给排水安装工程劳务合同范本Word格式文档下载.docx
《给排水安装工程劳务合同范本Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《给排水安装工程劳务合同范本Word格式文档下载.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
民共和国建筑法》,协商一致,特制定如下合同条款,供双方共同遵守。
一、工程名称:
延川县马家河移民搬迁安置工程(1号楼~11号楼)
二、工程地点:
延川县马家河村
2,
三、工程概况:
本工程共11栋砖混结构6层楼,总建筑面积约33551.94m,(以陕西省建筑
面积计算规则为准,计算建筑面积)。
四、承包方
采取甲方负责项目管理、主要材料供应;
乙方提供承建本工程给排水采暖安装劳务队伍,
包工包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。
五、承包内容
施工图纸、设计变更、图纸会审中的工作内容:
(一)给排水采暖工程范围
1.室内给排水采暖安装工程,包括地下排出管道安装,各层的水表给水安装工程;
2.所有给给排水采暖管线的孔洞预留预埋;
3.设计图纸内的全部给排水采暖工程;
4.安全文明施工措施及所有临时生活和办公用水安装。
(二)临时用水维护及安全文明施工
2.施工现场临时用水工程配合施工单位安装(不计取任何费用)。
(三)小型辅材包括电焊条、切割片、防锈漆、银粉漆、胶带、生胶带、钢丝、铅油、麻丝、
PVC胶、稀释剂、膨胀螺栓等。
六、材料供应与管理
1、工程直接材料
乙方必须按照施工图纸、施工损耗耗用量在每月25日前填报下个月的《材料需用月计
划》,甲方审核后及时供应各种材料。
乙方必须按规范施工,在保证质量的前提下尽量节约材
料用量,乙方领用的直接材料用量按施工现场实际用量限额领料。
第2页共8页榆林市鼎峰建设工程有限公司延川分公司
2、所有甲供材料由乙方材料员、甲方材料员、甲方库管员及时验收并办理领用手续,材
料一经乙方验收,即视为认可该材料满足使用要求。
七、工程工期
本工程总工期为270天,开工日期暂定为:
2017年7月1日,具体开工日期以甲方指
令为准;
竣工日期为:
2018年7月26日。
工期控制计划:
按甲方项目工程部于工程开工前
制定的施工进度计划表和每月计划执行。
因以下原因,工期可顺延(但必须办理书面确认):
1、人力不可抗拒的自然因素(台风、水灾、地震、瘟疫)的影响;
2、连续停水、停电在8小时以上;
3、因其它施工方原因影响乙方施工并造成关键工作工期延误在2天以上(不含1天)时;
乙方必须按照甲方的施工进度计划组织足够的人员进场施工,并接受业主代表及其委派
的监理公司对进度的检查督促。
工程实际进度与计划不符时,乙方应按甲方的要求提出改进
措施,报甲方批准后执行。
由于乙方原因引起的工期延误,即使施工单位批准同意进度计划
调整,但总工期不能顺延。
4、如甲方提供材料超出乙方提供进场时间,工期应顺延。
八、工程质量及检验验收
目标:
确保甲方总承包的工程达到分部分项全部合格。
1、乙方的施工质量以现行的国家施工规范和建筑安装工程质量检查评定标准及设计图
纸、施工说明、设计变更等技术文件为依据,乙方所施工的分部工程质量确保一次交验合格,
若
乙方达不到一次交验合格,甲方可复检一次,如复检不合格甲方有权对乙方进行经济处
罚,每次1000-2000元。
2、工程质量不符合设计要求和双方约定的标准,甲方可要求乙方停工和返工,停工和拆
除、返工费用由乙方承担并承担甲方的全部材料费及其它施工人员的费用,工期不顺延。
3、乙方在施工过程中应根据甲方的要求进行自检、互检、交接检,自检合格后报送监理
公司验收。
随时接受建设单位、监理公司、设计院和施工单位的检查检验,为检查检验提供
便利条件。
4、验收不合格,乙方在限定的时间内整改合格后重新验收,如因乙方原因隐蔽验收不合
格造成的建设单位罚款及经营费用,由乙方承担。
5、除以上条款外,甲乙双方在施工过程中分项质量控制,如在过程控制中达不到约定标
