混凝土搅拌站合同范本版Word文档下载推荐.docx

混凝土搅拌站合同范本版Word文档下载推荐.docx

《混凝土搅拌站合同范本版Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《混凝土搅拌站合同范本版Word文档下载推荐.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

，。

第二条租赁机械名称、范围、计费方式

1、机械名称：

成套混凝土搅拌站设备

2、租赁机械的使用范围：

工区**搅拌站

3、包含的工作内容：

混凝土搅拌、运输

4、计费方式：

为便于双方各自的经济核算和控制工程成本、保证工期和工程质量，甲乙双方协商一致同意将租赁机械的租赁费用换算成以完成实物工作量方式进行计费，换算成的项目、单价及工作内容、计量规则详见本合同书附件1。

第三条机械租赁期限：

1、租赁期限：

暂定2008年×

月×

日至×

年×

日

2、甲方根据现场工作面的提供时间，可对租赁期限进行相应的调整。

具体阶段性期限以甲方现场技术负责人的技术交底资料为准。

若在施工过程当中津秦铁路客运专线有限公司（以下简称“业主”）、济南铁路顺达工程建设监理有限责任公司津秦客专监理部（以下简称“监理”）及甲方根据工程总体进度情况要求调整作业期限，则以最终调整后的租赁期限为准，乙方必须无条件执行。

因工期、进度计划、租赁期限变化而可能造成的人员、租赁设备的停窝工已在第二条第4款的计费方式中充分考虑，乙方不得以任何理由向甲方索取额外费用。

3、进场计划：

乙方按业主和甲方要求的进场时间组织机械设备进场，确保按期完成施工任务。

若乙方出租的施工机械的技术性能或操作人员的操作水平不能满足甲方要求，已经或预计会影响工程项目的合同工期时，甲方有权辞退乙方，另行租赁施工机械进场，由此造成的损失由乙方承担。

4、租赁期限顺延：

如遇下列情况之一造成工期延误的，经甲方确认后，方可相应顺延作业期限：

①重大工程数量变化和设计变更；

②不可抗力；

③甲方原因。

第四条合同价款及签认约定

1、租赁机械作业项目及单价详见本合同附件1《租赁机械作业项目及单价表》，合同单价为综合单价包干，再不作调整。

2、本工程的税金（营业税、城市维护建设税及教育费附加）由甲方统一上缴，未含在综合单价中；

乙方应缴纳的设备租赁费税和乙方配属人员的社会保险费、财产保险费、进出场费等其他税、费已含在合同单价的其他费用项下，乙方按有关规定自行缴纳。

3、相关单价含租赁搅拌站所需的操作人员工资、消耗品、机械租赁费、人员和机械进出场费、设备安装拆除修理费、管理费、标定费、水电（油）费、临时设施费用、文明施工费用、财产保险费用等一切费用（除合同中明确约定由甲方承担的费用外）。

