中级经济基础试题1036.docx
《中级经济基础试题1036.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中级经济基础试题1036.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
中级经济基础试题1036
2016年中级经济基础试题
单选题
1、阅读以下文字，完成96~100题。
所谓创新型经济，它体现资源节约和环境友好的要求，是以知识和人才为依托，以创新为主要驱动力，以发展拥有自主知识产权的新技术和新产品为着力点，以创新产业为标志的经济。
我国各地发展创新型经济的经验证明，经济增长由物质资源投入转向创新驱动，节省的是物质资源、环境资源之类的物质投入，但不能节省资金投入。
创新本身需要足够的投入来驱动。
既然创新投入对创新型经济意义重大，对创新投入的激励机制建设就尤为重要，这种激励机制的形成与市场经济体制关系密切。
标准的市场经济理论排斥政府作用，至多是在市场失效以后才需要政府干预。
这是在不考虑创新的条件下提出的。
而一旦引人创新，就需要政府的积极介入。
政府主动介入创新的必要性主要在两个方面，一是创新成果具有溢出效应。
创新的知识和技术，不仅创新者受益，社会也会受益。
这种外溢性同时也表明，创新不仅要支付私人成本，也要支付社会成本，这种^共性特征不只是靠政府规制来克服仿冒、剽窃等免费搭车行为，更为重要的是制定重大科技创新的国家计划，并通过公共财政对此类创新进行直接的或引导性的投入。
我国目前的提法是技术创新体系以市场为导向。
这是针对以企业为创新源头的技术创新而言的，而对以科技进步为源头的科技创新来说，还应明确以国家目标为导向。
在市场经济条件下，企业对技术有自主的选择，市场也会通过资源配置来推动创新，但不排斥政府积极介入其自主的研发过程。
自主创新的各个阶段与市场的距离大致可确定政府和市场结合作用的界线。
离市场越近的阶段，市场机制的调节作用越大；离市场越远的阶段，政府的作用越大。
这意味着在创造新知识和新思想的阶段，更多地需要政府介入，包括政府提供引导性投资和支持引进高端创新人才。
根据各地发展创新型经济的实践，政府介入创新不是代替企业的主体地位，更不是挤出企业的创新投资，而是做更为公共的事情。
本文的主旨是（）。
A．国家应积极介入创新型经济
B．创新型经济是资源节约和环境友好的要求
C．创新型经济会受到市场经济的制约
D．应建立对创新型经济投入的激励机制
多选题
2、某有限责任公司被某行政机关强行合并到另一公司中，如果认为经营自主权受到侵害，有权依法提起行政赔偿诉讼的有（）。
A．该有限责任公司
B．对该有限责任公司享有巨额债权的乙公司
C．该有限责任公司最大股东的丙公司
D．该有限责任公司董事长丁某
单选题
3、根据公司法律制度的规定，下列有关公司变更登记的表述中，正确的是（）。
A．公司变更实收资本的，应当在作出变更决议或者决定之日起30日内申请变更登记
B．公司变更名称的，应当在作出变更决议或者决定之日起45日内申请变更登记
C．公司减少注册资本的，应当自减少注册资本决议或者决定作出之日起90日后申请变更登记
D．公司分立的，应当自公告之日起45日后申请变更登记
单选题
4、AcontrolcharthasallofthefollowingcharacteristicsEXCEPT:
A）Itillustrateshowaprocessbehavesovertime.
B）Itisusedtodeterminewhetherornotaprocessisstableorhaspredictableperformance.
C）Itillustrateshowvariousfactorsmightbelinkedtopotentialproblemsoreffects.
D）Itcanbeusedtomonitoranytypeofoutputvariable.