准,乙方必须承担相应的罚款,罚款支付工程款中全额扣除。
第3页共8页榆林市鼎峰建设工程有限公司延川分公司
九、工程保修
给排水采暖安装工程保修期为两年。
十、安全及文明施工
必须确保施工期内无任何重大安全事故,并保证安全文明施工达到市级文明工
地。
(一)甲方工作
1、甲方应向乙方提供工程所需的安全技术资料;
对乙方进场人员进行安全教育和检查、
监督和指导;
协助乙方作好工伤事故的调查、处理和事故隐患的整改工作。
2、向乙方传达国家、省市和甲方有关部门下发的有关安全生产的方针、政策、法规、规
定和其它文件。
3、按照建设单位及当地要求和本项目部规定规划整个工程的文明施工,编制安全生产和
文明施工方面的管理制度和方案,并下发乙方。
(二)乙方工作
1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法规,必须严格遵守甲方制定的
有关安全文明施工的规定。
2、乙方在施工期间必须接受甲方的监督和指导,并定期向甲方安监部门汇报安全工作情
况。
编制切实可行的劳动力计划、材料计划,工人工资的发放规定报甲方。
3、乙方必须建立健全安全生产责任制,配备专职质检员,并报甲方备案。
4、乙方必须对工人经常性地进行安全教育,分项工程安全交底、签字手续要齐全;
并建
立由生产管理人员和班组长参加的安全生产管理体系,做好安全班前活动工作及做好记录,
对施工进行监督检查,发现隐患及时消除;
全体工人应自觉遵守安全操作规程不得违章作业,
且有权拒绝任何人要求的违章作业。
5、乙方必须对安全生产负全面责任,切实加强安全管理;
如在施工过程中,发生的一却
安全事故均由乙方承担。
并在本工程施工期间对进场施工人员购买人身意外伤害保险,费用
由乙方自行承担,并必须将参保发票提供给甲方,发票名称为:
榆林市鼎峰建设工程有限公
司延川分公司;
6、乙方特殊工种(管道工、电焊、电工等)要持证上岗,证件有甲方保存,便于文明工
程验收时检查,无证者严禁从事本工程施工。
7、乙方必须按照甲方的整体规划搞好现场的文明施工,施工现场每天下班前作到材料排
列、堆码规范,应将作业层垃圾运至工地指定地点,不得到处乱扔。
第4页共8页榆林市鼎峰建设工程有限公司延川分公司
8、乙方应做到工完场清、文明施工;
但乙方在分项工程施工成品后,因非乙方原因造成
的修补、清理,由乙方负责。
9、乙方在施工期间应加强班组内部文明施工教育,搞好承包范围内的现场文明施工及住
宿范围内的清洁卫生,不得违章作业、野蛮施工以及穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文
明行为。
10、甲方工程部制订的安全、文明施工及生活区管理等相关制度、处罚条例与本合同具
有相同法律效力,乙方必须遵守。
11、乙方必须按照甲方的上下班考勤制度执行工人考勤,每月上报考勤表给甲方。
12、除以上条款外,甲乙双方在过程控制方面达成的约定按甲方的管理制度汇编执行。
十一、承包工程费用
在合同承包范围内,且施工工期、质量、安全及文明施工等均达到甲方要求。
合同劳务承
包价按(包工包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包):
给排水采暖安装及水源维护:
元/平方;
十二、付款方式
1、工程进度款按已完工程量的70%付款。
2、工程竣工验收合格后,甲方按工程总价的95%给付给乙方。
3、预留5%的工程款作为保修金,保修两年期满后一个月内付清剩余款项给乙方。
十三、双方权利、责任、义务
甲方权利、责任、义务:
1、对乙方进行技术指导及分部分项技术、安全交底工作,解决施工中遇到的技术难题。
提供施工图纸壹套给乙方,如乙方需加晒图纸,甲方予以配合解决,但费用由乙方承担。
2、根据《材料需用月计划》,及时供应材料,并运至施工现场。
3、负责审核乙方提交的已完工作量月度报表,按合同约定支付工程款。
4、如乙方不能满足甲方对工期、质量、现场安全及文明施工的要求,甲方有权要求辞退