4、工作量的签认：

甲方指定×

，×

为现场工程量有权签认人，其他人签认的工程量属于无效工作量。

最终结算以甲方签字、计价认可的符合计量规则的合格工作量为依据进行结算。

第五条租赁费用的计量及支付程序

1、每月30日前，甲乙双方共同对乙方所完成的机械作业项目编制《已完工程数量表》，并对符合计量支付要求的项目编制《机械作业计费结算表》。

2、《机械作业计费结算表》的审核和审批按以下顺序进行：

①首先由甲方计划合同部根据现场有权确认人确认的符合合同规定的《机械作业项目已完工程数量表》编制《机械成果计算表》；

②工程管理部、安全质量部、计划合同部共同审核确认；

③由甲方设备物资部、财务会计部计算应扣款项；

④报甲方工区经理批准。

3、费用拨付：

根据甲方项目经理批复后的《机械成果计算表》，按总额的90%并扣除甲方垫付款项后的余额拨付乙方；

乙方在期中、结算拨付费用时，应向甲方财务部门出据征税票据；

甲方向乙方拨付租赁费用时均以支票转账。

甲方拔付乙方租赁费用的多少，根据津秦铁路客运专线有限公司资金到位情况确定，甲乙双方约定可分批、分期支付，到位滞后时可延期支付。

4、清算：

工程完工并由甲方验收合格后，办理费用清算手续。

甲方在资金到位的情况下及时结清机械租赁余款。

第六条搅拌站质量保证和检查验收

1、质量控制应在甲方质量控制运行体系下进行。

2、乙方在甲方的控制、监督下，正确操作机械，确保混凝土质量满足津秦客运专线铁路工程对各类混凝土的质量和工艺要求。

3、乙方无条件接受甲方、监理和业主人员的检查，执行甲方制定的各种质量控制措施。

第七条双方职责

一、共同责任

1、甲乙双方共同抓好安全生产工作，乙方随时接受业主、监理、甲方的安全监督检查，确保生产和人身安全。

2、甲方应组织乙方操作人员进行岗前培训，甲、乙双方对劳务人员不定期进行施工安全教育和社会职业道德教育，确保机械操作人员严格按照安全操作规程作业。

3、加强乙方人员各项规章制度学习和社会宣传活动，遵守国家法律法规以及地方政府相关规定，做到移风易俗，为施工顺利进行创造良好的外部环境。

4、甲、乙双方要有环保意识，严禁违规弃碴、排污，对于乙方不按照甲方要求擅自违规弃碴、排污，造成的一切后果由乙方负责。

5、为保证乙方操作人员人身受到伤害时有所保障，乙方所有作业人员必须参加《建筑工程团体人身意外伤害保险》，并由甲方办理保险相关手续。

若发生人身安全事故，双方应共同保护好事故现场，以便按规定程序进行处理。

二、甲方责任

1、架子队管理层，负责对乙方行政、技术、安全、质量、施工组织进行协调；

负责施工技术交底、检查、指导、监督及验收，组织乙方人员按规定程序进行机械作业，对工程施工全过程实施全面管理。

2、原材料供应：

按附件2表办理。

并按规定对进场材料进行检验。

3、负责混凝土配合比试验、混凝土试件的检验和试验工作。

4、检查、监督乙方作业人员进行文明施工、科学管理、安全生产。

5、乙方机械操作人员的工资经甲乙双方、操作者本人共同签字确认后，由甲方直接代为发放。

代为发放的工资从乙方机械租赁费中抵扣。

6、负责审核及检查乙方操作人员持证上岗情况，监督乙方劳动人员符合《劳动合同法》有关规定。

7、负责搅拌站的调度工作。

8、负责调取混凝土搅拌站电脑记录资料，监控、分析搅拌站原材料使用情况。

三、乙方责任

1、依据签订合同，组织机械设备和操作人员进场,并遵守甲方的各项管理制度和劳动纪律，服从甲方在施工组织、技术、质量、安全、治安、环保等方面的管理，严格按照施工规范和操作规程作业，确保混凝土质量和操作安全。

2、按本合同约定提供符合甲方要求的操作人员及租赁机械，并负责办理租赁机械的检验、计量和安全使用手续，向甲方提供租赁机械设备相关资料及特种作业操作人员的证件。

3、按照甲方技术交底、技术规范和混凝土配合比、调度指令组织搅拌和运输作业，因承担不服从管理，造成安全、质量事故责任和混凝土浪费的经济损失。

4、与第三方发生的任何经济行为，产生的经济纠纷均与甲方没有任何连带责任；

若有借甲方名誉损害其利益并产生负面影响的，甲方按相关法律法规予以追究我方责任。

5、向甲方提供所有从业人员的花名册、特种作业操作证及身份证明资料，确保符合劳动法规要求。

6、所雇佣的机械操作人员按规定与之签订劳动合同，并将劳动合同报甲方审核备案。

7、应保证混凝土拌和站现场符合甲方文明施工要求，其费用已含在合同单价内，不再单独进行计量支付。

承担甲方按统一标准提供的施工人员劳保用品费用。

8、负责点验和看管甲方供应的原材料，若发生丢失、损失和验收亏量，损失部分按合同附件2所列明的相应材料价格的1.2倍从乙方租赁费中扣除。

9、严格按甲方提供的配合比进行搅拌，合理使用甲方供应的材料，按照甲方调度指令组织混凝土的运输，如果由于乙方不执行甲方指令造成甲方供应材料超出混凝土配合比的合理损耗，超出部分以合同附件2所列明的相应材料价格的1.2倍从乙方租赁费中扣除。