单选题
5、根据我国《会计法》规定，单位内部会计监督的主体是指（）。
A．注册会计师及其会计师事务所
B．本单位的会计机构和会计人员
C．本单位的内部审计机构及其人员
D．财政、审计税务机关
多选题
6、每小题均有多个正确答案，请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案。
下列有关基于责任方认定的业务和直接报告业务的说法中正确的有（）。
A．在基于责任方认定的业务中，责任方对鉴证对象进行评价或计量，鉴证对象信息以责任方认定的形式为预期使用者获取
B．在直接报告业务中，注册会计师提出结论的对象可能是责任方认定，也可能是鉴证对象
C．在直接报告业务中，注册会计师直接对鉴证对象进行评价或计量，或者从责任方获取对鉴证对象评价或计量的认定，而该认定无法为预期使用者获取，预期使用者只能通过阅读鉴证报告获取鉴证对象信息
D．在基于责任方认定的业务中，无论注册会计师是否获取了责任方认定，鉴证报告中都不体现责任方的认定，责任方仅需要对鉴证对象负责
多选题
7、《中华人民共和国劳动法》规定的法定解除劳动合同的形式包括______。
A．即时辞职
B．预告辞职
C．预告辞退
D．惩罚辞退
E．即时辞退
简答题
8、（5）B股东的观点是否符合法律规定并说明理由。
多选题
9、在选择开发方法时，适合使用原型法的情况是（）。
A．用户需求模糊不清
B．系统设计方案难以确定
C．系统使用范围变化很大
D．用户的数据资源缺乏组织和管理
E．缺乏适用的原型开发工具
单选题
10、甲、乙两人在机械厂的同一车间工作，某日上班时，甲因疏忽大意，操作不当，致乙右臂伤残。
有关该事件的下列表述哪个是正确的？
（）
A．假设乙不能从事原来的工作，也不能由机械厂另行安排工作，则机械厂仍不得解除与乙的劳动合同
B．乙所受损失应向甲要求赔偿
C．机械厂工会对该厂解除与甲或乙的劳动合同无权提出意见
D．机械厂在对乙作出相应经济赔偿的前提下可以解除与乙的劳动合同
单选题
11、甲对乙享有100万元的合同债权，该债权具有可转让性。
甲将其债权转让与丙，则（）。
A．如甲未取得乙的同意，甲与丙之间的债权转让协议无效
B．如甲未通知乙，则甲与丙之间的债权转让协议无效
C．如甲未通知乙，该债权转让协议有效，但对乙不发生效力
D．如甲未通知乙，该债权转让协议有效，对甲乙丙均发生效力
单选题
12、马斯格雷夫和罗斯托的“经济发展阶段论”认为：
当经济发展由中期阶段进入成熟阶段的时候，增长速度大大加快的是（）。
A．教育支出
B．对私人企业的补贴支出
C．基础设施支出
D．基础产业支出
单选题
13、在信用评级机构对各类证券的评级中，以（）为基础的国债信用评级总是最高的。
正是在这种意义上，人们通常把国债称作“金边债券”。
A．国家资源
B．国家主权
C．国家领土
D．国家
多选题
14、以下做法符合法律规定的是（）
A．王某与某工厂于2004年3月1日签订劳动合同，试用期为6个月，王某在2004年8月10日辞职
B．陈某是某酒店的服务员，由于认为在酒店工作的工资太低，陈某2004年5月1日电话告知酒店总经理自己1个月后辞职到另一家酒店工作
C．袁某是某工厂的修理工，袁某与工厂签订的劳动合同中约定工厂按月支付袁某工资，但是袁某工作1个月后，工厂告知他工厂资金周转不开，要到下个月才能支付工资，袁某当即通知工厂负责人辞职
D．周某是某工厂的搬运工，某日工厂强迫周某加班4个小时，周某当即通知工厂负责人辞职
多选题
15、《公司法》关于国有独资公司组织机构，有哪些特殊规定
A．不设立监事会
B．不设立股东会
C．董事会成员和经理由国有资产监督管理机构任命
D．公司重大事项必须由国有资产监督管理机构决定
简答题
16、某城市地下工程，业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同，除税金外的合同总价为8600万元，其中现场管理费率15%，企业管理费率8%，利润率5%，合同工期730天。
为保证施工安全，合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力1.5t/min的排水设施，并安装1.5t/min的备用排水设施，2套设施合计15900元。
合同中还规定，施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工，业主对施工单位自有机械按台班单价的60%给予补偿，对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿（不包括运转费用）。
该工程施工过程中发生以下三项事件。
事件1：
施工过程中业主通知施工单位某分项工程（非关键工作）需进行设计变更，由此造成施工单位的机械设备窝工12天，机械台班单价和窝工时间见表4―20。
事件2：
施工过程中遇到了非季节性大暴雨天气，由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件，原有排水设施满足不了排水要求，施工工区涌水量逐渐增加，使施工单位被迫停工，并造成施工设备被淹没。
为保证施工安全和施工进度，业主指令施工单位紧急购买增加额外排水设施，尽快恢复施工，施工单位按业主要求购买并安装了2套1.5t/min的排水设施，恢复了施工。