相关的乙方管理人员、工人及班组,如仍不能改善,甲方有权勒令乙方停工整顿或终止合同,
乙方须无条件退场,由此造成的损失由乙方承担。
5、乙方不能满足甲方进度等要求时,甲方有权要求乙方增加人力物力以满足甲方的工期
等要求,如乙方无力按甲方要求实施,则甲方有权派其它人员增援乙方工作,其支援工日按
实际工日数以,400元/工日向乙方计收,如无法按工日计取费用的则按实际发生费用的两倍
向乙方计收。
第5页共8页榆林市鼎峰建设工程有限公司延川分公司
乙方权利、责任、义务:
1、乙方必须配备好一套完整的管理体系,提供管理人员配置表(不低于7人)及相应身份
证复印件一份,乙方管理人员不得擅自离开施工现场,管理好自身的劳动班组之外应接受我
司管理人员的领导和安排并无条件配合其它分包队伍的工作,并不得计取配合费。
参加工地
监理例会,现场设办公台。
2、乙方必须根据承包范围和内容组织足够的人员进场施工,以确保工程进度不受人力不
足的影响。
特殊工种必须经甲方考核合格后才能录用,特殊工种和管理人员必须持有上岗证。
乙方必须在进场后3天内将进场人员花名册、身份证、健康证以及特殊工种上岗证复印件一
式三份交付甲方备案。
高血压、心脏病、癫痫病等患者严禁进入施工现场。
3、乙方必须严格按照设计图纸内容及施工规范编制施工方案、施工方法、技术交底、作
业图、进度作业卡及指令进行作业,并按甲方要求及时编制《甲方供应材料需用月计划》,以
及劳动力计划、施工方案等,并交由甲方审批。
4、乙方必须为从事作业的职工办理办理暂住证、工作牌,费用由乙方自理。
5、紧密配合好与其它工种的施工,承担由于乙方原因给甲方或第三方造成的一切损失。
6、施工过程中,在任何情况下,如无甲方指令乙方不得擅自停工,如发生,乙方负责赔
偿甲方一切损失。
由任何原因导致工人停工、闹事、无理要求应由乙方出面处理,甲方予以
配合,如果乙方推脱责任直接将事件推给甲方管理人员处理,甲方管理人员有权直接处理,
处理结果及所发生的费用由乙方承担。
7、乙方必须遵守甲方现场和生活区的安全、保卫、生活、卫生管理制度,爱护公共财务,
注重环境卫生,做到文明施工,施工现场和生活区域的各项设施必须达到国家环境保护的各
项要求。
8、乙方每月的工人工资发放签字后的花名册上报甲方一份。
9、无论任何原因,乙方不得发生聚众闹事、上街游行等事件,如有发生则每次处以
1000-30000元的罚款;
情节恶劣者,直接清退出场,一切损失由乙方负责。
10、乙方未按要求履行合同的,除注明外每违约一项甲方视情节轻重给予2000元-5000
元的罚款。
十四、其它事项
1、合同签订,乙方进场后要求加价,或中途因乙方原因造成劳资纠纷或工程质量、工期、
安全文明施工等方面无法满足甲方和业主的要求,给甲方造成较大经济损失或恶劣的社会影
响,甲方有权终止合同并勒令乙方无条件退场后,再另行协商办理双方经济往来事宜,并责
第6页共8页榆林市鼎峰建设工程有限公司延川分公司
令乙方赔偿损失和罚款。
2、甲方项目经理为朱新峰同志,乙方常驻现场代表为、、
同志,负责在施工现场联系解决问题。
1、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
2、甲乙双方发生争议时,可以通过协商或申请施工合同管理机构会同有关部门调解。
不
愿通过协商或调解不成的,以第2种方式处理:
(1)向延川县仲裁委员会申请仲裁;
(2)建筑物所在地法院诉讼。
4、本合同一式五份,甲方四份,乙方一份,签字和盖章后生效。
第7页共8页榆林市鼎峰建设工程有限公司延川分公司
总包方分包方
总包单位(盖章):
分包单位:
(盖章)
开户银行:
中国工商银行榆林世开户银行:
纪广场支行
账号:
2610060109200070506账号:
法定代表人:
项目经理:
现场负责人:
电话:
185****5769电话:
邮箱号:
******************邮箱号:
地址:
榆林市榆阳区驼峰路阳光地址:
小区一号楼102室。
年月日年月日
第8页共8页榆林市鼎峰建设工程有限公司延川分公司