10、办理、承担租赁机械财产保险费用。

11、保证租赁机械设备的安全正常运转，备齐易损零部件，做好租赁机械设备发生故障时的应急保障措施。

12、加强施工人员法制观念学习，做到普法教育，不酗酒闹事，遵纪守法；

承担违法乱纪一切责任和经济损失。

第八条履约保证金

1、签订合同时，乙方向甲方交纳万元的合同履约保证金，履约保证金的返还为乙方交纳的本金。

2、履约保证金的返还：

在乙方按本合同附件3所约定的主要施工人员在规定的期限内进驻施工现场后一个月，返还合同履约保证金的30%，当工程完成50%时，再返还30%，其余40%在合同全部履行完毕并办理完工程结算手续时返还。

第九条违约责任

1、甲方原因造成工程质量不合格，而返工的，甲方按实际发生的工程数量乘以该项合同附件列名单价给乙方计价付款。

2、因乙方原因造成甲方工程停工等待混凝土的，乙方按元/天的违约金偿付甲方。

第十条合同的生效、修改、解除、终止

1、合同的生效：

自双方签字之日起生效，合同履行完毕并帐务结清时终止。

2、合同的修改：

①、人力不可抗力的自然灾害和社会性突发事件。

②、本工程停建或缓建。

③、重大设计变更。

3、遇有下列情况之一时，甲方有权解除合同：

①乙方不能按合同要求时间进场作业，劳务人员、机具不能满足施工需求。

②连续三个月完不成甲方下达的施工任务和进度指标。

③施工质量、安全技术多次整改不能满足设计要求。

④拒绝执行甲方或上级部门的指令。

⑤故意拖欠应支付的劳务人员工资。

⑥乙方自行退场。

甲乙双方解除合同时；

甲方按乙方已完成劳务费的80%办理价款清算手续，20%作为乙方违约对甲方造成损失的补偿。

第十一条仲裁与诉讼

本合同在履行过程中发生的争议、纠纷，双方应本着互谅、互让、友好协商的原则解决，如协商不成，双方约定在甲方法人注册所在地人民法院管辖诉讼；

本条款的更改必须有甲方法定代表人签字并加盖法人单位公章方能生效，其他任何人签字、任何单位盖章均无效。

本合同关于争议解决方式的约定具有最高效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方法的，均不得对抗此约定。