事件3：
施工中发现地下文物，处理地下文物工作造成工期拖延40天。
就以上三项事件，施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔。
事件1：
由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔。
现场管理费：
40920×15%=6138元
企业管理费：
（40920+6138）×8%=3764.64元
利润：
（40920+6138+3764.64）×5%=2541.13元
合计：
53363.77元
事件2：
由于非季节性大暴雨天气费用索赔：
1．备用排水设施及额外增加排水设施费：
15900÷2×3=23850元
2．被地下涌水淹没的机械设备损失费16000元。
3．额外排水工作的劳务费8650元。
合计：
48500元。
事件3：
由于处理地下文物，工期、费用索赔。
延长工期40天。
索赔现场管理费增加额。
现场管理费：
8600×15%=1290万元
相当于每天：
1290×10000÷730=17671.23元/天
40天合计：
17671.23×40=706849.20元
事件3中造价工程师是否应同意40天的工期延长，为什么补偿的现场管理费如何计算，应补偿多少元
单选题
17、张某是某企业的销售人员，随身携带盖有该企业公章的空白合同书，便于对外签约。
后张某因收取回扣被企业除名，但空白合同书未被该企业收回。
张某以此合同书与他人签订购销协议，该购销协议的性质应如何认定
A．不成立
B．无效
C．可撤销
D．成立并生效
多选题
18、某股份公司的经理在执行职务时，违反法律规定，给公司造成巨大损失，该公司的甲、乙、丙三位股东分别连续180日以上持有公司1.1%、0.7%、0.5%的股份。
根据《公司法》规定，该公司股东行使对经理提起诉讼的方式有（ ）。
A．特殊情况下，甲股东有权直接提起诉讼
B．乙股东通过董事会提出诉讼
C．丙股东通过监事会提起诉讼
D．乙、丙两位股东可以联合经过监事会提起诉讼
单选题
19、消费者享有监督权是指对有关商品或服务的价格、质量、品种、供应量、供应方式、服务态度、侵权行为等问题以及消费者权益保护丁作进行监督，向有关经营者或有关机构提出意见、建议或进行检举、控告的权利。
根据上述定义，下列行为属于行使消费者监督权范围的是（）。
A．小赵在商店中专门购买假冒伪劣商品以获取赔偿
B．一家烤鸭店为战胜对手，向消费者称对手的货源不合格
C．小张发现某商场的电梯存在安全隐患，立即报告给有关部门
D．老王在一商店买回了变质的食品，马上回去要求退换
多选题
20、下列情况中，经批准可以进行邀请招标的有（）。
A．受自然地域环境限制的
B．拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的
C．重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的
D．涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾的
E．项目技术复杂或有特殊要求，只有少数几家潜在投标人可供选择的
-----------------------------------------
1-答案：
A
暂无解析
2-答案：
A,B,C
根据最高人民法院《关于审理行政赔偿案件若干问题的规定》第16条，在题中所列之情形下，可依法提起行政赔偿诉讼的有：
原企业法人或其他组织，或者对其享有权利的法人或其他组织。
本题中，A为原法人；BC对该有限责任公司享有股权、债权的法人；而D为自然人。
3-答案：
D
[解析]
（1）选项A：
公司变更实收资本的，自足额缴纳出资或者股款之日起30日内申请变更登记；
（2）选项B：
变更公司名称、法定代表人、经营范围的，自变更决议或决定作出之日起30日内申请变更登记；（3）选项CD：
公司减少注册资本、合并、分立的，自公告之日起45日后申请变更登记。
4-答案：
C
[解析]下列哪项不是控制图的特点
5-答案：
B
[解析]根据《会计法》等法律、法规的规定，各单位的会计机构、会计人员对本单位的经济活动进行会计监督。
内部会计监督的主体是各单位的会计机构、会计人员，监督的对象是单位的经济活动。
6-答案：
A,C
[解析]在基于责任方认定的业务中，注册会计师提出结论的对象可能是责任方认定，也可能是鉴证对象，所以选项B不对；在直接报告业务中，无论注册会计师是否获取了责任方认定，鉴证报告中都不体现责任方的认定，责任方仅需要对鉴证对象负责，所以选项D不对。
7-答案：
A,B,C,E
[解析]《中华人民共和国劳动法》关于劳动合同解除的规定是：
劳动合同的期限届满之前，当事人可以解除劳动合同，提前终止劳动合同的效力。
劳动合同的解除可分为协商解除和法定解除。
协商解除，即经当事人协商一致，可以解除劳动合同。
法定解除有即时辞职、预告辞职、即时辞退、预告辞退、经济性裁员五种情形。
8-答案：
（1）公司设立时，注册资本符合公司法规定。
根据《公司法》规定，以商业零售为主的公司注册资本最低限额为30万元，该有限责任公司的注册资本达到了30万元的法定注册资本的最低限额。
