方承担。

　　2、本协议一式捌份，甲乙双方各持肆份，自双方签字之日起生效。

　　甲方（公章）：

_________　　　　　　　　乙方（公章）：

_________

　　法定代表人（签字）：

_________　　　　　法定代表人（签字）：

_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

简单土方合同范文3

　　发包人（全称）：

（以下简称甲方）

　　承包人（全称）：

（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　资金企业自筹。

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期：

　　开工日期：

20xx年月日（以发包人开工通知日期为准）

　　合同工期个月。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：

合格

　　五、合同数量、单价及价款

　　工程量：

土石方工程经双方共同测量为280万立方米;边坡防护及道路工程按最终竣工数量为准。

单价：

土石方工程按固定包干人民币30.5元/立方米（含税价）;按山西省20xx年建筑清单工程预算定额及其配套的费用定额进行结算,材料、人工及所有措施费用按项目所在地实际市场价格进行调整。

合同金额（大写）：

￥：

　　上述金额仅为签署本合同的参考造价，工程最终结算造价按本合同条款中约定的结算计价方式和实际完成的工程量进行结算。

　　六、合同生效

　　合同订立时间：

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定签订之日，双方签字盖章后生效。

　　甲方（公章）：

_________　　　　　　　　乙方（公章）：

_________

　　法定代表人（签字）：

_________　　　　　法定代表人（签字）：

_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日