第十二条其他

本合同一式二份，其中正本二份，甲乙双方各执一份，副本二份由甲方有关部门保管存档。

附件

1、租赁机械作业项目及单价表；

2、甲供材料和设备单价表；

3、乙方主要操作人员表

4、租赁机械明细表

此面无正文

甲方：

中铁十七局津秦客运专线三标段乙方：

项目经理部工区（章）（章）

代表人：

（签字、章）代表人：

（签字、章）

签订日期：

年月日合同订立地点：

合同附件1

租赁机械作业项目及单价表

作业项目

计量单位

单价

其中：

①操作人员工资

②机械租赁费用

③其他费用

包含的工作内容

计量规则

甲供材料名称及合理损耗量

混凝土搅拌

此格不填写数字

随机操作人员

劳务费

合同附件2

甲供材料规格及单价表

材料名称

规格型号

预计数量

合价

交货地点及方式

合同附件3

乙方主要操作人员表

姓名

职位或工种

预计上场时间

上岗证号码

身份证号

合同附件4

租赁机械明细表

机械名称

型号

数量

新旧程度

拟进入施工现场时间

备注

合同风险主要包括哪几类

风险主要分为两类，一是合同本身所带来的风险；

二是合同履约过程的风险。

合同本身风险即合同条款形成的风险，主要包括，合同价格、结算方式、合同工期、工程款支付、洽商单及变更单、其他费用等风险。

合同价格风险。

合同价格风险主要因采用固定总价合同形成的风险，该类型合同一般工程量相对明确，或有相对明确的图纸，施工单位根据现有图纸、资料在短期内进行报价。

由于报价时间短，承包商无法详细计算工程量，尤其是二类费用通常只要按经验进行报价，错报、漏报现象时有发生。

并且施工单位为了中标，不敢报高价，报价水平较低，承包商索赔机会小，亏损风险大。

该类型合同阶段简单，有利于业主控制投资，是近阶段业主采用的主要合同形式。

合同结算方式风险。

合同结算方式风险主要包括合同中约定采用的定额及取费、结算总价降点率、结算件审核时间、结算件审核程序、结算件审减额扣款、合同外调价方法、结算争议解决方法等。

在签订合同时施工单位一定要注意结算条款，尤其是要明确结算件审核时间，有的业主以没有约定结算时间在项目竣工后迟迟不给结算，有的业主要求结算实行三审或四审，或聘请外审，人为设置结算障碍，故意拖延结算时间，造成项目竣工后几年不能结算。

合同工期风险。

合同工期是项目在合理施工组织条件下要达到的项目交工的日期，合同工期的制定要科学合理。

由于业主原因一般项目工期都处于前松后紧状态，到工程后期业主为实现交工，一味压缩正常工期，不管前期受何种因素影响，都会采取强制手段，倒排工期，后门关死，往往造成施工单位进行赶工。

所以签合同时一定要明确主要工序里程碑控制点，并说明影响工期的条件，一旦工期延长要分清责任，由责任方负责全部责任。

如合同中要明确土建与安装的交接时间，施工图纸到图时间，主要设备材料到货时间，交工验收标准等，以上因素是影响合同工期的主要因素。

工程款支付条款中的风险。

工程款的支付按时间划分大致可分为四个阶段，即预付款、工程进度款、最终付款和质量保修金。

当前拖欠工程款已成为困扰施工企业的严重问题，垫资、带资施工的现象仍然十分普遍，这些都给施工企业的良性发展带来困难，同时对正常工期也受到影响，也是施工单位拖欠工资的主要原因。

许多工程合同对这部分条款不甚明确，尤其是对工程款支付违约索赔条款约定不完整、不严密，不公平，给施工企业造成经济纠纷和经济损失。

工程变更风险。

由于工程项目的复杂性和工程项目施工的长期性，合同执行过程中经常涉及工程变更问题。

如果承包商在施工中提出了关于设计更改、材料设备换用的合理化建议，经业主工程师同意，可以变更。

但如未经工程部同意，擅自变更，即使是合理的，承包商也要对此赔偿损失，并且不顺延工期。

在变更程序上的疏忽，容易导致业主的反索赔。

合同履约风险。

合同履约风险即在合同执行过程中形成的风险，由于施工合同管理贯穿于项目管理的各个环节，因而履行施工合同必然涉及项目各项管理工作。

施工合同一旦生效，项目的各个部门都要按照各自的职权，按施工合同规定行使权利履行义务，保证施工合同的圆满实现。

合同履约风险主要包括：

安全、质量、进度管理风险。

安全风险主要包括违章罚款，重大安全事故的发生，为保证安全生产而增加的安全投入等造成的项目管理成本增加。

质量风险主要包括执行规范标准，提高产品质量的投入，或重大质量事故造成的损失。

进度风险主要包括为赶工而增加的成本投入。

过程资料的确认与积累。

施工单位对现场隐蔽工程，过程施工记录等见证资料要及时填报记录表格，并及时得到监理、业主的确认。

索赔文件的上报与确认。

施工单位对于与合同约定或报价不一致的事件要及时上报索赔文件，并在规定时间内得到监理、业主的确认。

合同风险防范措施合同风险防范措施是降低合同签订和合同履约风险的重要环节，对施工单位实现项目管理目标起到事半功倍的效果，所以施工单位应加强合同风险防范措施，合同风险管理主要涉及以下环节。