因此是符合规定的。
暂无解析
9-答案：
A,B,C
[解析]本题考查原型法的基本概念。
10-答案：
A
[考点]劳动合同解除、经济赔偿[讲解]根据《劳动法》第29条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依据本法第26条、第27条的规定解除劳动合同：
（1）患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；
（2）患病或者负伤，在规定的医疗期内的；（3）女职工在孕期、产期、哺乳期内的；（4）法律、行政法规规定的其他情形。
由此，A项正确，D项错误。
B项错误，是因为甲是职务行为，乙的损失应由机械厂负责。
C项错误，根据《劳动法》第30条的规定，工会认为用人单位解除劳动合同不适用的，有权提出意见。
同时了参见《劳动合同法》第42条的规定。
11-答案：
C
本题涉及债权转让的条件和效力问题。
债权转让要求债权具有可转让性。
让与人与受让人达成了转让协议。
债权人对债务人的债权转让的通知仅对债务人具有效力，不是债权转让协议的生效要件。
债权转让也不以债务人同意为生效要件。
故本题选项为C。
12-答案：
A
经济发展阶段论，是美国经济学家马斯格雷夫和罗斯托用经济发展阶段论来解释公共支出增加的原因。
一旦经济达到成熟阶段，公共支出将从基础设施支出转向不断增加的教育、保健与福利服务的支出，且这方面的支出增长将大大超过其他方面支出的增长，也快于GDP的增长速度，导致财政支出规模膨胀。
13-答案：
B
暂无解析
14-答案：
A,C
[考点]劳动者随时解除劳动合同的情形[解析]《劳动法》第32条规定：
“有下列情形之一的，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同：
（一）在试用期内的；
（二）用人单位以暴力、胁迫或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；（三）用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的。
”A选项中王某在试用期内，所以有权随时辞职。
C选项中工厂未按照劳动合同约定支付劳动报酬，所以袁某有权随时辞职。
D选项中工厂强迫周某加班，但并未使用暴力、胁迫或者非法限制人身自由的手段强迫劳动，所以不属于第32条规定的情形，周某不能随时解除劳动合同（提示：
根据《劳动意见》第71条，企业强迫劳动者延长工作时间的，劳动者有权拒绝，由此发生的劳动争议，可以提请劳动仲裁）。
《劳动法》第31条规定：
“劳动者解除劳动合同，应当提前三十日以书面形式通知用人单位。
”B选项中陈某有权解除劳动合同（聘用合同），也提前30日通知了用人单位，但是陈某是电话通知，而不是以书面形式，所以陈某的做法不符合法律规定。
15-答案：
B,D
[考点]国有独资公司组织机构
16-答案：
应同意40天工期延长，因地下文物处理是有经验的承包商不可预见的（或：
地下文物处理是业主应承担的风险）。
[解析]1．解答本题的关键是要真正理解背景材料的内容。
17-答案：
D
【测试点】表见代理的认定。
【解析】所谓表见代理，本属于无权代理，但因本人与无权代理人之间的关系，具有外表授权的特征，致使相对人有理由相信行为人有代理权而与其进行民事法律行为，法律使之发生与有权代理相同的法律效果。
通常情况下，行为人持有本人发出的证明文件，如本人的介绍信、盖有合同专用章或盖有公章的空白合同书等，这些证明文件构成认定表见代理的客观依据。
《合同法》第49条规定：
“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。
”甲携带盖有乙企业公章的空白合同书，相对人有理由据此认为甲具有代理权，构成表见代理，故该购销协议已经成立并生效，应选D项。
18-答案：
A,D
股份有限公司连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司高级管理人员给公司造成损失的，股份有限公司连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东（本题中0.7%＋0.5%），可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼。
19-答案：
C
[解析]行使监督权的手段是向有关经营者或有关机构提出意见、建议或进行检举、控告，目的是维护广大消费者的利益。
选项AD中消费者行使的是获得赔偿的权利，而不是监督权。
选项B明显与定义不符。
20-答案：
A,B,D,E
本题考核的是邀请招标的情况。
有下列情况之一的，经批准可以进行邀请招标：
（1）项目技术复杂或有特殊要求，只有少数几家潜在投标人可供选择的；
（2）受自然地域环境限制的；（3）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的；（4）拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；（5）法律、法规规定不宜公开招标的。
升级会员 