投标报价阶段风险管理。

加强投标报价的管理工作，从源头降低合同履约风险，是提高投标中标率的关键，也是合同管理的重要内容。

招标文件的评审。

购买招标文件后，由招标投标部门牵头，组织各职能部门进行招标文件评审，由各只能部门对相应管理职责提出评审意见，主要针对招标文件中工期、安全、质量、进度、资金支付、结算条件、施工环境、材料设备供应、交工验收及税收等风险因素进行评审，再由招标投标部门收集汇总评审意见，组织评审组深入研究和全面分析风险因素，正确理解招标文件，吃透业主意图和要求，制定相应投标策略，尽可能在投标书中，在作出相应投标文件实质性条款的情况下作出有利的选择。

同时招投标部门要深入了解发包人的资信、部门立项、施工许可手续、资金状况等其他重要信息。

对于相对明确的风险要通过澄清文件让业主给予澄清。

投标报价策略。

风险越大，风险附加费越高。

但是，风险附加费的增加必须要有一个增加范围，对于承包商来讲，风险附加费不宜定得过高，过高必然会提高投标价格，会降低竞争力。

因此。

施工企业一定要结合企业的管理水平，通过研究竞争对手和其他相关资料来确定具体的投标价格。

合同谈判阶段风险管理。

对投标过程要对合同条款逐条进行认真研究，反复与招标单位进行磋商再做出相应承诺，合同文本尽可能采用《建设工程合同示范文本》。

部分发包人提供的非标准示范文本合同书，往往条款不全、不具体、无针对性，缺乏对业主的权利限制性条款和对承包商保护性条款，要尽可能地修改完善。

如果不修改，合同一旦签订，施工单位会隐含较大风险。

对于关键合同要组成合同评审小组，对合同条款再次进行评审。

在合同谈判过程中人员配备上，施工单位合同谈判人员既要懂工程技术，又要懂法律、经营、管理等方面的知识，有必要时组成专业的合同谈判小组。

在谈判策略上，承包人应善于在合同中限制风险和转移风险，达到风险在双方中合理分配，这就要求承包商对于业主在何种情况下，可以免除责任的条款应研究透彻，做到心中有数，切忌盲目接受业主的某种免责条款，否则业主就有可以以缺乏法律和合同依据为借口，对承包人造成的损害拒绝补偿，并引用免责条款推卸法律责任，使承包人蒙受严重经济损失。

因此，对业主的风险责任条款一定要规定得具体明确。

总之，依据国家法律法规对施工合同管理具体规定，在合同谈判过程中进行有礼有节的谈判尤为显得重要。

合同履约管理。

由于施工合同管理涉及到施工企业生产经营的各个环节，因而履行施工合同必然涉及企业各项管理工作，施工合同一经生效，企业的各个部门都要按照各自的职权，按施工合同规定行使权利履行义务，保证施工合同的圆满实现。

进行合同风险因素分析，并制定相应的防范措施。

对于可预见的风险，要认真分析，制定专门的防范措施，落实到相关部门和责任人，并下发风险控制文件，随时跟踪事态的发展，力争最大可能的降低风险。

组织部门有针对性的进行合同交底，对分析出的风险按管理部门进行交底，明确各部门管理重点，督促部门指导现场进行风险控制。

一切生产经营活动以合同条件为依据，项目在组织生产经营时，一切活动以合同为依据，按照合同要求办事，按合同要求完善管理手续，避免与合同冲突的事件发生。

定期检查合同执行情况，在合同执行过程中要按期组织合同执行情况对接会，各部门对照合同检查执行情况，对产生的偏差进行分析，并采取措施纠正措施，防止有大的偏差。

索赔管理在充满风险的建筑安装市场中，索赔是施工企业保护自身利益的一种方式。

索赔不仅仅是费用上的补偿，它是一种正当的权利，是以法律和合同为依据的、合情合理的行为。

我国建筑安装企业要想在国际建筑市场中分一杯羹，就必须改变“不懂索赔、不敢索赔、不会索赔”的现状。

　　以上就是“合同风险主要包括哪几类”的相关知识，希望大家能够多多了解，如果在以后遇到合法的权益被侵犯的情况，就可以通过法律武器来维护自己的合法权益。